水电站工程设备采购及安装招标文件模板.doc

某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购（电气设备及安装）招 标 文 件招标编号：机电设备-02招 标 人：某某县水利局招标代理机构：某某招标 日 期：二一二年三月某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购（电气设备及安装）招 标 文 件招标编号：机电设备-02招标人：某某县水利局（盖单位章）日 期：二一二年三月 目 录 招标公告41 投标须知72 协议条款173 协议书 264 设备供货范围305 技术条款346 投标文件格式38附件一：投标人资格审查内容43附件二:评标措施49某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购招标公告工程名称：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购招标招标编号：机电设备-02 所属行业：水利标讯类别：中国公告资金起源：中央财政补助资金及自筹业主名称：某某县水利局工程地址：某某县驻水电站在县城内，距某某县城公里招标方法：公开招标1.招标条件（1）本工程初步设计批复情况： 某某水计 号文批复了初步设计，概算总投资为351.12万元。建设资金落实情况：广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区水利厅相关下达农村水电增效扩容改造中央财政补助资金通知桂财建260号文下达水电站增效扩容改造工程项目资金64万元；广西壮族自治区财政厅相关下达中央预算内投资水利工程建设项目自治区本级配套资金通知桂财农277号文下达水电站增效扩容改造工程项目资金32万元；广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区水利厅相关下达第二批农村水电增效扩容改造中央财政补助资金通知桂财建392号文下达给水电站增效扩容改造工程项目资金95万元，资金已到位。（2）项目已含有招标条件，并已在某某水利水电工程招标投标管理站立案，立案文号为南水招标立案011号，现对该项目标机电设备采购进行公开招标。2招标项目内容：此次招标共分为二个标段标段：某某水电站增效扩容改造工程发电设备采购，关键内容为水轮机设备及发电机设备采购，投资约70万元；标段：某某水电站增效扩容改造工程电气设备及安装，关键内容为发电机电压设备、控制保护设备、计算机监控系统等设备采购及设备安装，投资约130万元。3投标人资格要求（资格后审）(1) 资质条件：中国注册（指按国家相关要求要求注册），生产或经营此次采购货物含有独立法人资格生产厂家或供给商，标段为注册生产或经营水轮发电机机组相关设备企业，近5年在中国有1个及以上电站，容量1000KW及以上，转速250500转/分水轮发电机运行业绩；标段为注册生产或经营高低压开关柜或计算机监控系统等电气设备企业，近3年有水电站开关柜运行业绩。若投标人为供给商，应含有生产厂家对此次采购货物销售授权书。 (2)财务要求：投标人近3年（）经会计师事务所或审计机构审计财务会计报表累计亏损额不超出本单位注册资金（新设置企业除外）。(3)信誉要求：在最近十二个月(开标之日前十二个月)内无骗取中标或重大安全事故或重大工程质量事故或停业处罚统计。(4) 此次招标不接收联合体投标。4招标文件发售事项（1）招标文件发售时间为：年 月 日至 月 日天天早晨8:00至12:00，下午2:30至5:30（节假日除外）。（2）招标文件发售地点为：某某 大酒店综合楼五楼某某招标。由投标人法定代表人或授权委托代理人（持授权代理委托书）携带本人身份证购置招标文件，同时须提供本单位营业执照副本、税务登记证、机构代码证书复印件(加盖单位公章)，而且提供上述复印件原件验查。（3）招标文件工本费每套250元(图纸及技术资料费用另计)，售后不退。（4）不集中踏勘现场和集中答疑，投标人自行踏勘现场费用自理。5布公告媒介此次招标公告同时在中国采购和招标网、中国政府采购网、广西壮族自治区招投标网上公布。6开标地点立即间定于 年 月 日9：00在某某 大酒店综合楼五楼某某招标会议室公开开标。