水利监理合同范本.doc

GF-2007-0211 工程水利工程施工监理合同中华人民共和国 水 利 部国家工商行政管理总局水利工程施工监理合同书委 托 人： 监 理 人： 合同编号： 合同名称： 依据国家有关法律、法规， （以下简称委托人），委托(以下简称监理人)提供 监理服务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称： 2、建设地点： 3、工程等别（级）： 4、工程总投资(人民币，下同)： 万元5、工期： 二、监理范围1、监理项目名称： 2、监理项目内容及主要特性参数： 3、监理项目投资： 万元4、监理阶段： 三、监理服务内容、期限1、监理服务内容： 按专用合同条款约定。2、监理服务期限： 年 月 日至 年 月 日； 四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写： ），由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。五、监理合同的组成文件及解释顺序1、监理合同书(含补充协议)；2、中标通知书；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认需进入合同的其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本 份，委托人执 份，监理人执 份。 委托人： 监理人： 法定代表人： 法定代表人： 或授权代表人： 或授权代表人： 单位地址： 单位地址： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 电子信箱： 电子信箱： 4 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 第二部分 专用合同条款监理依据第三条 本合同的监理依据为： 施工合同、设计文件、浙江省技术标准、本合同 。委托人的权利第七条五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：1、 监理人已强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外） ；2、 监理人资质不再符合本合同要求 ；3、 其他严重违反合同的行为 。监理人的权利第八条 八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：1、 在规定的支付期限到期后60天内，未向监理人支付应付款额，也未向监理人作任何说明 ；2、 未根据本合同任何条款而拒绝支付监理费用 ；3、 其他严重违反合同的行为 。九、委托人赋予监理人的其他权利：1、 签发工程移交证书，但应事先征得委托人同意 2、 签发保修责任终止证书，但应事先征得委托人同意 委托人的义务第十条 委托人向监理机构免费提供的资料为：序号资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求1施工招标文件1合同生效后竣工验收完整2施工投标文件1合同生效后竣工验收完整3施工图及有关技术要求2合同生效后竣工验收完整第十一条 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：一般文件 3 天；紧急事项_1_天；变更文件_1_天。第十三条 委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：序号名称单位数量提供时间交还时间管理要求备注1办公用房1合同生效工程完工2办公设施1合同生效工程完工3检验、测试1合同生效工程完工4交通工具5通讯设施6其他（水、电等）1合同生效工程完工监理人的义务第二十条 监理服务内容： 施工图范围内的全过程监理 。第二十一条 监理人应当在本合同生效后 7 天内组建监理机构，并进驻现场。第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是： 。需旁站监理的关键工序是： 。第三十条 委托人委托监理人主持的分部工程验收： / 。第三十一条 在本合同终止后 30 天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：支付时间为： 。二、支付方式为：_银行转帐 _。第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：一、计取方法为： 。二、支付方式为： _ 。三、支付时间为： 。违约责任第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。违约金： 监理服务费的1%/每次 。第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法： 由于委托人责任逾期支付监理报酬，则从逾期第一天起按中国人民银行规定的同期贷款利率计算利息作为违约金加付给监理人 。第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。违约金： 监理服务费的1%/每次 。争议的解决第四十三条 争议调解、仲裁机构：一、争议调解机构为： 工程所在地上级主管部门 。二、仲裁机构为： 合同履行所在地的仲裁机构 。其 他第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：_ _。合同范本第三部分 附 件 (一)设计方面1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。5、其他相关业务。(二)采购方面1、协助委托人进行采购招标。2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。3、其他相关业务。(三)施工方面1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的试验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑原材料、建筑配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。8、资即金控制。协助委托人编制付款计划，承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。10、协调施工合同各方之间的关系。11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况，做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。 12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。14、按照委托人签订的工程保险合同，做法施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。15、其他相关工作。