劳务分包合同范本.doc

：型钢插、拔、涂施工劳务分包备忘录 甲 方： 乙 方： 工程名称： 工程地点： 分包内容：型钢加工、插、拔、涂工程施工劳务分包 二 一 七 年 劳务分包备忘录发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，鉴于甲方与工程承包方已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同，现甲、乙双方就甲方将其承包范围内的型钢加工、插、拔、涂工程施工劳务发包给乙方之事宜达成一致，订立本合同。第一条 劳务分包方资质情况（一）资质证书号码： （二）发证机关：浙江省建设厅 （三）资质专业及等级：抹灰、木工、砌筑、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、水暖电等（四）复审时间及有效期：2014年5月28日2019年5月28日第二条 劳务分包概况（一）工程名称： （二）工程地点： （三）分包范围：本工程范围内的H型钢焊接加工、插拔涂施工、施工现场H型钢的装卸等。（四）劳务内容：甲方将其承接的该项目施工范围内的 H型钢（含700300、500300H型钢等）焊接加工、插入、涂刷减摩剂、隔离保护、拔除等所有的施工内容劳务发包给乙方；乙方负责提供H型钢吊装、拔除等施工所需的吊机（型钢焊接与插入施工所需的吊机由甲方提供），拔桩设备、挖机设备、焊接设备、电器设备、路基箱或钢板的租赁；型钢加工所有材料的采购；组建项目施工管理班组；施工现场的协调和管理、施工工程资料编制、工程量的签证及工程项目的跟踪管理，负责现场的一切安全、质量、风险责任，并做到完工场清（负责施工完成后的建筑垃圾的及时外运）。以上工作内容仅为暂定，甲方有权根据乙方的机械设备配置、施工进度、质量、安全、履约能力、现场管理水平等情况是否满足劳务分包工作需要、根据总包或业主的指令对乙方分包内容及施工工期做出调整，乙方必须无条件服从。（五）承包方式：包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、垃圾清运、成品保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等。第三条 分包工作期限（一）总日历工作天数为30天，自2017年8月12日起至2017年9月10日止。开工日期为暂定日期，以甲方通知乙方时间为准，若不能按合同签订时间开工则工作天数于开工日期顺延。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因（包括乙方以亏损为由要求赔偿未得到满足进行的阻工、停工；乙方要求甲方承担或补偿的非由甲方原因引起的各种事故责任等原因）造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。（二）详细施工计划（含节点计划），甲方应根据发包人总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方对甲方所出具的施工计划予以无条件认可，甲方施工进度计划作为判定乙方工期的标准。（三）本合同执行过程中，如遇发包人调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。（四）因以下原因造成工期延误的，工期顺延，但不补偿因工期延误造成的任何损失：1、因甲方原因停水停电、政府停工等原因，造成乙方停工连续超过8小时；2、因处理地下障碍物而占用的工期；3、甲方不能提供乙方施工作业面造成的停工等待；4、不可抗力因素（包括地震、台风、洪水等自然灾害因素）造成的停工。5、其他经甲方同意而给予的工期顺延。因业主方、总包方等非甲方因素影响工期，互不追究。乙方须服从甲方工程师的指令，甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。第四条 质量标准（一）工程质量，乙方要严格按照建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准、甲方提供的经设计院、业主认可且专家认证工程设计图纸、施工图纸、技术说明、设计变更、技术核定单等工程文件规定及甲方与项目总包方签订的该项目施工合同中约定的质量标准要求进行施工，工程质量必须达到专业质量评定合格 等级。