7联络方法招标人： 某某县水利局地 址：邮 编： 530600联 系 人：电 话： 传 真： 电子邮箱： 招标代理机构：某某招标地 址：某某 大酒店综合楼五楼邮 编： 联 系 人： 电 话： 传 真： 网 址（邮箱）： 网 址： 招标人： 某某县水利局（盖章）3月29日1 投标须知1.1前附表项目内 容1项目名称：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购（标段：电气设备及安装）招标项目内容：标段：某某水电站增效扩容改造工程电气设备及安装，关键内容为发电机电压设备、控制保护设备、计算机监控系统等设备采购及设备安装，投资约130万元。交货及完工期：签署协议后90日历日内。 交货验收地点：工程所在地业主指定地点。2投标人资质要求：详见招标文件第1.2.4款3协议名称：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购协议协议编号：MSDFSDZ/机电设备-024资金起源：中央财政补助资金及自筹5投标上限控制总价：本项目投标上限控制总价在开标前七天公布，超出招标控制总价投标作无效标处理.6投标使用期： 45 天(日历日)7投标确保金：人民币贰万元整8发售招标文件：时间：4月5日至4月11日天天早晨8：00至12：00，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日、公休日除外）。地点：某某招标（某某 大酒店综合楼五楼）9投标文件份数：正本1份，副本4份10投标文件递交至：某某 大酒店综合楼五楼某某招标会议室11投标截止时间： 年 月 日早晨9时整12开标时间： 年 月 日9时整开标地点：某某 大酒店综合楼五楼某某招标会议室13评标措施：综合评分法，详见附件14招标代理费：招标代理费由中标人支付。中标单位在和业主签署协议之前，须向招标代理机构某某招标支付招标代理费。招标代理费取中标价作为计算基数，按差额定率累进法计算，其费率为：100万元以下-1.5%；100500万元-1.1%。1.2 总则1.2.1 专用名词本项目：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购招标人：某某县水利局，在招标阶段称为招标人，在签署和实施协议阶段称为发包人。投标人：参与投标竞争法人或其它组织。在招投标阶段称为投标人，在签署和实施协议阶段称为承包人。1.2.2 依据广西区水利厅桂水基4号文要求，招标人已向某某水利水电工程招标投标管理站提交招标汇报，现经过招标选定该项目设备供货单位，请愿意承包该项目设备供货单位按本招标文件要求提交投标文件。1.2.3 招标范围详见第四章设备供货范围。1.2.4 投标人资格1.2.4.1资质条件：中国注册（指按国家相关要求要求注册），生产或经营此次采购货物含有独立法人资格生产厂家或供给商，标段为注册生产或经营水轮发电机机组相关设备企业，近5年在中国有1个及以上电站，容量1000KW及以上，转速250500转/分水轮发电机运行业绩；标段为注册生产或经营高低压开关柜或计算机监控系统等电气设备企业，近3年有水电站开关柜运行业绩。若投标人为供给商，应含有生产厂家对此次采购货物销售授权书。1.2.4.2投标人近3年（）经会计师事务所或审计机构审计财务会计报表累计亏损额不超出本单位注册资金（新设置企业除外）。1.2.4.3信誉要求：在最近十二个月(开标之日前十二个月)内无骗取中标或重大安全事故或重大工程质量事故或停业处罚统计。1.2.4.4此次招标不接收联合体投标。此次招标项目采取资格后审方法，资格审查在开标后评标前进行，只有经过了资格审查投标人才能进入评标。请各投标人按附件一要求提交资格审查资料。1.2.5 资金起源见投标须知前附表。1.2.6 招标方法：公开招标。1.2.7 招标文件每套工本费人民币贰佰伍拾元整，图纸资料费另计。1.2.8 投标人须按本招标文件要求编制和递交投标文件。不许可任一投标人对同一标段提交或参与提交两份或两份以上不一样投标文件。本项目分为1个标段。1.2.9 投标费用投标人为准备和进行投标所发生费用一概自理。除本招标文件另有要求外，投标文件不予退还。尤其提醒：依据国家发展改革委员会办公厅招标代理服务收费管理暂行措施（计价格1980号）及相关招标代理服务费收费相关问题通知（发改办价格857号文）按中标价计算招标代理费，约定招标代理费由中标人支付。