通州劳务合同-A-木工.doc

分项工程劳务分包合同（模板分项工程）合同编号： 20090311发包人: 浙江金浩建设有限公司 （以下简称甲方）承包人： 四川光华建筑劳务有限公司 （以下简称乙方）甲乙双方就北京通州区永顺镇新建村北侧住宅项目工程1#.2#.3#.4#楼及地下车库的模板工程劳务分包事宜，遵循中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程安全生产管理条例和有关法律法规规章的规定，本着平等、自愿、公正和诚实信用原则，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况：工程名称：通州区永顺镇新建村北侧住宅项目工程 建设单位: 北京太和保兴房地产开发有限公司 施工单位: 浙江金浩建设有限公司 监理单位: 建研凯勃建设工程咨询有限公司 建设地点：北京市通州区永顺镇新建村北侧 建筑面积：暂估45000m2 （按实际工程量结算） 工程造价：（按后结算方式结算） 层数(层高)： 结构形式: 框架*剪力墙 开工日期： 竣工日期： 承包方式：包清工(含机具及辅材) 施工期限：根据甲方的施工进度计划 二、承包范围及工作内容1、施工图与联系单及图集中所包含的所有木模板工程。2、参与模板工程技术方案编制与执行。3、进场材料（含租赁材料）验收、卸车、取料、解捆、堆放、保管、场地运输（含整个工程场内二次搬运），料场转移。4、木模制作、安装、加固、拆除、清理、改制。大模板进场验收、卸车、堆放、清理、退场。5、螺杆安装、割除、回收、修整及二次利用。6、顶模棍制作、刷漆、安装。7、模板施工所用脚手架（或碗扣架）搭设与拆除，搭设按审批的专项方案执行。8、大模板吊运、组装、除锈、加固、堵缝、拆除、清理、刷脱模剂、改装、日常维修和维护及内置保温板施工。9、后浇带支模如需设单独体系，必须按要求搭设，否则返工损失由乙方自行负责，且作行政处罚3000元/次，如不更改，则项目另行安排施工，单价按100元/扣除。10、止水钢板的焊接、安装，橡胶止水条的安装。11、伸缩缝角钢框制作及安装。12、砼施工时看模、整改。13、砼炸模时修复，多余砼清理利用，如硬化的给予凿除清理。产生的原材浪费按进价的1.5倍进行赔偿。14、冬季施工时模板的保温工作。15、按要求及检查要求清理料场及堆场（含外架上、下与楼层清理），平时派2人专人清理（若不够再增加人员），以保持整洁，否则甲方另派人员清理，按15元/小时扣除。16、塔吊、施工电梯及吊篮等设备基础模板施工、拆除、整理（不计面积）。17、砼成品保护、楼梯、柱角钉防护条及维护。18、按甲方文明标化要求对料场、车间、施工棚搭操作台（木工类）（不计面积）。19、其它甲方安排的和模板工程施工相关的工作。三、甲方工作：1、开工前，向乙方进行现场施工图纸做法、技术交底及现场交接手续。2、甲方委派 郑伟新 为甲方驻工地代表，负责合同履行。委派 金益飞 对工程质量、进度、文明施工进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。四、乙方工作：1、参加甲方组织的施工图纸做法说明的现场交底，进场前上报公司资质证书，施工方案及进度计划，交甲方审定后方可进场施工。严格按照施工图纸和施工说明及设计变更的要求施工。2、指派 叶先权 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。4、负责分项工程施工的隐蔽验收，并提供公司的资质证书及施工人员上岗证。5、该分项工程资料由乙方负责监理工程部的报验等手续，并保证工程能顺利通过监理与质检站验收，资料能顺利归档。五、施工材料、机具及辅材1、甲方提供：塔吊，施工电梯，一、二、三级配电箱。2、除上述甲方提供的机具、配电箱外，其余机具及辅材均由乙方自带自备。2.1乙方自带机具：满足施工要求的木工加工机械（电锯、平刨机、切割机等）手提电钻，手提电锯，手提磨光机，翻斗车，铁锹，扳手，焊条，焊剂，切割机，切割片，从三级箱接出的一切移动配电箱，电缆，碘钨灯架，灯管等。2.2乙方自购、自备辅材：如，扎丝，垫块（可自行制作），穿墙套管（塑料），海绵条，胶带，扫把，灰桶，墨汁，油漆，毛笔，墙线，铁丝，铁钉，钢丝网，皮水管，砖刀，铁板，木蟹，手套，劳保用品等。