楼顶防水施工合同.docx

楼顶防水施工合同楼顶防水施工合同1 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国经济合同法的原则，结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体状况，经甲乙双方协商全都，签订本合同。 第一条 工程概况 顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理，两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理 再铺自粘卷材。 其次条 工期：20xx年xx月xx日220xx年xx月xx日 第三条 工程质量要求及工作范围 第四条 合同价款： 第五条 平安施工 乙方要按有关规定，实行平安防护措施。担当由于平安措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责供应工人保险。甲方向乙方供应水电供应及施工便利。 第六条 验收及付款方式 乙方进场后，甲方必需派一负责人协作乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，阅历收合格后方可退场。工程保质期一年，一年内假如消逝质量问题，乙方无条件修复。 第七条 付款方式 工程验收合格后，凭验收签字单据结算。 第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必需完全履约， 不得任意解除，若发生纠纷，双方应准时协商解决；协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。 第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 甲方代表：（签字） 乙方代表（签字） 年月日： 楼顶防水施工合同2 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称甲方) 经甲乙双方多次协商，形成全都性看法，达成如下协议： 一、工程范围：屋面 m2左右，单价 元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为x元整。 二、材料要求： 。 三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必需准时到场进行修理处理。 四、工程时间：签订全同之日 个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。 五、施工平安：乙方确保施工平安，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切平安质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。 六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。 七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 楼顶防水施工合同3 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国经济合同法的原则，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体状况，经甲乙双方协商全都，签订本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：武汉鑫民宾馆 3、施工方案及材料说明： 其次条 工期： 第三条 工程质量要求及工作范围 1、保证材料质量及工程质量 2、第四条 第五条 平安施工 乙方要按有关规定，实行平安防护措施。担当由于平安措施不利而造成的.责任和因此发生的费用。甲方负责供应工人保险。甲方向乙方供应水电供应及施工便利。 第六条 验收及付款方式 乙方进场后，甲方必需派一负责人协作乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，阅历收合格后方可退场。工程保质期五年，五年内假如消逝质量问题，乙方无条件修复。 第七条 付款方式 工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清。 第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必需完全履约， 不得任意解除，若发生纠纷，双方应准时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。 第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 甲方代表：(签字) 乙方代表(签字) _年_月_日 楼顶防水施工合同4 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循公正、自愿、恳切守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商全都，订立本合同，供双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程地点：层山学校院内 2、工程名称：层山学校教学楼、餐厅楼楼顶做防水 3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。 4、二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。 三、主材选用及工程价款等： 1、选用材质：乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。 2、单价为45元/平方米，共1638平方米(其中：教学楼1008平方米，餐厅楼630平方米，合计1638平方米)，共计73710元。 四、工期： 20xx年2月12日-20日。 五、工程质量： 1、工程质量标准：合格工程质量标准。 2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合?弹性体改性沥青防水卷材?(GB18242-20_)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。 六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米45元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的.，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。 七、甲方承诺 依据合同商定的期限和方式支付合同价款。 八、其他事项： 1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。 2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。 甲方(盖章)：_乙方(签字)：_ _年_月_日 楼顶防水施工合同5 建设单位：以下简称甲方; 施工单位：以下简称乙方; 合同名称： 依据中华人民共和国劳动法及中华人民共和国合同法等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公正、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。 内容如下： 一、发包方式： 技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。 二、发包范围： 屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及爱惜层。 三、工程总造价(约34108.00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)： 以现场实际方量为准; 四、付款方式： 1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。 2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%; 3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方; 五、工程质量与施工平安 1、乙方必需按本工程屋面防水修理施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。 2、乙方在施工中必需做到平安生产，文明施工，并敬重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。 3、若在工程验收过程中发觉质量问题，应由承包方负责返工修理，并担当一切返工修理费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。 六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。 七、双方责任 1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。 2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。 3、甲方为乙方负责生产生活供应便利，费用由乙方自行担当。 4、乙方在施工中发觉施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。 5、乙方在施工前必需将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方供应施工大事记，施工记录。 6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用状况，甲方视其工程完工状况按进度拨款。 7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。 八、合同期限： ， 年 月 日始 年 月 日此。 九、本工程人为或不行抗拒因素造成的质量问题，乙方概不担当任何责任。如甲方需要乙方连续修理，乙方有权另取费用。 十、争议与解决 若甲、乙双方在合同执行中消逝争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。 十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。 十二、本协议书经双方法定代表人或其托付代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日9