合同管理习题.doc

多项选择题(40*1=40)1合同法律体系包括 等有关法律文件。A 国家颁布的合同法律B 国务院颁布的合同行政法规C 国务院直属部委颁布的合同部门章程D 地方政府颁布的合同地方性法规E 企业制定的规章制度2无权代理行为包括 。A 代理人接受委托与自己签订合同B 代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同C 在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的合同，但委托方同意接受D 在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方不同意接受E 代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托授权书内容范围内的合同委托方同意接受3合同依法订立才具有法律效力，订立合同应具备的条件有 。A 合同当事人要有合格的资格B 合同的内容要合法C 合同的形式和订立程序要合法D 由工管部门的同意和批准E 国家批准4下列中的 是属于无效合同A 违反法律，法规和国家有关规定的合同B 采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同C 代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订的合同D 违反国家利益或社会公共利益的经济合同E 工程分包合同5采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为 。A 担保财产需转移给债权人B 担保财产不需转移给债权人C 担保财产在担保期内债权人仍可使用D 担保财产在担保期内债权人无权使用E 不履行债务时，债权人可依法处置担保财产6正常监理工作的酬金由 等费用构成。A 直接成本B 管理人员、行政人员、后勤人员的工资C 办公费用D 使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。E 监理服务期间的差旅费。7工程建设监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括 。A原承包商因严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后服务工作B由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 C原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担D应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作8监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括 。A 选择总承包单位的权力B 审查批准分包单位的权力C 变更工程设计的决定权D 提高工程质量等级要求的决定权E 对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权9工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是 。A 整个工程的施工任务，B 单项工程的施工任务C 单位工程的施工任务D 分部工程的施工任务E 特殊专业工程施工任务33工程款的结算方式有（ ）。A预付款结算 B按月结算 C竣工后一次结算D分段结算 E年终结算10属于非法分包工程的情况包括 。A 将承包的全部工程分包给其他单位实施B 按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C 将主要工程部分交给其他单位实施D 承接分包工程后进行再分包E 将群体工程中半数以上单位工程交给其他单位实施11施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合包括 等文件。A 施工合同条件 B施工合同协议条款C 业主与监理单位签订的监理委托合同D 业主上级主管部门的书面指示E 通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议12指定分包商的特点表现为 。A 由业主选定实施单位B 与业主签订合同C 总包商负责施工中的协调管理D 工程师负责施工中的协调管理E 完成工作内容不属于总包商的承包工作13监理工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括 。A 减少工程量清单中规定工作内容的数量B 将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成C 发布设计变更指令D 改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间E 要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作14施工中因不可抗力事件的影响而使承包商受到损害时，他有权获得补偿的款项可能包括 。A直接费 B间接费 C利润损失D施工现场管理费 E公司总部管理费15因工程设计变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包商的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按 方法来计算。A 机械设备进出场费 B 机械台班费 C 机械折旧费 D 机械设备租赁费 E 机械设备燃料费 16承包商提出索赔的要求成立条件应包括 。A 已造成了承包商的实际施工成本加大B 由于现场气候条件的影响C 承包商施工责任原因导致D 监理工程师协调管理原因导致E 在合同规定时间内提出索赔要求17按FIDIC合同条件的规定，在 期限内承包商都有权提出索赔要求。A 合同签字日到发布开工令日B 开工令日到颁发工程移交证书日C 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D 颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E 结清单生效日之后到提出合同争议日18下列资料中 不能成为索赔的证据资料。A 投标须知 B 合同条件C 会议纪要 D 业主在电话中的承诺E 现场照片19采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括（ ）。A发布招标广告 B发出投标邀请函C进行资格预审 D组织现场考察E召开标前答疑会20开标时投标书被宣布为废标的情况包括（ ）。