（二）施工过程中的施工工艺、材料及质量，乙方均须按照设计院提供的设计图纸上的要求实施。若达不到监理单位、建设单位、质量监督单位及甲方要求时，乙方必须返工达到，返工人工、材料费及由此造成的工期延误罚款等均由乙方承担。拒绝整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权解除本合同，追究乙方违约责任，另行组织安排施工。对甲方造成的一切损失及费用，由乙方无条件承担。由于乙方施工问题所造成的各级行政主管部门及管理单位的处罚，对甲方造成的一切损失及费用，由乙方无条件承担。（三）施工过程中若乙方不能按甲方的要求及时组织并配备相关技术人员造成工程质量下降时，甲方有权在不延长工期和不承担停工损失的前提下，指令乙方停工整顿。若整顿后再次出现工程质量下降的，甲方有权解除本合同，追究乙方违约责任，另行组织安排施工。对甲方造成的一切损失及费用，由乙方无条件承担。第五条 劳务报酬（一）合同价款1、合同总价：暂定为人民币374550元（大写：叁拾柒万肆仟伍佰伍拾元整）2、合同单价：详见附件一工程量报价清单本合同实行固定综合单价，工程数量增减不调整合同单价，单价一次包死，在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价,包含了除合同约定由甲方提供的人工、料、机外乙方完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用，具体包含以下费用：（1）所有税费，所有施工作业人员的工资及加班费、各项补贴、餐费、施工及生活水电费，住宿费、安全帽、劳保用品及养老、意外保险、利润、风险等相关费用；（2）乙方施工所需的测量设备、吊机、拔桩设备、挖机、路基箱、钢板、搞头机、挖填土设备、焊接器具等设备的机械费、租赁费、进出场费、多次转场费及吊装费等相关费用；（3）乙方施工所需的拔桩设备、焊接器械、电器等设备的维修费用；（4）施工所需现场防护材料、保洁材料、测量工具、焊接探伤检测、日常保养维修材料及乙方承包范围内的吊机燃油费、机具费(如焊机、空压机、气动扳手、配电箱、扭力扳手、气割工具等)、辅材费（如焊条、焊丝、氧气、乙炔等）、现场材料等测量放线费用、施工现场的倒运费、窝工费等（5）型钢施工项目的质量保证金、材料损失费、安全文明施工费、管理费、施工措施费、赶工费、超高费、所有材料及机具的装卸车、安装及拆除费、竣工未交付前的产品保护费、施工现场材料清理、收渣、文明施工、治安交通市容环卫环保巡警申报和协调费、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等费用、因施工引起的一切安全质量索赔费及现场所需的协调费。合同价格除包含完成合同规定分包内容而发生的全部费用外，还包含可能发生的包括雨季、干旱、高温，地亩、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、二次或多次材料及设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因甲方、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工等所有因素可能引起的一切风险，并包含施工队伍调遣、职工（人身）事故险、未单独计列的生产生活所需临时设施、合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用，如有遗漏未列入单价表的桩基础工程施工分项工程，其人机费已综合在该综合单价中。清单中的单价不含水泥、膨润土、置换土外运费用。（二）附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，结算时按实际完成且经监理工程师签认并经发包人（业主）认可（或审计）的合格工程数量为准。1、工程量计量方法：H型钢采用700*300*13*24，型钢重量每米182公斤；H型钢采用500*300*11*18，型钢重量每米125公斤；不得超过总包方与甲方签订的施工合同中的重量。H型钢材料按实际使用量计算，但实际使用量不得超过总包、监理、业主确认的数量。2、工程量确认方式：乙方按月将完成的工程量上报甲方，经甲方、监理、业主书面审核确认，但不得超过甲方与总包方结算的工程量。