中标单位在和业主签署协议之前，须向招标代理机构某某招标交纳招标代理费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。收费标准以下：中标金额 费率100万元以下 1.5% 100-500万元 1.1% 1.210保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中包含商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成后果负担责任。1.3 招标文件1.3.1 招标文件组成(1)本招标文件全部内容；(2)招标人以书面形式向投标人发出修改招标文件补充通。1.3.2 招标文件答疑1.3.2.1 投标人应仔细阅读和检验招标文件全部内容，若有疑问应以书面形式(包含手写、打印、传真和电子邮件，下同)通知招标人。1.3.2.2 招标人答疑将以书面形式发给全部购置招标文件投标人，但不指明答疑问题起源。请投标人到某某招标（地址：某某 大酒店综合楼五楼，电话：）处领取招标文件答疑和补充通知，或登陆兴桂源企业网页（.cn）查阅，不以传真方法发出。投标人收到答疑书面材料后，应函复招标人确定已收到答疑材料。1.3.3 招标文件修改1.3.3.1招标人可发书面补充通知修改招标文件内容。1.3.3.2 上述补充通知作为招标文件组成部分将发给全部购置招标文件投标人，同时报招标投标管理机构立案。投标人在收到补充通知后应以书面形式通知招标人，确定已收到该补充通知。1.4 投标文件编制1.4.1 投标文件组成投标人应按招标文件要求内容和格式编制并提交投标文件。具体内容详见本招标文件第6章投标文件格式。1.4.2 投标报价1.4.2.1 投标人应按本招标文件第6.2设备清单及报价表中说明填报设备清单中各项单价和合价和投标报价汇总表, 投标报价大小写不一致时，以大写为准。1.4.2.2 投标报价应包含投标人中标后为完成协议要求全部工作需支付一切费用和拟取得利润，并考虑了应负担风险。1.4.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目标单价或报价，并说明对设备清单及报价表中各项目单价或报价修改措施。1.4.2.4投标人应按要求内容和格式提交投标辅助资料，中标人提交上述资料中任何部分经招标人确定，将列入协议文件。1.4.3 投标文件使用期1.4.3.1 投标文件自第1.5.2.1款要求投标截止时间起生效，其使用期为45天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。1.4.3.2 招标人认为有必需时可用书面形式要求投标人延长投标文件使用期，但最长不超出56天。投标人应以书面形式回复招标人上述要求。若投标人拒绝招标人要求，可在原定使用期期满后收回投标确保金；若接收招标人延期要求，则投标文件继续有效，且仍不许可修改，但需对应延长投标确保金使用期，在延长久内，第1.4.4条要求仍适用。1.4.4 投标确保金1.4.4.1 投标人必需在提交投标文件之前，提交投标确保金: 人民币叁万元整。1.4.4.2 如投标人投标确保金采取现金方法，请于 年 月 日17:00前（北京时间早晨8：0012：00，下午2：305：30）交到某某招标。银行转帐、电汇（拒收银行汇票）可直接汇到下列帐户：户 名：某某招标 开户行： 帐 户： 投标确保金采取银行转帐、电汇投标人务必在开标前到某某招标开具到户证实，投标人在递交投标文件同时须出示招标人出具投标确保金到户证实原件，不然投标文件将被拒绝。招标代理机构财务开具投标确保金资金往来收据复印件必需装订在投标文件商务部分。1.4.4.3 招标人和中标人签署协议后5个工作日内，应该向中标人和未中标投标人退还投标确保金。1.4.4.4 若发生以下任何一个情况，招标人能够没收投标确保金。(1)投标人在第1.4.3条要求投标文件使用期内撤回其投标文件。(2)中标人在收到中标通知书后未按要求前来签署协议或拒签协议或拒交第1.7.4要求履约担确保件。1.4.5投标文件要求1.4.5.1 投标文件份数要求： 投标人按本须知要求，须编制投标文件“正本”一份和“副本”四份，并须在文件封面上明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。1.4.5.2 投标文件签署要求：（1）投标文件内容应打印或用不能擦去墨水书写，文字要清楚，语意要明确。