A未按招标文件中规定封记 B投标人不参加开标会议C未按规定格式填写标书 D投标报价高于标底价的标书E无投标授权人签字的标书21大型复杂工程的评标通常分为初评和详评两个阶段进行，初评的审查内容主要包括（ ）。A投标书的有效性 B投标书的完整性 C投标书的合理性 D报价计算的正确性 E投标书与招标文件的一致性22设计招标与其他招标的主要区别表现为（ ）。 A招标程序不同B招标文件内容不同 C投标书的编制要求不同D开标形式不同 E评标原则不同23设计标书的评审大致可以归纳为（ ）几个方面。A设计方案的优劣 B投人产出、经济效益好坏 C二设计进度快慢 D设计人员的资历 E报价的合理性24工程项目施工标书的评审内容主要包括A技术评审B价格分析C管理和技术能力评价 D社会信誉评审E商务法律评审 25评标报告的内容包括（ ）。 A中标通知书 B评标情况说明 C评标委员会名单 D对各个合格投标书的评价 E摧荐合格后中标候选人26建设工程委托监理合同的特点有（ ）。 A监理合同是双务合同 B监理合同是实践合同 C监理合同是有偿合同 D监理合同是诺成合同 E监理合同的标的是服务27订立施工合同必须具备的条件包括（ ）。 A初步设计已经批准 B施工项目正在进行招标 C工程项目已经列人年度建设计划 D建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实E有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料 28建设工程施工合同示范文本由（ ）组成。A建筑工程施工协议书B建筑工程施工专用条款C洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议D建筑工程施工通用条款E标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。29下列行为中属于转包行为的有（ ）。A分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位者B总包单位将专业性较强的工程分包给其他施工单位者C总包单位将非主要部分工程分包给其他施工单位者D总包单位将工程的主要部分分包给其他施工单位者E建筑施工企业将承包的工程全部包给其他施工单位者18下列行为中（）属于转包行为。 A 承包商将承包的工程全部包给其他施工单位 B 承包商将工程的主要部分包给其他施工单位 C 承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位 D 承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位E 分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位30施工合同规定，双方发生争议后，一般应继续履行合同，只有出现（ ）时，当事人方可停止履行合同。A法院要求停止施工 B双方协议停止施工C合同确已无法履行 D仲裁机关要求停止履行E一方当事人要求停止履行合同31在施工过程中，导致暂停施工的情况主要有（ ）。A甲方代表要求的暂停施工 B乙方代表要求的暂停施工C由于甲方代表违约，承包方主动暂停施工D由于乙方代表违约，发包方主动暂停施工E意外情况导致的暂停施工14在施工过程中，导致暂停施工的原因主要有（ ）。 A 由于发包方违约，承包方主动暂停施工 B 由于承包方违约，发包方提出暂停施工 C 工程师认为有必要而要求暂停施工 D 发包方驻工地代表要求的暂停施工E 发生意外情况而引起的暂停施工3违反合同者承担违约责任的条件有一。 A 有违反合同的行为 B 违反合同的行为人有过错 C 违反合同的行为与违约事实之间存在因果关系D 违约方造成对方的经济损失39合同公证与鉴证的区别主要有（ ）。A申请原则不同 B效力不同C性质不同 D审查的内容不同E效力范围不同32施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有 （ ）。A工程量变化 B工程设计变更C不可抗力 D乙方实际进度与进度计划不相符E一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时34FIDIC合同条件规定，监理工程师在工程质量管理方面的职权包括（ ）。A发布指令要求对不合格工程部位采取补救措施B对承包商施工过程中的工艺操作进行监督C解释合同文件中的矛盾和歧义D对已完成工程部位质量的确认或拒绝E对抵运施工现场材料、设备质量的检查和检验35FIDIC合同条件规定，监理工程师颁发工程接收证书即标志着（ ）。A承包商的施工期结束。 B承包商完成了全部合同义务C解除了承包商对工程质量的责任 D承包商对主要工程照管责任结束E履约保函的担保责任结束36施工合同价款调整的条件有（ ）。A甲方代表确认的工程量增减 B甲方代表确认的设计变更或者工程洽商C工程造价管理部门分布的价格调整 D乙方原因引起的迟延履行合同E一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超8小时37FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（ ）等原因导致承包商按合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价 15以上时，应调整承包商的竣工结算款额。A因不可抗力损害给予的补偿额B完成新增工作内容获得的工程款C增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款D业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款E施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款38合同法规定的解决合同纠纷的方式有（ ）。A双方协商B请第三者调解C对仲裁机构的裁决不满意时，可向上一级仲裁机构申诉D二对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉E对法院判决不服时，可向上一级法院起诉40在FIDIC合同条件中，属于业主承担的风险包括( )A任何有危险性物质的放射或污染B施工现场不利的气候条件C 一个有经验的承包商通常无法预和防范的自然力作用D因工程设计不当而造成的损失或损坏E承包商雇员的工伤事故1代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应 .。A 以自己的名义签订合同B 与第三方商签过程中独立地表现自己的意忐C 在授权范围内单独与第三方谈判合同D 在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E在合同内约定委托人和第三方的权利义务2法律规范中所指的法律事件包括 。