乙方上报工程量的时间为每月25日。对乙方未经甲方许可且超出设计图纸范围的、因乙方原因造成返工/整改所产生的、重复计算的工程量，甲方均不予计量，不计入结算。工程量的确认必须与乙方的施工进度、工程质量、安全、文明施工挂钩。以上任何一项不合格，必须整改达到合格，才能确认工程量。乙方所上报的工程量多于甲方审核结果的，按甲方审核结果确认。但如果差额部分超出甲方审核工程量的 10 %的，每出现一次，乙方另行支付2000元的审核费用，甲方有权直接在应付劳务款中予以扣除。3、材料用量：H型钢材料用量按甲方制度执行；乙方在施工中不得偷工减料，但对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的材料超过设计用量限额的，甲方在每期结算时对损耗进行核算，如果超过该限额，对超出部分材料款从乙方的工程款中按甲方实际采购价上浮5%(采购保管费用)直接予以扣除。（三）支付方式1、乙方于本合同项目完工后将工程量签证单和齐全的施工资料提交给甲方工程部，甲方工程部审核完成、验收合格并签字确认后，向甲方结算中心提交完成工程量的结算单，经甲方结算中心与乙方核对无误，工程完工三个月内，向乙方支付该结算单70%的承包款。2、剩余承包款于本合同项目完工并验收合格满一年后付清。3、本协议所有劳务报酬款项，甲方须汇入乙方指定的公司账户，甲方向乙方支付工程款前，乙方须向甲方提供相应金额的符合国家法律规定的有效发票。因乙方未向甲方提供相应金额合法有效发票的原因，甲方延期支付工程款的，甲方不承担任何违约责任。乙方账户如下：开户银行： ；税 号： ；户 名： ；账 号： 。第六条 双方权利义务（一）甲方权利义务1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为： ，职务：项目经理，联系方式： ，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、文明施工、技术检查及其它事项，签发或发布相关指令，但未授权其进行经济签证、结算签证和涉及合同款金额的其他签证。同时甲方指派施工员、质量员、安全员、测量员等，对工程进度、质量、安全进行监控，及时组织工序交验，协调现场施工班组的各种施工问题。2、乙方进场前，向乙方提供经审核确认后的施工图纸、与本合同工作有关的标准图及联系方式；交付具备开工条件的施工所需场地；完成通水、通电及场地内施工道路畅通和质量要求。不定期的对乙方的施工设备、工程质量、工期、安全生产、文明施工、进度进行检查监督，发现问题及时通知整改。3、及时交付项目施工所需材料（H型钢）、设备（型钢焊接与插入施工所需的吊机），负责型钢材料的进出场，并承担运输费用。所提供的施工设备、所需材料、安全设施须保证施工需要。及时做好材料清点、出入库、工程量签证等手续。4、甲方在当月25日前收到乙方提供的劳务分包工程款的申请单后，进行验工计价。甲方对乙方工程量的验工计价并不免除乙方对最终工程质量及造成损失的责任。甲方可在当月的劳务分包款中扣除乙方施工中发生的各项罚款、领用甲方材料费、设备租赁费、燃油费等费用。5、配合协调乙方项目部与总包、监理、业主的关系及处理突发事件。6、甲方不提供食宿、由乙方自理；在施工期间提供乙方施工用电源、水源接驳点，在甲方支付工程款时相应扣除乙方生活用水费、电费（施工用水用电除外）；7、甲方应当在收到乙方提交的书面完工报告后及时对施工成果进行验收，并签署验收单，验收合格的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格的，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。（二）乙方权利义务1、组建有施工能力，符合施工要求的班组，报甲方审批。乙方委派的担任驻工地履行本合同的H型钢插拔涂项目负责人为: （联系方式： ），负责本合同分包内容的组织实施，处理施工中的工程量签证、结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。如需变更负责人，则需将乙方开具的授权委托书、身份证明个人签字等资料在甲方留底备案。2、施工项目进场前，负责编制施工方案、进场资料、办理进场施工人员相关证件。必须服从甲方项目施工中的各项管理制度及安全条例，由乙方负责施工项目的工程质量、安全及晚上土方开挖的监视、跟踪工作。