（2）应尽可能避免涂改和插字，若为了更正错误必需这么做时，除了按招标人书面指示进行修改以外，均应由法定代表人(或委托代理人)在修改处盖章或署名确定。（3）投标文件正本应按招标文件要求加盖单位公章和由法定代表人(或委托代理人)署名。投标文件正本设备清单报价表每一页均应盖投标人单位公章和由法定代表人(或委托代理人)署名；投标文件副本能够使用方法定代表人(或委托代理人) 盖章替换法定代表人(或委托代理人)署名。1.5 投标文件提交1.5.1 投标文件密封和标志 (1)投标人应先将投标文件正本和副本分别密封在内层包封内。再将全部正、副本密封在一个外层包封内，封口处要贴封签并加盖投标人密封章，不密封投标文件无效。内层包封上应正确标明“投标文件正本”或“投标文件副本”，不然投标文件无效。(2)内层和外层包封全部应写明：“某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购投标文件”字样；投标协议名称及协议编号: 机电设备-02;招标人名称； 年 月 日早晨9：00前不得开封；投标人名称和地址。(3)投标人在递交投标文件时未按以上要求密封、标识，招标人有权拒收。1.5.2 投标截止时间1.5.2.1 投标人必需在本须知前附表第11项要求时间前将投标文件送达指定地点，投标文件应面交。1.5.2.2 招标人认为有必需时能够发补充通知变更投标截止时间。若投标人同意变更投标截止时间，则招标文件要求招标人和投标人和投标截止时间相关义务和权利亦将适用至变更后投标截止时间。1.5.3 迟到投标文件在第1.5.2条要求投标截止时间以后送达投标文件，招标人将拒收。1.5.4 投标文件修改和撤回1.5.4.1 若投标人需要修改或撤回其投标文件，必需在第1.5.2条要求投标截止时间前将修改或撤回其投标文件书面通知送达招标人。上述书面通知应按招标文件要求进行编制、密封和标识，并标明“修改”或“撤回”字样。1.5.4.2 除另有要求外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。1.5.4.3 在投标截止日至招标文件中要求使用期终止日之间这段时间内，投标人不能撤回投标文件，不然投标确保金将不予退还。1.6 开标和评标1.6.1 开标1.6.1.1 招标人将于本须知前附表第12项要求时间、地点公开开标，全部投标人均应派代表参与，并在招标人指定登记册上署名报到。1.6.1.2 开标会在招标投标管理机构和监察部门监督下，由招标代理组织并主持。并在开标会上公布各投标人名称、投标总报价和投标文件中其它需要宣告内容。1.6.1.3 投标文件有下列情况之一者将视为无效：(1)投标文件未按要求密封；(2)未按本须知第1.4.5.2要求签署； (3)未按要求格式填写、打印，内容不全或字迹模糊不清；(4)投标截止时间以后送达投标文件；(5)投标人提供虚假资料；(6)总报价高于项目投标上限控制总价；(7)私自改变招标人提供供货数量；(8) 投标人提供设备性能和质量不满足招标文件要求；(9)在招标过程中如发觉投标单位产品在我区使用有质量问题，而且未处了处理。1.6.1.4投标人在开标会签到同时应出示法定代表人居民身份证或委托代理人授权委托书及居民身份证以证实其真实身份，不然其投标文件将被视为无效。1.6.1.5 开标会上将依据该项目标评标措施计算并公布评标基准价，如非计算错误，该评标基准价在评标过程中将不做任何改变。1.6.2 评标和决标过程保密1.6.2.1 保密开标后至招标人公布中标结果之前，相关投标文件检验、澄清、评选和决标等信息对和本过程无关投标人及其它人员保密。投标人不应对招标人或相关人员施加影响和试图获取评标信息，违者将被取消中标资格。1.6.3 投标文件澄清为了有利于对投标文件检验和评审，招标人或评标机构能够单独要求投标人澄清其投标文件。招标人或评标机构澄清要求和投标人回复均应采取书面形式。除了按本须知第1.6.5条要求更正算术错误外，投标人不得修改投标报价或投标文件中其它实质性内容。经澄清问题需由投标人签字确定后作为投标文件组成部分。1.6.4 投标文件检验和响应性评定1.6.4.1 在开始评选前，评标机构应首先检验每份投标文件内容是否完整，是否实质上响应招标文件要求。没有实质上响应招标文件投标文件是无效投标文件。1.6.4.2 开标后，不许可投标人对其不响应招标文件要求投标文件内容进行修改。