步步紧、穿墙螺杆、山型扣、2.3乙方所有自备、自购品均需附合本工程的施工要求。乙方自购材料如由甲方代购，则按购买价的1.2倍进行计价。3、甲方提供的机具、设备（除垂直运输外）在施工使用期间如有损坏的，乙方及时修复，维修费、材料费等均由乙方自理；并不得延误工期。六、管理人员及工期1、乙方配备现场负责人1名、施工员1名、专职质检员1名、专职安全员1名，以上人员均需持证上岗及常驻现场。乙方管理人员如不能胜任职能，或不能较好的配合业主、监理、甲方工作，甲方有权指定乙方更换。2、工期：2.1本工程1#楼暂定于 2009 年 04 月 12 日开工，至 2009 年 09 月 5 日全部完成，工期 143 天；2#楼 2009 年 05 月 05 日开工，至 2009 年 09 月 20 日全部完成，工期 135 天；3#楼暂定于 2009 年 04 月 10 日开工，至 2009 年 09 月 01 日全部完成，工期 140 天；4#楼暂定于 2009 年 05 月 15 日开工，至 2009 年 09 月 20 日全部完成，工期 125 天，施工工期按项目部排定的工期执行。（工期包含节假日、恶劣天气、不超过连续12小时的停水停电、不影响关键性工序的设计变更、非乙方原因的民扰造成一月内累计2天的停工）。乙方月工期每拖延一天则每天处以2000元的罚款（如总工期按时完成，则月进度罚款退还），提前一天则每天奖励1000元，因乙方原因造成总工期拖延一天则每天处以5000元的罚款。施工期间如发现乙方有可能达不到合同工期要求，甲方有权安排其它施工队进行承包施工，工程施工单价由甲方确认另行承包价确定，其工程结算款由甲方直接从乙方工程款中扣除。3、暂停施工：如果出现停工待料、停电、停水、机械故障修理、自然危害、设计变更等情况，视为在乙方承包风险内，不得向甲方计取任何损失费用。4、如工程出现与建设单位解除合同停止施工，甲方与乙方相应减除合同条约并按完成工程量，约定合同单价结算，并在15天内撤离施工现场。离场按70%支付，30%离场后一年内付清。七、合同价款及支付方式(一)合同价款1、按木模板接触面积 24 元/包干，钢模板接触面积 20 元/包干（只计楼体号模板接触面积），模板接触面积按模板与砼实际接触面积计算，具体内容分述如下2-8条：2、变更调整：若因变更引起的模板等工程量的增、减包含在平米造价内，结算不予调整。若因变更引起平米增减的进入结算。若因变更拆除重新施工的，变更量按以下单价重新计费：模板按展开面积 21 元/。本条款所有变更量若乙方不予施工，则甲方另行施工，单价按另行承包价的双倍扣除。3、该单价己考虑了乙方管理人员、工人工资、小型机具及辅助材料、安全文明施工用工、赶工费、夜间施工、冬雨季施工、加班等所有用于本工程的费用开支及乙方应向相关主管部门、国家政府机关所缴纳的各种费用及税金。4、该单价内含 5 元/的安全生产基金，所发生的费用在该安全基金内支付，若乙方在工程施工期间所发生较小安全事故（经甲方确认）总费用不超过2万元的均乙方自理。若发生超过2万元总费用或重大责任安全事故，甲方将根据事故责任分析，分别由责任方承担。乙方承担的费用直接从乙方工程款中扣除。 5、该单价内含 3 元/的测量放线费用。甲方提供测量线及标高，若由于乙方超线超标高造成工程损失，损失费用由乙方承担。6、该单价内含 5 元/的钢管、扣件、碗扣架、甲方所提供机械等的保管和日常维护费用，若由于乙方保管或维护不利造成的损失，则按进价的1.2倍进行赔偿。7、在签订本合同时，乙方应向甲方交纳合同履约保证金 柒 万元；乙方在施工过程中严格、全面履行本合同的，在主体工程验收后三个月内，由甲方一次性退还给乙方（不计利息）。若如果乙方原因造成重大质量事故或死亡事故或较严重的进度滞后（按排定的进度计划后延超过20%）将一次性没收保证金。8、本工程承包范围内不存在零工，对于承包范围外的任务必须 3 日内确认， 3 日内不能上交给甲方项目部预算部门或其他部门审核确认的（普工 60 元/工日，技工 75 元/工日，每工日按10小时计），视为乙方自动放弃该承包范围外零工工时报酬，以后也不予以认可、补办或支付。结算单由甲方的执行经理郑伟新和分公司成本主任 签字确认后生效。