3、负责施工项目进场后的一切劳务工作，每个区域土方开挖完毕并具备施工条件后7个工作日内完成施工，及时做好施工过程中技术与安全交底、测量放样、原始资料整理、试块制作、设计变更、工程量签证工作，配合甲方做好与工程发包方的工程结算、工程款申请支付等事项。4、负责甲方设备、材料进出场的装卸工作，无条件遵守甲方对装卸时间、装卸数量、装卸质量等各项要求。负责施工过程中用水、用电、材料进出场计量确认事项，并做好节约用水、用电，不得无故浪费施工材料，如材料丢失由乙方按照甲方赔偿标准赔偿。5、机械设备、挖机用柴油、机械设备日常维修及耗材等由乙方自行承担；如乙方向甲方申领现场挖机、吊机柴油，则乙方应对柴油消耗情况负责监督，柴油领用必须由专人负责，且须申报甲方项目部书面同意后，方可办理领用手续，控制并监督好现场机械设备的柴油用量，费用由乙方承担。定期对设备进行二级以上的维护保养，费用由乙方承担。6、乙方在施工过程中必须按甲方质量、安全（详见附件二：项目施工安全管理要求）、进度等要求施工，若有一项达不到要求，甲方有权立即终止合同，更换施工班组，所发生的一切损失由乙方负责。施工期间发生的涉及安全、环境保护、文明施工、工程质量等方面的清理、整改等相关费用全部由乙方承担。7、每月25日前与甲方办理完成相关劳务分包款工程量确认手续。领取劳务分包款时须提供上月下发的且经班组全体人员签字确认的工资表。8、项目设备维护管理责任（1）乙方须编制施工机械需求计划、安排进出场时间，并提前3天上报甲方。（2）大型施工机械应编制、悬挂操作规程，对作业人员进行技术安全交底。（3）负责不定期对施工设备维护保养，维修、保养费用已包含在其承包范围报价清单内，不另外计价收费。（4）妥善保管、规范放置、合理使用设备并标记相应的标牌，清理机械表面卫生。（5）设备出库前，由乙方自检合格后领用；返回仓库时要求数量准确，整洁，由仓库质检员验收合格后办理入库手续。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担维修、保养费用及其他因此造成的工期延误等一切经济损失。9、项目现场安全管理责任（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全施工标准和甲方编制的本工程安全施工组织要求，加强对现场操作工人的安全教育，认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产，随时接受行业及甲方安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不当及违章操作造成事故，乙方承担一切责任后果和经济费用。（2）乙方必须安排一名项目安全管理现场负责人，项目施工期间保证24小时在施工现场住宿、办公，确保有足够时间在工地现场，按时参加甲方、总包、监理、业主组织的各项会议，服从总包方的现场统一管理，负责协调处理现场事务。若该项目安全负责人擅自离开施工现场，甲方有权按照1000元/次扣除乙方工程款，情节严重的，甲方有权解除本合同，由此造成的一切损失由乙方承担。（3）乙方项目施工现场应当建立安全责任制、制定用火用电等各项消防安全措施，根据工地和总包方要求配置足够的消防器材，并在施工危险处设置明显警示标志。（4）乙方施工人员进入施工现场必须佩戴由甲方项目部统一配发的安全帽、马甲和工作牌，费用由乙方负责。（5）乙方的项目施工用电应按甲方施工方案进行布置，使用三级配电二级保护。施工用电线路要布置合理，采取保护措施，严禁重车、挖机等设备碾压电缆线，必须架空线路符合规范要求。项目施工使用合格的配电箱、开关箱，并设置明显用电标志，施工现场照明符合要求。要派专人管理施工用电，做好用电和维修记录。10、工程质量管理责任（1）乙方负责劳务分包项目的一切质量管理工作，严格按专家论证的设计施工图纸、施工说明、施工组织设计及图纸会审纪要，并经甲方项目部书面确认后进行施工。施工前，乙方应熟悉施工图纸，掌握施工方法，认真理解技术交底内容，质量要求，熟读质量验收标准；每一个施工工序都必须确保质量，满足规范要求。施工过程中发现问题及时向监理、甲方汇报，避免发生质量安全事故。（2）严格执行现行建筑安装工程施工及验收规范的有关技术规定，接受甲方、业主和监理人员的指导，精心组织施工，服从甲方现场质量监查人员的检查，确保工程质量。