1.6.5 算术错误更正1.6.5.1 对实质上响应招标文件要求投标文件，评标机构将检验其报价是否有算术错误。更正错误标准为：(1)设备清单及报价表中任一项目标单价和其设备数量乘积和该项目标合价不吻合时，应以单价为准，更正合价。但经招标人和投标人共同查对后认为单价有显著小数点错位时，则应以合价为准，更正单价。(2)若投标报价汇总表和对应各分组设备量清单中累计金额不吻合时，应以修正算术错误后各分组设备量清单中累计金额为准，更正投标报价汇总表。1.6.5.2 招标人将按上述第1.6.5.1款要求标准，要求投标人更正报价中算术错误，更正后投标报价汇总表需经招标人和投标人共同确定。1.6.6 投标文件评选1.6.6.1 评标机构仅对按本须知第1.6.4条要求评定为实质上响应招标文件投标文件进行评选。1.6.6.2 本工程采取百分法对投标文件进行评价、比较。评标措施详见附件。1.6.6.3 评标中不考虑协议条件中相关价格调整要求对协议价格影响。1.7 决标、中标通知和签署协议1.7.1 决标1.7.1.1 评标机构在按本须知第1.6.6条要求对各投标人投标文件进行综合评选后，向招标人提出书面评标汇报，并推荐合格中标候选人。招标人将依据评标机构提出书面评标汇报和推荐中标候选人确定中标人。1.7.1.2 招标人不确保投标价最低投标人中标，也没有义务对未中标投标人作任何解释和说明。1.7.1.3 招标人依据评标机构提出书面评标汇报和推荐中标候选人确定中标人，招标人可对中标候选人协议实施能力进行实地考评核准。若在考评中如发觉投标文件中有弄虚作假将取消其中标候选人资格并没收投标确保金。如发觉投标单位产品在我区使用有质量问题，而且未处了处理亦取消其中标候选人资格。1.7.2 重新招标和招标中止1.7.2.1 经评审认为全部投标人投标文件存在报价显著不合理或均不满足响应性要求时，招标人能够否决全部投标，重新招标。1.7.3 中标通知1.7.3.1 在第1.4.3条要求投标文件使用期内或在延长后投标文件使用期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确定接收其投标。中标通知书为协议组成部分。1.7.3.2 招标人向中标人发中标通知时，亦将中标结果通知全部未中标投标人。1.7.4 履约确保金中标人收到中标通知书后，应在签署协议前必需以现金形式向招标人提交金额为中标协议总额5%履约确保金。履约确保金在经监理人、发包人和相关质监部门对设备进行调试验收合格后28天内退还。1.7.5 签署协议1.7.5.1 中标人应在收到中标通知书后5天内，提交履约确保金后派代表前来推行签署协议手续。1.7.5.2 若中标人在收到中标通知书后发生本须知第1.4.4.4款(2)项所述情况，则招标人将取消其中标资格，并没收其投标确保金。2 协议条款除本招标文件明确要求条款外，其它未尽事宜待确定中标人后再行约定。2.1 定义 本文件中所用下列名词含义在此给予确定。2.1.1 “发包人”是指某某县水利局，包含该法人法定代表人、法人继任方和法人受让方。2.1.2“承包人”是指(承包人法定名称)，包含该法人法定代表人、法人继任方和法人受让方。2.1.3“协议”是指本文件中全部部分。2.1.4“协议价格”是指在本协议2.4款中要求部分。2.1.5“生效日期”是指本协议.16款中所要求协议生效日期。2.1.6“技术资料”是指协议设备及其相关制造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包含图纸、多种文字说明、标准)，和本协议要求用于协议设备正确运行和维护文件。2.1.7“协议设备”是指承包人依据协议所要供给机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和全部多种物品，如本协议所列示和要求。2.1.8 “性能验收试验”是指为检验本协议要求系统性能确保值按本协议要求所进行试验。2.1.9“初步验收”是指当性能验收试验结果表明已达成了协议要求确保值后，发包人对协议设备验收。2.1.10“最终验收”是指发包人对协议设备确保期满后验收。2.1.11“日、月、年”是指公历日、月、年；“天”是指二十四小时，“周”是指7天。2.1.12“技术服务”是指由承包人提供和本协议设备相关工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时对应技术指导、技术配合、技术培训等全过程服务。