（二）支付方式1、主体结构至二层砼浇筑完毕前，支付乙方施工人员每人每月伙食费400元。2、二层砼浇筑后，支付乙方已完成工程量的40%的工程款(含伙食费)。3、二层以上施工按每月5日前上报上月工程量，经甲方审核进度工程款后，在本月20日前支付上一个月审核进度款的40% ，并依此类推至分项工程完工。4、分项工程施工内容全部完成、报甲方预算部门审核后，支付总审核价的70%。5、分项工程施工内容全部完成，经主体验收后一个月内支付至总审核价的80%，六个月内支付至总审核价的90%，在竣工验收合格后三个月内付至总审核价的95%,余款在竣工验收后六个月内付清。6、跨年度工程，在年底按已完工程量审核价的75% 支付工程款。7、以上所有支付均包含伙食费。8、甲方按合同支付价款，但乙方不能或不能足额给其施工人员发放工资，全部由乙方自行解决。因此引起的纠纷或导致政府部门介入、造成的经济损失或支出均由乙方负责平息、承担。同时乙方应按本分项工程合同总价款2% 赔偿甲方名誉、声誉等有关损失。9、乙方如对施工范围规定的内容不予施工，有定价的按所定单价的1.5倍进行扣除，如无法定价的，按普工120元/工、技工150元/工进行扣除。10、所发生的赔偿与罚款经相关工程管理人员确认，执行经理审核后（无需乙方签字认可）当日上交财务，并在当月扣除。11、未经甲方书面同意乙方不得转让债权，未经乙方书面同意甲方不得转让债务。12、相对人提供合法正式的建安税务发票向我方要求支付款项时，我（甲）方以支票形式支付。13、乙方委托 叶召胜 办理结算和款项收取，其他人员办理和签字无效，乙方办理结算和款项收取相关资料需加盖乙方公章。八、工程质量及验收标准1、达到砼结构工程施工质量验收规范要求。2、达到北京市结构长城杯工程质量评审标准要求。3、砼质量按以下表列规定的标准检查，不符合规定的每处/次给以200元的罚款。项次项目允许偏差值国标长城杯1轴线位置基础1510独立基础1010墙、柱、梁852垂直度层高5m85层高5m108全高（H）H/1000、且30H/1000、且303标高层高105全高30304截面尺寸基础宽、高8、55柱、墙、梁宽、高8、535表面平整度836角、线顺直度37保护层厚度基础5墙、柱、梁、板5、38楼梯踏步板宽度、高度39电梯井筒长宽对定位中心线25、020、0筒全高（H）垂直度H/1000、且30H/1000、且3010阳台台雨罩外移511预留孔、洞中心位置线151012预埋螺栓中心线位置103螺栓外露长度55、04、本工程按照国家分项工程质量验收规范施工验收等级，工程质量应达到 长城杯 标准。乙方必须规范操作，严把质量关，做好质量“三检”工作。5、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。6、乙方应及时办理隐蔽工程的检查与验收手续，若乙方不及时通知甲方验收中间工程，甲方有权要求复验，费用由乙方承担。7、由于乙方原因造成质量事故，由此导致的一切费用由乙方承担，工期不顺延。8、如乙方施工质量严重不符合要求时，甲方有权要求乙方停止施工，所完成部分（经整修合格，通过监理公司验收）的工程量按合同单价的70%结算，扣除部分的款项（包括未施工完成的材料）作为对甲方的补偿，乙方不得阻挠，否则承担由此引起的一切后果。九、施工管理1、乙方进场施工前应向甲方提交简明扼要的施工组织设计(包括管理机构、班组的组成、施工人员按施工进度安排、工程质量、工期的保证措施等)。2、施工人员按本合同规定和施工技术、质量要求由乙方招聘、录用或雇佣（劳动或雇佣关系隶属乙方）。3、甲方的各项规章制度，安全协议书，项目安全生产管理奖罚细则、项目质量管理细则以及施工过程中项目部生产例会形成的会议决议等，均作为本合同附件具有同等的合同效力，且处罚经执行经理审核后（无需乙方签字认可）即上交财务，并当月扣除。乙方应自觉遵守，全面履行。4、乙方工程负责人除请假经由甲方批准同意外，不得随意离开工地，否则每次罚款贰佰元整。如变更负责人或施工班组，需提前7天以书面形式上报甲方批准备案。5、由于乙方原因造成被建设方、监理公司、甲方上级主管部门处罚的，罚款由乙方承担，情节特别严重，对项目部造成恶劣影响的，甲方有权追加同额罚款额处罚乙方。