坐标点和桩位图主轴线的测量放线需经甲方项目部复核，并经甲方、监理书面确认。（3）项目施工应确保基坑体系的安全与稳定，乙方对施工质量问题负责。（4）负责做好每天的施工日记和原始记录，次日9点前向甲方项目部汇报前一天的施工情况，完工后向甲方项目部提交所有原始记录。每一个施工工序，都必需做好自检记录，劳务费结算时，不能提供自检资料的不予结算。自检认为合格后报施工员检查，若施工员检查不合格达不到约定标准或行业标准的，乙方予以整改，自行承担整改费用。（5）施工项目发生质量安全事故，乙方应按照有关规定立即上报有关部门并报告甲方，由甲方协助处理，乙方必须服从甲方处理结果，全部责任及费用由乙方承担。11、文明施工和安全生产责任（1）乙方应遵守国家有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度，按照总包方的管理要求做好文明施工工作，保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。（2）乙方现场负责人必须每天在甲方指定时间和指定地点向乙方进场人员进行当天施工内容的安全交底和技术交底，并向甲方提供相应的证明材料。未按甲方要求对进场人员进行安全交底和技术交底的，甲方有权对乙方按500元/次扣除工程款。乙方的特种作业人员一定要持证上岗，凡无上岗证书的特种作业人员一经查出，甲方有权对乙方按1000元/人/次扣除工程款，乙方无条件接受。进场作业人员必须严格遵守行业规范要求和甲方的各项安全和文明施工的规章制度，严禁违规作业。乙方在施工现场内使用的安全保护用品必须符合甲方的要求（如安全帽、安全带及其它保护用品），费用由乙方承担。乙方所有进入现场的人员劳动保护用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，一经发现，甲方有权对乙方按300元/人/次扣除工程款。（3）乙方所用机械所用水电按方案及现场要求规范放置，不允许乱拉乱接；每天施工完毕，工完料尽场清。本合同乙方所有手头工具及劳保用品、工具、木工机械、小型机具、辅料部分，必须使用合格产品，同时还需满足甲方管理要求，否则，因此发生的安全事故、机械事故等一切后果乙方自负。若由于乙方原因，致使材料损耗、报废，乙方除承担材料的自身费用外，另按造成的经济损失承担双倍赔偿责任。（4）乙方委派的项目所有施工作业人员须报甲方项目部备案，自行办理人员的各类保险，保证所有员工各类保险齐全，变更及时增补。出现任何工伤事故，全部由乙方自行承担。（5）乙方要加强对施工人员的安全管理，杜绝重大伤亡事故的发生。施工中若发生民事纠纷，自身或第三者人员伤亡事故等，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时全力施救，保护好现场，所产生的一切费用及法律责任均由乙方负责。如因任何原因导致甲方对此承担责任的，甲方有权在承担责任后向乙方进行追偿。同时，要求乙方承担合同总价款5%的违约金；合同尚在履行过程中的，甲方还有权解除本合同。（6）任何情况下，乙方均不能因延迟或推迟支付施工作业人员工资引发社会矛盾，从而影响甲方的工程施工进展。乙方延误支付工人工资导致发生下列事件的：工人要求甲方、总包、业主等支付工人工资；媒体披露欠薪情况；工人因欠薪而有组织的上访；工人因欠薪而引起的有组织的集会以及其他事件。上述事件发生任何一件的，乙方承担处理该事件的所有费用，并应向甲方支付违约金，最低限额为人民币5万元，上限不作约定；同时，甲方有权单方解除合同。（7）乙方应自觉维护甲方的名誉和信誉。该项目施工期间，若因乙方原因导致甲方受到政府、业主、总包单位或监理处罚的，该罚款应由乙方自行承担并赔偿甲方所有损失。第七条 材料、施工机具设备及周转材料、临时设施（一） 材料的供应1、为了保证工程质量，合同约定由甲方供应材料、油料及租赁设备的，甲方按照供应价或材料市场价、租赁价加运杂费，并收取 5 %的材料采购、设备租赁及管理费后的价格供应给乙方。甲供材料款在每次工程结算时及时扣回。甲供材料、租赁设备及运输发票由甲方保管，乙方不得索要。甲供材料进场后，由乙方负责装、卸车和材料的工地保管、运输责任及费用（材料覆盖等措施费用由乙方承担 ），若造成破坏、浪费、遗失等按甲方材料采购成本进行双倍扣除。2、乙方每月25日以前向甲方上报下月甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。