A 自然事件B 社会事件C 意外事件D 合法行为E 违法行为16FDIC合同条件是针对 编制的标准化文件。A 固定总价合同 B 调值总价合同C 单价合同 D 成本加酬金合同4业主对监理单位履行合同义务的监督包括。A 监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意B 开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意C 业主有权要求更换不合格监理人员D 由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职E 监理单位每月均需向业主递交监理月报5因监理单位与第三方的共同责任而给业生造成了经济损失计算监理单位赔偿费的原则是 。A 按工程实际受到的损害计算B 按业主认为所受到的损害计算C 按实际损害计算一定比例的赔偿金D 监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额E 监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额6采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括 。 A 发布招标广告 B 发出投标邀请函C 进行资格预审D 组织现场考察E 召开标前答疑会7下列工作中属于甲方的义务有。A 办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作B 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要C 按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作D 保证施工现场清洁并符合有关规定E 办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续8设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（ ）。A 招标文件的内容不同 B 对报价的要求不同 C 对投标书的编制要求不同 D 开标的形式不同E 评标原则不同10正常的监理酬金应当由（ ）构成。 A 全部成本 B 附加的监理酬金 C 额外的监理酬金 D 利 润E 税金11订立施工合同应具备的条件包括（ ）。A 工程项目已列人年度建设计划B 具备了施工所需的设计文件和技术资料C 初步设计已经批准 D 施工图设计已经批准E 建设资金和主要建筑材料设备来源已落实12施工合同文本由（ ）组成。A 施工合同协议书 B 中标通知书C 工程预算书 D 施工合同专用条款E 施工合们通用条款13委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（ ）。 A 发包方驻工地代表 B 工程师 C 工程师代表 D 工程师委派的助手E 承包方驻工地代表26监理招标文件应包括（ ）内容。A 投标须知 B 合同条件 C 有关技术规定D 工程量清单 E 报价单15施工合同规定，变更合同价款的方法有（ ）。 A 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款 B 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款 C 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 D 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价 格，经工程师确认后执行E 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行9建设工程委托监理合同属于（ ）。A 诺成合同 B 实践合同 C 有偿合同 D 无偿合同E 双务合同17监理工程师索赔管理的任务包括（ ）。A 公正地处理和解决索赔 B 进一步补充索赔资料C 预测和分析导致索赔的原因和可能性 D 制止承包商提出索赔E 通过有效的合同管理减少索赔事件的发生19FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列情况中（ ）不属于增加或减少超过有效合同价 15后的调整原因。 A 因法规、税收等政策变化的补偿款 B 业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款 C 承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款 D 完成新增工作内容获得的工程款E 汇率变化的调整费20公开招标设置资格预审的目的是（ ）。A 评选中标人 B 减少评标的工作量C 迫使投标单位降低投标报价 D 优选最有实力的承包商参加投标E 了解投标人准备实施招标项目的方案21工程保险的主要种类有（ ）。A 建筑工程一切险 B 勘察设计一切险C 安装工程一切险 D 机器损坏险E 工程中的一切险22监理招标的特点有（ ）。 A 报价在选择中居于次要地位 B 投标书中有明确的工程量清单 C 开标时不进行公开开标D 招标的宗旨是对指标单位能力的选择E 邀请投标人较少23采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是（）。 A 到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲载 B 任何一方当事人都可以到双方不同意的仲裁机构申请仲裁 C 仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见 D 合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益E 尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理24承包人可索赔的费用包括（ ）。A人工费 B贷款利息 C地方摊派费 D利润 E材料费25投标单位有以下行为时，（ ）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。 A 通过资格预审后不投标 B 不参加开标会议C 中标后拒绝签订合同 D 开标后要求撤回投标书E 不参加现场考察34FIDIC合同条件下，工程师对（ ）方面的权利一般不能委托给工程师代表。 A 发布开工令B 处理承包商严重违约 C 检验材料、设备的质量 D 签发付款证书E 对已完成工程部位质量的确认或拒收27开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括（ ）。 