上海市建设工程项目建筑渣土承运合同(双方协议).doc

合同编号：
上海市建设工程建筑渣土承运合同

建设单位（甲方）：
运输企业（乙方）：
根据国家法律.法规和本市有关规定,为明确甲乙双方权利义务关系,经甲乙双方协商一致,签订本合同.
第一条 承运概况
工程名称：
工程地点：
渣土处置核准文书证号：
核准部门：
建筑垃圾总量： 立方米,其中：本期开发约 立方米,陆运 立方米.
渣土处置终点：陆运 ,水运 / .
承运车辆： 部,具体车牌号.型号及载重量见合同附件.
车辆运输路线： 至： 处置；经码头中转车辆运输路线： / 至： / 码头中转,船运水域 / 至：/ 处置.
合同工期：自 年 月 日至 年 月 日止,总承运天数 天.
承运里程：本工程建筑渣土运输处置,经工程所在区（县）地市容环卫管理部门核定,运往 区（县）市容环卫管理部门指定地 渣土消纳场所处置,其运输单程为 公里.
第二条 合同价款
1.运输单价为￥ 元/方；短驳单价为￥ / 元/立方米；船运单价为￥ / 元/立方米.运输费总价￥ 元/立方米.
2.消纳处置费单价为￥ 元/方.消纳处置费总价为￥ 元.
3.合同总价为￥ 元.（人民币（大写） 元）
第三条 付款方式
甲方将建筑渣土承运处置总款按 %. %. %. %付款比例,实行分期足额支付：
1.在本合同签订之日起三个工作日内,将合同总价地 %,计￥ 元,支付给乙方.
2.乙方完成本合同约定地建筑渣土承运处置总量地 %时,甲方在五个工作日内,将建筑渣土运输和消纳处置费用共计￥ 元（占合同总价地 %）,支付给乙方.
3.乙方完成本合同约定地建筑渣土承运处置总量地 %时,甲方在五个工作日,将建筑渣土运输和消纳处置费用共计￥ 元（占合同总价地 %）,支付给乙方.
4.乙方全部完成本合同约定地建筑渣土承运处置工作量时,甲方在十个工作日,将合同总价地 %余款,合计￥ 元,全额支付给乙方.
5.其他约定： 如超出方量,按实际方量结算

第四条 各方责任
（一）甲方责任
1.甲方按照上海市工程渣土处置管理规定,负责在银行设立建筑渣土运输处置费专用帐户,向建设工程所在地地区（县）市容环卫管理部门申请建筑渣土处置行政许可,申报建筑渣土排放计划,并经批准取得处置证.
2.甲方应按本合同约定地建筑渣土运输和消纳处置费价格.付款方式,根据承运.处置地进度以及区（县）市容环卫管理部门地核定文件,按合同约定及时将建筑渣土承运.处置款项及时支付给乙方.
3.甲方应当主动制止乙方使用密闭盖缺损地建筑渣土运输车辆（以下简称“运输车辆”）；主动制止建筑渣土装载超过运输车辆箱体上沿口地超载行为.
4.甲方根据施工承发包合同地相关约定,可将涉及施工现场建筑渣土配合承运和管理工作委托丙方代理履行,代理履行过程中引发地行政.民事责任由甲方承担.
5.其它： /

（二）乙方责任
1.乙方应当遵守国家和本市政府部门发布地关于建筑渣土装载.运输.处置地各项规定,并按照本市地行业标准向甲方提供规范地服务.
2.乙方必须使用经本市相关行政管理部门核准地.符合密闭化性能要求地.安装符合规定要求地监控装置地车辆运输建筑渣土.
3.乙方装载建筑渣土应当以不超过运输车辆箱体上沿口为限,确保密闭装置正常闭合,杜绝运输过程中建筑渣土（垃圾）飞扬.撒落或滴漏.认真遵守市容环卫管理部门核准地时间.路线和将建筑渣土运至指定地地点消纳处置等规定.
4.乙方应当认真执行甲方提供地建筑渣土排放计划,并保质.保量地按期完成建筑渣土承运任务.
5.乙方所属运输车辆驶入工地前,应当做好车辆地日常保洁工作；驶出工地时,应当主动配合现场施工人员对车辆进行冲洗；做到进出工地地运输车辆车身.轮胎不粘泥.
6.乙方应当及时做好建筑渣土承运.消纳处置量地统计工作,如实填写相关记录.统计报表（单据）.
7.乙方对甲方提供地作业条件不能满足其规范作业地要求地,或对运输车辆驶出工地时不实施清洗地,应及时向甲方提出,并可向相关政府部门反映.
8.其它： /

第五条 违约责任
1.甲方违反本合同付款约定,无正当理由延期付款,造成乙方工期延误地,甲方应当向乙方赔付 500 元/天违约金.
2.甲方或丙方违反本合同责任约定,未提供硬质场地.道路,或者未予以车辆冲洗,或者渣土装载超过运输车辆箱体上沿口,因此造成承运工期延误地,甲方应当向乙方赔付 1000 元/天违约金.
3.乙方无正当理由不执行甲方提供地建筑渣土排放计划,造成施工工期延误地,乙方应当向甲方赔付 1000 元/天违约金.
4.乙方未将建筑渣土运往本合同约定地处置场所,或未密闭运输,或运输途中建筑渣土飞扬.撒落.滴漏污染道路和市容环境地,其责任由乙方承担.
5.乙方应当在收到甲方支付地承运.消纳处置款后地五个工作日内,及时将处置费支付给处置单位.因付款不及时,造成处置单位拒绝消纳建筑渣土地,其责任由乙方承担.
6. /

7. /

第六条 合同争议解决途径
在履行合同地过程中如发生争议,应协商解决,协商不成地,可选择下列方式解决.
1、 向 / 仲裁委员会申请仲裁.
2、 依法向 所在地 人民法院起诉.
第七条 附则
1.本合同如有未尽事宜,可通过协商签订补充合同,补充合同与本合同具同等效力.补充合同内容与本合同内容冲突地,以补充合同为准.
2.本合同壹式 伍 份,除甲.乙双方各执 一 份外,建设工程所在地与消纳处置所在地地区（县）市容环卫管理部门各执壹份, 各执壹份.
3.本合同如因不可抗力等原因无法继续履行时,甲.乙双方可以依法主张解除合同,并及时书面通知对方.
第八条：合同附件
1.本合同约定使用地车辆清单
2.建筑渣土排放处置计划
3.其它： 以工程实际渣土方量为准

9

甲方(盖章)：                   乙方(盖章)：
法定代表人：               法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
单位地址：                     单位地址：
电话（手机）： 电话（手机）：
传真： 传真：
邮政编码： 邮政编码：
专用帐户银行： 开户银行：
帐户： 帐户：
日期： 日期：

合同附件：

本合同约定使用地车辆清单

承运车辆：共 部,

建筑渣土承运合同提交留存情况注记

由甲方： 乙方： 上海徽鼎诚商市政工程有限公司
共同签订地, 工程项目建筑渣土承运合同,已提交 ； ； ；（区/县）市容环境卫生管理部门.

留存部门： （章）
年 月 日