2.1.13 全部协议设备交货验收地点为各标段施工现场。2.1.14“备品备件”是指依据采购协议提供备用部件。2.1.15 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷有印章和或署名文件。2.1.16 “分包商”或“分供货商”是指由承包人将协议供货范围内任何部分供货分包给其它法人及该法人继任方和该法人许可受让方。2.1.17 “最终一批交货”是指该批货物交付后，使得协议设备已交付货物总价值达成协议设备价格98以上，而且余下未交设备不影响整个系统安装、调试和性能验收试验。2.1.18 “设备缺点”是指由承包人引发本协议设备达不到本协议要求性能、质量标准要求情形。2.2 协议标 本协议所订设备将用于某某水电站增效扩容改造工程。2.2.1设备名称、规格(型号)、数量详见本招标文件第四章。2.2.2 凡承包人供给设备须是全新，要求承包人提供设备材料必需是原生产厂注册生产成品货物，招标人不接收承包人在非原生产厂注册地设置分厂生产成品货物。2.2.3 采购设备技术经济指标和性能和采取技术规范按本招标文件第五章技术条款。2.2.4 承包人提供协议采购设备供货范围按招标文件第四章要求和本协议要求。2.2.5 承包人提供技术资料和技术服务按本招标文件第五章技术条款。2.2.6 承包人提供设备运输及保险。2.3 供货范围2.3.1 协议供货范围见本招标文件第四章。2.3.2 协议供货范围包含了全部设备、技术资料、备品备件，但在实施协议过程中如发觉有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是承包人供货范围中应该有，而且是满足技术条款对协议设备性能确保值要求所必需，均应由承包人负责将所缺设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。2.4 协议价格 本协议价格包含协议设备（含备品备件）、安装调试费、技术资料、技术服务、招标代理服务费等费用，还包含协议设备税费、运杂费、保险费、运抵交货地点费用、现场检测检验费、人员培训费、售后服务费等和本协议相关全部费用。 本协议总价在协议交货期内为不变价。2.5 付 款2.5.1 本协议使用货币种类为人民币。2.5.2 付款方法：银行转帐或电汇。2.5.3 协议款支付：2.5.3.1本协议有预付款。2.5.3.2协议签署后七个工作日内发包人向承包人预付协议总价30%设备材料预付款。2.5.3.3 设备到货后，经发包人和承包人和监理共同按设备清单及报价表对全部设备进行清点，若到货设备数量、型号、规格和设备清单及报价表相符，且到货设备外观无缺损，可由监理（若无监理则由发包人签署）向承包人签署设备到货证实，承包人依据设备到货证实向发包人申请支付设备到货款。设备到货款为协议价50%（不含预付款）。2.5.3.4 整个项目安装调试完成后，进入试运行期。在此期间内,如承包商提供设备无故障或缺点,承包人可向发包人以书面形式提出初步验收申请,经发包人同意后,由发包人组织初步验收会,对系统进行初步验收,初步验收合格后十五个工作日内，发包人支付至货款总额95%。2.5.3.5 余下5%转为质量保修金，在质量保修期满后15天内付清。2.5.3.6 以上多种款项均由承包人向发包人提出申请后方可办理。2.5.3.7 在发包方每次支付货款之前承包方应开具上一次支付金额相等有效商业发票给发包方，不然发包方有权延期付款。2.6 交货和运输2.6.1 本协议设备交货期及交货次序应满足设备安装进度和次序要求，应确保立即和配套完整性。2.6.2 交货地点：工程所在地业主指定地点。2.6.3设备交货期在签署协议书时另行约定。2.6.4 交货时间每延误一天，承包人按协议总价5负担违约责任。误期时间从协议约定全部设备到货最终日期第二天起直到设备完成交货日期之间天数（不足一天按一天计算），其极限为协议价10。发包人可从应向承包人支付任何金额中扣除此项赔款费或其它方法收回此款，此赔偿款支付并不能解除承包人应完成该项目标责任或协议要求其它责任，发包人也保留在该项目不能准期完成情况下要求承包人采取改善方法或更换承包人权利。2.7 包装和标识2.7.1 承包人交付全部货物要含有适合长途运输、数次搬运和装卸坚固包装。