管线穿越施工合同.doc

管线穿越施工合同

发包人（全称）： （以下简称甲方）
承包人（全称）： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和图合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况及承包范围：
工程名称：
工程地点：
工程主要内容：

承包范围：本工程除土方开挖外的全部工作内容。工作坑土方的开挖及回填由发包方承担。钻导向孔、预扩孔、穿越管线高程定位、管线回拖按相关标准规范（包括图纸说明及有关技术资料所规定的内容）执行。
地质情况： 参见地勘报告
二、工程承包方式：
乙方负责管线非开挖定向穿越工程施工并保证管线穿越工程的质量。
三、 合同价款：
此合同为单价包死，管径200mm的单价200元/米，管径300mm的单价410元/米，总施工米数约1000米。具体选用型号及各型号管线施工长度以现场实际施工为准。
本工程合同价包括：DN200PE管材、钻导向孔、扩孔、拖拉管和泥浆处理等全部费用。
四、 合同工期：
开工日期：合同签署后5日内入厂施工
竣工日期：入厂后10日内全部完成
遇到下列情况经发包人签字确认后，工期相应顺延：
1、由于甲方原因造成的停工以及重大设计变更。
2、因人力不可坑拒的自然灾害而造成停工等。
五、发包人（甲方）工作：
1、甲方派驻施工现场工程师代表，负责监督工程施工的质量，工期及工程进度。
2、甲方负责协调施工道路、临时用水等有关事宜，使现场满足施工条件。
3、甲方负责向乙方提供完整的施工图纸及相关技术资料。
4、甲方按照合同约定合同价款支付相应的款项。
六、承包人（乙方）工作：
1、乙方指派 同志为乙方代表（即项目负责人）负责该工程施工进度的管理及质量控制。
2、乙方严格按照施工图纸及相关技术资料、相关质量检验评定标准、施工验收规范以及操作规程进行施工。
3、乙方负责施工所需电的费用。
4、乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，采取有效措施做到安全施工。
5、乙方应严格抓好工程质量控制，确保工程质量达标，乙方必须在规定的工期内完成本工程的施工、交工。乙方做好原始施工记录，汇集施工技术资料（含主材合格证）。
七、双方的基本权利
1、如果乙方在施工时遇到了无法遇见的地下情况，要在第一时间通知甲方，双方协商处理。
2、如回拖不到位或管线变形、因焊口断裂或管子质量不合格造成的问题由由乙方负责。
3、如遇不可抗力因素（如下雨、地震等）属双方风险，工期顺延。发生的费用双方协商解决。
4、乙方施工过程中不得损坏甲方厂区内设施，不得堵塞和污染厂区内马路、排水沟等，违反本款，甲方有权对乙方处以2000元/次的罚金，从乙方工程款中扣除，并勒令乙方恢复原样。
八、工程款（进度款）的支付和结算
1、合同签署完预付工程款的50%，工程施工完成并验收合格后拨付至95%，剩余5%留作质保金，质保期一年，待质保期满后并无质量问题一次性付清。付款方式均为承兑。
2、工程结算审定值=承包单价×总施工米数。
3、工程完成后，承包方向发包方提供工程所在地的建筑安装业专用发票，税金由发包方代扣代缴。
九、违约责任
1、因甲方原因造成的停工，工期相应顺延。
2、因乙方原因造成的停工或存在工程质量问题造成的整改、返修，乙方负责赔偿甲方损失。
十、争议的解决方式：
因履行合同发横争议时，双方应协商解决，协商不成将向施工工程所在地的人民法院起诉。
十一、其他约定：
1、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，双方另行协商。

发包人：（公章） 承包人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行
账号： 账号：

合同订立时间： 年 月 日