A 未密封递送的标书 B 投标工期长于招标文件中要求工期的标书C 未按规定格式填写的标书 D 没有投标授权人签字的标书E 未参加开标会议单位的标书28按照担保法的规定，因（ ）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。 A 保管合同 B 运输合同 C 借款合同 D 加工承揽合同E 施工合同29FIDIC施工合同文件由（ ）A 合同协议书 B 技术规范 C 投标保证金D 合同专用条件 E 合同通用条件30指定分包商的工作内容主要是（ ）。A 全部工程的施工 B 部分工程的施工C 供应工程所需材料 D 工程设计E 技术服务31业主负责采购的建筑材料，到货前24小时通知承包商共同验收，而届时承包商未派人参加，此时（ ）。A 货物不需验收交予承包商保管 B 业主单独验收C 验收后交予承包商保管， D 发生损坏或丢失由业主负责E 发生损坏或丢失由承包商负责32法律规定出现下列情况之一者，合同权利人依法可以要求解除合同（ ）。A 合同标的特定物已经灭失时 B 义务人违约后，待标的物交付给权利人已成为不必要时 C 实际履行消耗过大，并造成更大损失D 权利人考虑到订购的货物市场价格下降时33FIDIC合同条件规定，保留金应当分别在（ ）后返还。 A 开工 B 提交履约保函 C 颁发工程接收证书D 竣工结算 E 颁发履约证书35按照索赔的目的不同，施工索赔可分为（ ）。 A 质量索赔 B 费用索赔 C 管理索赔 D 工期索赔 E 单项索赔36对无权代理行为，被代理人有（ ）。 A 撤回权 B 追认权C 拒绝权 D 催告权37FIDIC合同条件规定，工程接收证书在合同管理中的作用包括（ ）。 A 证明承包商完成全部施工义务 B 双方已无任何争议 C 指明竣工日期 D 颁布证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期E 指明业主已支付全部工程款38施工合同文本有关延期开工的正确规定包括（ ）。 A 工程师以书面形式通知承包方后，可推迟开工日期 B 工程师在与承包商协商一致后，可推迟开工日期 C 承包商经工程师批准后，可推迟开工日期 D 承包商经书面通知工程师后，可推迟开工日期E 承包商递交延期开工申请48小时后，可推迟开工日期39业主与承包商签订的施工承包合同，条款内容必须符合（ ）等的有关规定。A 中华人民共和国合同法 B 企业内部制定的规章C 工矿产品购销合同条例 D 建设工程施工合同管理办法E 当地政府有关部门颁布的法规40合同是指平等主体的（ ）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 A 法人 B 限制行为能力人C 自然人 D 其他组织 E 无行为能力人1依照担保法规定，（ ）不能作为保证合同的担保人。A幼儿园 B银行 C学校 D企业 E医院2保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是（ ）。A业主提供场地日 B承包商提交履约保函日C投保工程开工日 D承保项目所用材料卸至工地日 E投保工程投保日3法人应具备的条件有（ ）。A行政主管部门授权 B有必要的财产和经费 C能够独立承担民事责任 D有明确的隶属关系 E有自己的名称、组织机构和场所4对无权代理行为，被代理人有（ ）。 A撤回权 B追认权 C拒绝权 D催告权 E索赔权5建设项目投保“建筑工程一切险”，承保的危险范围包括（ ）造成的损失。A战争、罢工、核污染 B雷电、火灾、爆炸C地震 D盗窃E错误设计6合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（ ）。 A给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B交付不动产的，在不动产所在地履行 C交付动产的，在接受一方所在地履行D履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行E给付货币的，在接受货币一方所在地履行7可以是第三人作出担保的方式有（ ）。 A保证 B抵押 C质押 D留置 E定金 8“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（ ）。A错误设计引起的费用 B火灾 C工人恶意行为造成的事故 D技术人员过失造成的事故 E盗窃 9合同法规在采用格式条款合同时，（ ）。 A提供者应提请对方注意免责条款 B条款不应排除对方主要权利 C合同条款必须经与对方协调一致后确定 D当格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款 E当对格式条款有两种以上解释发生争议时，应当作出不利于非提供方的解释10合同约定应当先履行债务的当事人，当对方（ ），可以中止履行合同。A经营状况不理想 B转移财产，逃避债务C丧失商业信誉 D抽逃资金、逃避债务 E丧失履行能力11甲决定将与乙签订的合同中的权利转让给丙，按照合同法规定，（ ）。A无需征得乙同意，但应通知对方 B丙直接对乙享有权利 C乙只能向甲行使抗辩权 D应征得乙同意 E丙应取得与债权有关的从权利 12属于法定解除合同条件有（ ）。A不可抗力发生使合同目的不能实现 B当事人一方迟延履行主要债务 C在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务 D当事人违约行为致使不能实现合同目的 E在履行期限届满之前，当事人一方用自己行为表明不履行主要债务 13承担违约责任的形式有（ ）。A变更合同 B解除合同 C继续履行合同 D赔偿损失 E罚金14合同法规定，属于不得撤销要约的情况有（ ）。A要约人确定了承诺期限 B要约已经到达受要约人 C要约人明示要约不可撤销 D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 E要约已经发生法律效力 15下列关于当事人约定违约金的正确表述有（ ）。A合同中必须约定违约金 B约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加 C约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行 D当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务 E合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金16按照合同法的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括（ ）。 A由第三人向债务人履行债务 B由债务人向第三人履行债务C债权人将合同内的部分权利转让给第三人D债权人将合同内的部分义务转移给第三人 E将合同的权利和义务全部转让给第三人17合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中（ ）的效力。