包装应确保在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击方法。若包装无法预防运输、装卸过程中垂直、水平加速度引发设备损坏，承包人要在设备设计结构上给予处理。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防腐蚀保护方法，以确保货物在没有任何损坏和腐蚀情况下安全运抵协议指定现场。产品包装前，承包人负责检验清理，不留异物，并确保零部件齐全。2.7.2多种设备松散零星部件应采取好包装方法，装入尺寸合适箱内，并尽可能整车发运以降低运输费用。2.8 技术服务和联络2.8.1 承包人应立即提供和本协议设备相关安装、调试、验收等对应技术指导、技术配合、技术培训等全过程服务。2.8.2 承包人需派代表到现场进行技术服务，安装、调试和开启，并负责处理协议设备在安装调试、试运行中发觉质量及性能等相关问题。2.8.3 承包人应在协议生效后7天内向发包人提交实施.8.1和.8.2款中要求服务工作组织计划一式两份。2.8.4承包人有义务在必需时邀请发包人参与承包人技术设计，并向发包人解释技术设计。2.8.5 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可提议召开会议，在通常情况下，另一方应同意参与。2.8.6 各次会议及其它联络方法双方均应签署会议或联络纪要，所签纪要双方均应实施。如包含协议条款有修改时，需经双方法定代表人同意，以修改本为准。2.8.7 承包人提出并经双方在会议上确定安装、调试和运行技术服务方案，承包人如有修改，须以书面形式通知发包人，经发包人确定后方可进行。为适应现场条件要求，发包人有权提出变更或修改意见，并书面通知承包人，承包人应给充足考虑，应尽可能满足发包人要求。2.8.8对盖有“密件”印章承包人、发包人资料，双方全部有为其保密义务。2.8.9凡和本协议设备相连接其它设备装置，承包人有提供接口和技术配合义务，并不由此而发生协议价格以外任何费用。2.8.10 承包人派到现场服务技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作人员。发包人有权提出更换不符合要求承包人现场服务人员，承包人应依据现场需要，重新选派发包人认可服务人员。2.8.11 因为承包人技术服务人员对安装、调试、试运行技术指导疏忽和错误和承包人未按要求派人指导而造成损失应由承包人负责。2.9 质量确保2.9.1 承包人应按招标文件要求设备性能、技术要求、质量标准向发包人提供未经使用全新产品。2.9.2 承包人提供货物质量确保期按验收合格之日起计算。在确保期内因货物本身质量问题发生故障，承包人应负责无偿修理和更换零部件。2.9.3 如在使用过程中发生质量问题，承包人在接到发包人通知后二十四小时内抵达发包人现场。.10 安装、调试、试运行和验收.l0.1 本协议设备由施工单位依据现场实际，承包人提供技术资料、检验标准、图纸及说明书，并进行安装、调试、运行和维修。整个安装、调试过程须在发包人现场技术人员监督下进行。关键工序须经发包人现场技术服务人员签字确定。.10.2 本协议设备安装完成后验收工作按技术条款要求进行。.11 保修和索赔.11.1 保修期是指协议设备签发初步验收证书之日起壹年(签最终验收证书)。.11.2 承包人确保其供给本协议设备是全新，设备造型符合安全可靠、经济运行和易于维护要求。承包人确保依据本协议所交付技术资料完整统一和内容正确、正确并能满足协议设备安装、调试、运行和维修要求。承包人为协议设备负担确保期应到发包人出具最终验收证书时止。.11.3. 本设备协议实施期间，假如承包人提供设备有缺点和技术资料有错误，或因为承包人现场技术人员错误和疏忽，造成系统无法正常运行，承包人应立即无偿更换零部件。.11.4 协议要求确保期满后，由发包人在10天内出具协议设备确保期满最终验收证书交给承包人。.12 税费.12.1 依据国家相关税务法律、法规和要求，承包人应该交纳和本协议相关税费，由承包人负担；.12.2 本协议价格为含税价。承包人提供设备、技术资料、服务(也包含运输)、进口设备部件等全部税费(包含保险费)已全部包含在协议价格内，由承包人负担。.13 协议变更、修改、中止和终止.13.1 本协议一经生效，协议双方均不得私自对本协议内容(包含附件)作任何单方修改。