深圳工程设计合同模版.doc

协议编号： 深圳工程设计协议甲方： 乙方: 20*年*月9 / 9深圳*建设工程设计协议 工程名称：_ 工程地点：_ 协议编号：_ （由设计人编填) 设计证书等级：_ 发包人:_ 设计人:_ 签订日期:_ 深圳规划与国土资源局监制 发包人:_ 设计人：_ 发包人委托勘察人承担_工程设计，经各方协商一致，签订本协议。第一条本协议依据下列资料文件签订: 1.1中华人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法。 12建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计场管理规定。 1 深圳*城*规划条例、建设用地规划许可证或土地使用权出让协议书。14 国家及地方关于建设工程勘察设计管理法规和规章。 5 建设工程批准资料文件。第二条本协议设计项目的内容： 1 工程名称：_。22设计指标建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率 第三条 发包人应向设计人提交的关于资料文件资料及资料文件:序号资料文件资料及资料文件名称资料文件编号份数提交日期关于事宜1用地方案图 2建设用地规划许可证或土地使用权出让协议书 4 5 6 第四条设计人应向发包人交付的设计资料文件资料及资料文件：序号资料文件资料及资料文件名称份数提交日期关于事宜 第五条本协议设计收费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计资料文件所决定）第一次付费20定金20定金 说明：1提交各阶段设计资料文件的同时支付各阶段设计费。2在提交最后一部分施工图的同时结清所有设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，各方另行签订补充协议。4.本协议履行后，定金抵作设计费。 第六条各方责任 61 发包人责任： 61.1 发包人按本协议第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料文件资料及资料文件,并对其完整性、准确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反建设用地规划许可证或土地使用权出让协议书的关于规定及国家关于标准进行设计。 .12发包人提交上述资料文件资料及资料文件超过规定时限天以内，设计人按协议第四条规定交付设计资料文件时间顺延；超过规定时限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计资料文件的时间。 613发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料文件资料错误，或所提交资料文件资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，各方除需另行协商签订补充协议（或另订协议）、重新明确关于条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签协议前发包人已同意，设计人为发包人所做的所有设计工作,应按收费标准，相应支付设计费。 6. 发包人要求设计人比协议规定时间提前交付设计资料文件资料及资料文件时,如设计人能够做到，发包人应依据有关设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。6.5发包人应为派赴现场处理关于设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。 6.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、资料文件、资料文件资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料文件资料及资料文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议外的项目,如发生以上情形,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。 6 设计人责任： 621设计人应严格依照建设用地规划许可证或土地使用权出让协议书的关于规定，关于工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合深圳*建筑技术经济指标计算规定,按协议规定的进度要求提交质量合格的设计资料文件资料，并对其负责。 6.2设计人采用的主要技术标准是：_ 2设计合理使用年限为_年。 6.2.4 设计人按本协议第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料文件资料及资料文件。 2. 设计人交付设计资料文件资料及资料文件后,按规定参加关于的设计审查,并依据有关审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按协议规定时限交付设计资料文件资料及资料文件，本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理关于设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由各方商定。 6.6 设计人应保护发包人的知识所有权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料文件资料。如发生以上情形并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。 第七条违约责任: 7.1 在协议履行期间,发包人要求终止或解除协议,设计人未开始设计工作的,不退还发包人己付的定金；已开始设计工作的，发包人应依据有关设计人已进行的实际工作量，不足一半时,按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的所有支付。7 发包人应按本协议第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计资料文件不审批或本协议项目停缓建，发包人均按7l条规定支付设计费。 7.3设计人对设计资料文件资料及资料文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的依据有关损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由各方商定为实际损失的_%。 7.4 由于设计人自身原因,延误了按本协议第四条规定的设计资料文件资料及设计资料文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。75 协议生效后，设计人要求终止或解除协议，设计人应双倍返还定金。第八条 其他 8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协助配合与解决关于问题时，各方应另行签订补充协议或技术咨询服务协议。 2 设计人为本协议项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向关于出版部门购买。本协议第四条规定设计人交付的设计资料文件资料及资料文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,设计人另收工本费。 8.本工程设计资料文件资料及资料文件中,建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商,发包人需要设计人的设计人员协助配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 4 发包人委托设计协助配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担关于设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外,其它费用由发包人支付。 8.5 发包人委托设计人承担本协议内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.由于不可抗力因素致使协议无法履行时，各方应及时协商解决。 8.7 本协议发生争议，各方当事人应及时协商解决。也可由本地建设行政主管部门调解,调解不成时，各方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。各方当事人未在协议中商定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 8.8本协议一式_份,发包人_份,设计人_份。 8 本协议经各方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。 8.10本协议生效后,按规定到深圳规划与国土资源局或其派出机构备案。各方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。 811本协议未尽事宜,各方可签订补充协议,关于协议及各方认可的来往电报、传真号码、会议纪要等，均为本协议组建部分，与本协议具备同等法律效力。 12 其它商定事项:_ 发包人名称： 设计人名称： (盖章) （盖章）法定代表人：（签字) 法定代表人：(签字） 委托代理人:（签字） 委托代理人：(签字)住所： 住 所: 邮政号码: 邮政号码:电 话： 电 话： 传 真: 传 真： 开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案: 鉴证建议或意见: 备案号: 经办人: 备案日期： 年 月日 鉴证日期: 年月 日