A清理条款 B结算条款 C质量条款D风险条款 E进度条款 18合同法规定的无效合同条件包括（ ）。A一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益 B损害社会公共利益 C在订立合同时显失公平D恶意串通损害第三人利益E违反行政法规的强制性规定19合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（ ）情况时，可以中止履行。 A经营状况严重恶化 B转让财产 C丧失商业信誉 D没有履行债务能力 E没有提供担保20合同法规定可以解除合同的条件有 A不可抗力发生 B在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C当事人迟延履行主要债务 D当事人违约使合同目的无法实现 E在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务21合同法规定合同应具备的条款中，（ ）属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。A当事人 B标的 C数量 D违约责任 E解决合同争议的方法 22根据合同法规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（ ）。 A要约人依法撤回要约 B要约人依法撤销要约 C拒绝要约的通知到达要约人 D受要约人对要约内容作出变更 E承诺期限届满，受要约人未作出承诺 23合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有（ ）。A当事人可以通过和解或调解解决合同争议 B当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C当事人不愿和解调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行 E涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁24招标人自行办理招标事宜，须具备（ ）等条件。A具有编制招标文件能力 B有自己的评标专家库C有组织评标能力 D经招标代理机构批准 E向有关行政监督部门备案 25招标投标法规定，招标方式可分为（ ）。 A公开招标 B行业内招标 C地区内招标 D邀请招标 E议标 26在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照（ ）订立书面合同。A招标文件 B双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改 C投标文件 D双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改 E招标人要求投标人垫资的要求27设计招标的特点主要表现在（ ）方面。 A开标时仅公布报价金额 B在投标书内提出初步设计方案C在投标书内论述初步设计方案的实施计划D按工程量清单中的规定工程量填报单价 E评标时侧重设计方案的科学性和合理性28施工招标的发包工作范围可以是（ ）招标。A全部工程 B单位工程C特殊专业工程 D分部工程 E分项工程29在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（ ）。A施工内容的专业要求 B施工现场条件 C投标人的财务能力 D对工程总投资的影响 E投标人的工程经验 30在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（ ）。 A工程报建 B编制招标文件 C选择招标方式 D进行资格预审 E发布招标公告 31对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括（ ）。 A招标公告 B投标人须知 C资格预审须知 D对投标人书面提出问题的回答函件 E标前会议后发给每一位投标人的会议记录32政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括（ ）等方面。 A检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目 B对招标有关文件的核查备案 C投标人履行合同的能力评定 D评标委员会成员资格认定 E查处招标活动的违法行为 33招标人具备自行招标的能力表现为（ ）。 A必须是法人组织 B有编制招标文件的能力 C有审查投标人资质的能力 D招标人的资格经主管部门批准 E有组织评标定标的能力 34公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ ）。A工程项目概况B项目资金来源C投标须知D评标方法 E招标范围 35对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（ ）。 A设计方案优劣 B环境保护措施是否合理 C投资估算是否超过限额 D投标报价是否最低 E社会信誉是否良好 36公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（ ）。 A办理招标备案 B编制招标有关文件 C发布招标公告 D发售招标文件 E组织现场考察 37工程建设监理委托合同的当事人有 A业主 B监理单位C监理工程师 D施工企业 E质量监督站 38在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有（ ）。 A开展监理业务前向监理单位支付预付款 B负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件 C免费向监理单位提供开展监理工作所需的工程资料 D与监理单位协商一致，选定项目的勘察设计单位 E将授予监理单位的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确 39建设工程委托监理合同（示范文本）由（ ）组成。 A建设工程委托监理合同 B规范、图纸 C委托人对监理单位的授权委托书 D标准合同条件 E专用合同条件 40在委托监理合同中，监理单位享有（ ）。 A选择工程总承包人的建议权 B对工程规模、设计标准等的审核C工程建设有关协作单位的组织协调主持权D合同范围内工程款支付的审核和签认权 E一切工程变更的批准权 41我国现行的监理费计算方法有（ ）。 A按监理工程概预算的百分比计算 B按参与监理工作的年度平均人数计算 C由甲乙双方按商定的其他方法计算 D中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定 E按委托人提出的方法 42根据建设工程委托监理合同规定，监理单位对（ ）