但任何一方均能够对协议内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充提议。该项提议应以书面形式通知对方并经双方签字确定。假如该项修改改变了协议价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后5个工作日内，提出影响协议价格和或交货期具体说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字后生效。将修改后相关部分抄送原协议相关单位。.13.2 假如承包人有违反或拒绝实施本协议要求行为时，发包人将用书面通知承包人，承包人在接到通知后3天内确定无误后应对违反或拒绝实施本协议行为作出修正，假如认为在3天内来不及纠正时，应提出修正计划。假如得不到纠正或提不出修正计划，发包人将保留中止本协议一部分或全部分权利。对于这种中止，发包人将不出具变更通知书，由此而发生一切费用、损失和索赔将由承包人负担。假如承包人违约行为本协议其它条款有明确要求，则按相关条款处理。.13.3 假如发包人行使中止权利，发包人有权停付到期应向承包人支付中止部分款项，并有权将在实施协议中预付给承包人中止部分款项索回。.13.4 在协议实施过程中，若因国家计划调整而引发本协议无法正常实施时，承包人和或发包人能够向对方提出中止实施协议或修改协议相关条款提议，和之相关事宜双方协商办理。.13.5 因发包人原因要求中途退货，发包人应向承包人偿付违约金，违约金为退货部分设备价格5并赔偿承包人由此产生直接经济损失。.13.6 因承包人原所以不能交货，承包人应向发包人偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格5并赔偿发包人由此产生直接经济损失。.13.7 假如承包人破产、产权变更(被吞并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人利益在破产管理下经营其业务，发包人有权立即书面通知承包人或破产清算管理人或协议归属人终止协议，或向该破产管理人、清算人或该协议归属人提供选择，视其给出合理忠实推行协议确保情况，实施经过发包人同意一部分协议。.13.8 若.13.7款考虑情况确实发生，发包人有权从承包人手中将和本协议设备相关工作接管并收归已经有，并在合理期限内从承包人现场房屋中迁出全部和本协议设备相关图纸、说明和材料，这些东西全部权已属发包人，承包人应给发包人提供全权处理并提供一切合理方便，使其能搬走上述这类图纸、说明和材料，发包人对这种终止协议直接或间接引发对承包人任何索赔不负担责任。另外，双方应对承包人已经实际推行协议部分评价达成协议，并处理协议提前结束一切后果。.14 不可抗力.14.1 不可抗力是指：严重自然灾难和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争(不管是否宣战)、叛乱、动乱等等。协议双方中任何一方，因为不可抗力事件而影响协议义务实施时，则延迟推行协议义务期限相当于不可抗力事件影响时间，不过不能因为不可抗力延迟而调整协议价格。.14.2 受到不可抗力影响一方应在不可抗力事故发生后，立即将所发生不可抗力事件情况以传真或电报通知另一方，并在10天内将相关当局出具证实文件提交给另方审阅确定，受影响一方同时应尽可能设法缩小这种影响和由此而引发延误，一旦不可抗力影响消除后，应将此情况立即通知对方。.14.3 如双方对不可抗力事件影响估量将延续到30天以上时，双方应经过友好协商处理本协议实施问题(包含交货、试运行和验收等问题)。.15 协议争议处理.15.1 凡和本协议相关而引发一切争议，双方应首先经过友好协商处理，如经协商后仍不能达成协议时，则提交项目主管部门调解。如仍不能处理，能够提交仲裁委员会仲裁或向法院提出诉讼。.15.2 仲裁或诉讼地点：发包人所在地人民法院.15.3 仲裁裁决或法院判决对双方全部有约束力。.15.4 由上述过程发生费用除上述仲裁裁决或法院判决另有要求外，应由败诉方负担。.15.5 在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理事项外，协议仍应继续推行。.16 协议生效.16.1 本协议经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，加盖双