建设工程施工合同-(10).doc

.

建设工程施工合同

江苏****建设工程有限公司

发包人（全称）：    
承包人（全称）：   
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：  。
2.工程地点：   。
4.资金来源：   。
5.工程内容：   。
6.工程承包范围：
  
 。
二、合同工期、施工组织设计
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
提前竣工的奖励： ；
延期竣工的处罚：
承包人需在合同签订4日内提交详细施工组织设计给发包方。
三、质量标准、安全文明施工与环境保护
工程质量符合标准。
发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
    。
发包人对文明施工的要求：
。
四、合同价格、支付与决算
1.签约合同价为：
人民币（大写） (¥ 元)；
2. 支付：
（1） 第一期： ；
人民币（大写） (¥ 元)；
（2） 第二期： ；
人民币（大写） (¥ 元)；
（3） 第三期： ；
人民币（大写） (¥ 元)；
（4） 第四期： ；
人民币（大写） (¥ 元)。
2.决算形式：固定综合单价 。
五、双方联系人及方式
发包人代表： 承包人代表：
姓 名：  ； 姓 名： ；
职 务： ； 职 务：  ；
联系电话：  ； 联系电话：  ；
电子信箱：  ； 电子信箱：  ；
通信地址：  。 通信地址：  。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）***********；
（3）***********；
（4）**************；
（5）**************；
（6）图纸；
（7）已标价预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺及其他约定
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.承包人承诺

4.竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
。
5.质量保证金
质量保证金的扣留采取以下第 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 。
关于质量保证金的补充约定：
。
6.保修责任
工程保修期为：
。
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
。
八、 双方违约责任
发包人违约情形：
。
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
。
承包人违约情形：
。
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
。
九、争议解决
1.和解：合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
2.调解：合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
3.仲裁或诉讼：因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下 种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
十、签订时间及地点
本合同于 年 月 日签订。
本合同在 签订。
十一、补充协议及附件
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议及附件是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份数
本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

协议书附件：
附件1：发包人供应材料一览表
附件2：工程质量保修书
附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件4：承包人供应材料一览表
附件5：*************

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）

组织机构代码：  组织机构代码： 
地 址：  地 址：  
邮政编码：   邮政编码： 
法定代表人：  法定代表人： 
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真： 
电子信箱： 电子信箱：
开户银行：  开户银行：
账 号：  账 号：

附件1：
发包人供应材料设备一览表
序号
材料、
设备品种
规格型号
单位
数量
单价（元）
质量等级
供应时间
送达地点
备注

附件2：
工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　 。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 年；
3．装修工程为 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；
5．供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；
7．其他项目保修期限约定如下：
。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：   承包人(公章)： 
地 址：  地 址： 
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真： 
开户银行：  开户银行：
账 号：  账 号：
邮政编码：   邮政编码：
附件3：
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号
机械或设备名称
规格型号
数量
产地
制造年份
额定功率(kW)
生产能力
备注

附件4：

序号
材料名称
规格型号
单位
数量
单价（元）
质量等级
使用位置
备注

承包人供应材料一览表

附件5：
履约担保
（发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日就 （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：

年 月 日

合同范本