甲供材料交货地点为甲方料库或料场，乙方依据材料计划及甲方材料管理程序办理领料手续。3、合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁自行采购，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。且乙方领用出库的材料由乙方自行保管、堆码、遮盖，费用由乙方承担，保管、堆码、遮盖应符合甲方相关要求，并接受甲方监督。所有乙方领用的甲方材料发生的二次及多次转运均由乙方负责并承担转运费用。4、因交通原因、自然灾害等不可抗力或供货商原因造成材料不能及时到场而影响施工的，乙方承诺不向甲方提出索赔。5、合同工程所需的除甲供材料以外的其他所有材料均由乙方自购。乙方自购的所有材料应有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可使用。未经检验或验收不合格的材料严禁使用，验收不合格的材料乙方应立即清除出场，造成的损失由乙方承担（材料进场数量以甲方计量或双方共同签证为准）。（二）施工机具设备及周转材料的供应 1、本工程甲方提供的机具设备及周转材料详见附件三甲方供应机具设备及周转材料一览表。甲方提供给乙方施工作业使用的机具设备性能应及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。2、除附件三约定由甲方提供的机具设备及周转材料外，本工程所用其他施工机具由乙方自行解决。乙方自备的机械设备和周转材料必须符合安全性能要求、按时进场并满足本工程的施工需要。3、乙方承诺投入本工程的施工机具详见附件四乙方投入机具一览表。甲方核对无误、双方签认后方可进场。乙方机械设备进场后、使用前，由甲乙双方共同对安全性能符合要求的进场机械进行现值评估，评估结果由双方签认后作为本合同的组成部分。乙方进场的机械必须服从甲方的统一管理。4、所有设备在供应方料库及工地范围内交付时的卸车费用及交付后的运输、卸车费用由乙方承担，由甲方垫付的，甲方有权直接从乙方工程款中予以扣除。5、乙方中途退场，若甲方不使用乙方机械设备时，乙方进场的所有机械设备无条件退场，不得遗留甲方工地，阻碍甲方施工，乙方怠于撤离，导致机械设备损坏遗失的后果，或由此给甲方或第三方造成的损失均由乙方承担。第八条 劳务分包考核标准（一）若乙方不按施工验收规范及施工图纸及设计变更通知施工，乙方必须及时返工达到施工规范验收要求，造成的返工人工费、材料费、机械费等均由乙方承担。同时承担20000元的违约金。出现 3 次以上的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价5%的违约金，同时，造成的一切损失均由乙方承担。其他乙方不服从甲方管理或存在其他违章行为，由乙方承担违约责任并赔偿甲方损失。因乙方管理协调不到位，而造成设备与材料进出场延误的，其车辆运费和甲方损失由乙方承担。（二）因乙方施工人员操作不当及其它原因，造成机械设备损坏，因此产生的设备修理费及误工费（机械、材料、型钢租赁费等）由乙方承担。因乙方对分包施工项目跟踪管理不善，而造成甲方经济损失（包括但不限于型钢、材料、租赁费、总包方损失），由乙方承担。（三）乙方人员有盗卖甲方施工现场材料及设备等行为的，经甲方调查证实，甲方按材料及设备价值的10倍扣除乙方劳务款。情节严重，移交司法机关。（四）本合同履行期限内，除甲方通知及不可抗力外，乙方不得停工。根据合同工期，非甲方原因（型钢供应）造成连续停工48小时以上，超过48小时起甲方追究乙方因机械停滞所造成的全部损失的责任（型钢租金、设备租金、工期延误违约金等）；如因总包方原因造成的，乙方有义务向施工总包方索赔机械停滞费，并详细说明机械停滞的原因。（五）项目施工的进度与施工时间按甲方、总包的现场要求执行，24小时制施工时间由甲方项目部负责人员调动，若乙方不配合甲方调动的，所有费用由乙方承担。（六）乙方如因其他原因不能履行合同时，必须提前一个月以书面形式上报甲方，并经甲方书面同意后，双方可解除合同。在此期间，乙方不能借此停工、毁坏设备、闹事、上访及发生其他情况。（七）在项目施工赶进度的情况下，乙方如不能满足现场施工进度需要，甲方有权调入其它班组或人员，按照每人800元/天计价标准从乙方工程款中扣除。（八）当甲方依据法律规定或合同约定解除本合同时，乙方在接到解除合同的通知后应立即采取措施撤离施工作业现场。超过 3 天未撤离的，甲方有权采取应对措施，由乙方承担合同总价5%的违约金，同时承担由此产生的一切损失和责任。（九）甲方安排的设计修改变更及合同范围以外的工作内容，乙方必须无条件服从，不得拒绝。否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价5%的违约金，同时承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。（十）本承包内容施工完成后乙方必须将施工图纸全部归还给甲方，否则按5000元收取图纸赔偿费，直接从劳务款中扣除。（十一）施工现场不得住人，乙方人员的食宿由乙方在工地现场以外自行解决。违反本约定的，每发现一人，按照 500元/次从工程款直接扣除。施工现场严禁烟火，违反本约定的，每发现一人，按照 300元/次从工程款直接扣除。（十二）安全、质量、文明施工内部检查不合格，视具体情况支付违约金人民币50010000元；外部检查不合格，按甲方所受处罚的倍金额支付违约金。（十三）尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。乙方不得使用甲方企业名称、甲方项目经理部名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。因乙方原因造成拖欠民工工资、租金、罚款等均由乙方自行解决；因乙方原因发生的侵权行为，由乙方自行承担侵权责任。第九条 违约责任、争议解决及免责条件（一）乙方施工作业质量不符合本合同约定的质量标准，该部分不予计量，由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。同时乙方必须在甲方通知24小时之内到达现场并实施整改，乙方对质量问题不及时整改、不整改或整改不彻底的，甲方有权解除合同，并向甲方支付损失一倍的违约金。乙方在缺陷责任期内对缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担。因乙方原因出现安全质量事故，乙方不积极配合甲方妥善处理，推卸责任的，甲方有权解除合同，由此产生的法律责任和损失由乙方承担。（二）因乙方原因造成甲方名誉受损，所有损失由乙方承担，并向甲方支付5万元/次违约金。因乙方原因造成总包方处罚，罚金由乙方承担，甲方可加倍处罚乙方。（三）乙方在施工过程中，现场施工人员不得少于10人。乙方不能按时足额的组织人员进场施工或在施工过程中不能保证施工人员数量的，甲方有权解除合同，乙方应按照1000元/天/人向甲方支付违约金，同时，造成的一切损失均由乙方承担。在施工过程中，若因乙方原因造成的工期延误的（包括单项工程的延误及施工过程中的临时延误），累计延误在 5 天内的，由乙方赶工达到工期要求，达不到要求，乙方应按照2000元/天向甲方支付违约金；累计延误超 7 天的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方应按照5000元/天向甲方支付违约金，同时，总包方及甲方的一切损失、总包方对甲方的所有处罚均由乙方承担。（四）乙方进场人员不戴安全帽、不穿工作服、人员脱岗，机械设备、宿舍不整洁的，向甲方支付违约金500元/次。乙方进场人员无证上岗、无施工记录或资料不全，发生质量和安全问题隐瞒不报的，向甲方支付违约金1000元/次。乙方进场人员在施工现场打架、赌博、酗酒的，向甲方支付违约金5000元次。（五）乙方应按有关规章制度按时发放工人工资，工资清单由施工人员亲自签名领取，并上报甲方财务部。违反约定的，向甲方支付违约金5000元/次。乙方未按时发放工人工资的，乙方应承担 1000 元/人次违约金，同时甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。（六）乙方未按规定购买工人保险的，一经查实，向甲方支付违约金每人每次2000元。（七）乙方与甲方签订承包合同后，遵守职业道德，严禁对外经营，严禁擅自在总包方面前诋毁甲方声誉，危害甲方利益，严禁擅自分包本合同承包项目以外的同类施工项目。违反约定的，甲方有权取消劳务分包资格，同时乙方须向甲方支付违约金10万元。（八）乙方在作业和验收过程中，被发现偷工减料、以次充好的，每发现一次乙方须向甲方支付 10000 元违约金，并承担因此造成的损失。（九）乙方或乙方相关人员不管发生任何事件，均不得阻碍、干扰甲方项目部、甲方公司、建设单位、发包人、监理、业主及政府部门的正常工作，否则，甲方有权单方面解除合同，要求乙方按照本合同总价款的5%且不少于10万元/次的标准支付违约金，同时承担因此造成的一切损失。（十）乙方不得将本承包内容再次分包，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价5%的违约金，同时承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。（十一）乙方履约过程中因下列情形之一擅自停工、堵塞施工现场、干扰现场施工或围堵、冲击甲方项目部，甲方有权解除合同并要求乙方退场，乙方承担以下全部责任：扣留乙方施工的所有工程数量按实际完成并经甲方验收合格数量的20%计价款作为甲方更换队伍完成剩余工作量的组织措施费补偿，不再支付给乙方；从停工之日起计算的每日按合同总价万分之七的损失赔偿金。1、乙方履约能力不能满足甲方履约要求并拒绝退场的；2、乙方以单价过低提出调整合同价款要求未得到满足的；3、乙方提出由甲方承担或补偿的非甲方原因引起的各种事故责任无法律依据的要求被拒的。（十二）因乙方开具的增值税普通发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。（十三）因乙方开具的增值税普通发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。（十四）乙方向甲方开具的增值税普通发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。（十五）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。双方不按合同约定履行其他义务的，守约方有权解除合同，由此产生的损失由违约方承担。（十六）因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成，向杭州市江干区人民法院提起诉讼。（十七）合同有效期内，如果任何一方由于不可抗力的原因以及其它自然因素，无法履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。（十八）上述全部的违约金、损失赔偿等全部款项甲方均有权直接从乙方的最近一期工程款中进行扣除。第十条 附则（一）本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。（二）双方约定：甲方出具并经甲方审核程序并加盖甲方公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。（三）本协议一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方持壹份，自双方法定代表人或由法定代表人授权的代表签字并盖章后生效。合同签订时，乙方向甲方提供加盖公章的营业执照副本复印件、合同签订人的授权委托书及身份证复印件、乙方项目负责人身份证复印件一式一份。（以下无正文）甲方（盖章）： 乙方（盖章）: 通讯地址： 通讯地址：授权代表（签字）： 授权代表（签字）： 签约日期：2017年 月 日 签约日期： 2017年 月 日 签约地点：附件一： 工程量报价清单序号分项名称单位单价数量(暂定）暂定金额（元）备注1700*300H型钢加工、插、拔、涂T 元/吨 合计人民币大写：叁拾柒万肆仟伍佰伍拾元整（小写：374550元）附件二： 项目施工安全管理要求一、H型钢焊接插入拔除施工安全管理强制性条款1、焊接H型钢时氧气乙炔必须采用铁笼并配备足够灭火器。2、所有司索指挥、电焊工必须持浙江建委颁发的证书上岗，做到人证合一，每一床型钢必须配备一名持证司索指挥。3、拔除型钢时必须配置4人（含起吊驾驶员），其中一人指挥起吊。4、根据拔除现场实际情况调配足够吨位、安全性能合格的汽车吊。5、汽车吊严禁违章作业，严禁型钢连夹箱一起长距离吊装。6、汽车吊所停位置如是原始土，乙方必须铺设钢板。二、如违反上述强制性条款任何一项，甲方有权立即终止合同，要求乙方按照本合同总价款的5%且不少于10万元/次的标