6、甲方对业主的各项承诺也是对乙方的约束，乙方必须协助甲方兑现，否则乙方承担相应的罚款。十、材料管理1、对需要由甲方提供的材料如模板、方木、钢管、扣件、碗扣等，乙方应提前十天向甲方呈报材料使用计划，经甲方专业工长核准后到甲方仓库领用。未经项目部负责人批准或同意，乙方不得擅自对甲方提供的材料进行处理,如乱锯方木、模板、碗扣随意切割钢管等，如有违者按项目部规定的处罚办法予以罚款。2、乙方应及时对进退场材料、租赁物资（钢管、扣件等）安排专人清点数量、保管、按要求堆放整齐等此人工费含在承包单价内。（材料出场后由甲方负责）3、乙方负责材料退场前的维修保养工作，包括调直，扣件的定量入袋，模板、木方的清理和拔铁钉，否则扣除标准为：任何有一边长达到50cm以上的模板不拔钉子扣每块板3元整，超过40cm长的方木不拔钉子则扣每根方木1元整，各类材料的卸车、堆放入库或码放整齐（建筑物外墙边以外100米内的甲方项目部指定地点）。4、现场各类材料的标识牌均由乙方制作摆放，甲方仅提供原材料。乙方如对材料的维修保养无故拖延，或以此要求增加费用，甲方有权调配其它队伍完成，所发生费用直接从乙方工程款中扣除。5、在施工过程中，如发现乙方未经甲方主管工长书面同意，随意乱锯钢管、钢筋原材或加工料、模板、方等行为时，每发现一次给予不少于500元的罚款且切割材料按进货价的1.2倍赔偿。木模板材锯尺寸的施工方案由发包人的专业工长审批后方可进行。上述所有费用从承包工程款中扣除（从每月进度款中扣除）。十一、文明施工、安全生产及防火管理1、甲乙双方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范，施工中发生的安全或火灾事故应根据事故分析结果，由责任方承担相关的责任和经济损失。2、乙方应严格按安全生产的法律规定及要求安全施工，积极参加项目部组织的安全、技术交底及生产协调会和安全检查，服从项目部管理人员的指挥和安排。乙方应对施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责；乙方在施工中所发生的工伤事故均由乙方承担相应的经济和法律责任；甲方不负任何责任。3、乙方必须做好民工生活费发放和日常事务处理，保证施工人员安定性。如发生纠纷，一律由乙方处理，处理结果以书面形式报甲方项目部备案。甲方可以对参与打架斗殴的责任人处以500元/人/次的罚款且对乙方处2000元以上/次的罚款，如乙方管理人员带头打群架，则罚款金额加倍，情节严重的送交有关部门严肃处理。除乙方管理人员外，其他职工一律不得擅自进入项目部办公室，违者罚款200元/人/次。4、所属建筑物周围保持清洁，做好“落手清”工作，按甲方要求及检查要求清理料场及堆场，平时派4人专人清理（若不够再增加人员），以保持整洁，否则甲方另派人员清理，按15元/小时扣除，做好责任区中的材料堆放等工作。现场严禁吸烟、非施工用火，并严格控制施工用火；乙方应遵守甲方施工现场的管理制度，进行文明施工，做到工完场清；如发现乙方施工人员有违章或违反项目部有关规定的，按对分包单位处罚规定执行。5、甲方、建设方等上级单位通知考察或检查施工现场，基于承包方平时文明施工不到位、发包方要求突击清理现场等一切用工已包含在承包包干单价中，乙方不得另外要求计取。6乙方在施工中的文明、安全标化未能按甲方要求完成的，甲方有权调配其它队伍完成，并按实际用工从乙方分包工程款中直接扣除。7、严禁雇用未成年人及55周岁以上中老年人，发现后除立即解雇外并对乙方罚款2000元/人/次。8、特殊工种必须全部持证上岗，普通工种的持证率要求达到95%以上。9、施工人员进场前提供的施工资质证书、签订的安全协议书，施工人员进场提交的花名册，身份证复印件，特种作业人员操作证及乙方与乙方工人的劳动合同，一并交给项目部安全组备案。十二、其 他 1、乙方必须遵守项目部的规章制度，项目部对平时管理、检查中的罚款决定须上报、公布，若有不服的应在 12小时内向执行经理申诉，由执行经理最后裁决。如未签字又不申诉的视为默认，罚没款均从乙方工程款中扣除。2、员工所需被子、褥子、被套、床单、脸盆、毛巾等均由乙方自理。因本工程文明标化管理所需，则上述用品由发包人统一购买，费用由乙方承担，所发生款项均从本工程款中直接扣除。甲方按现场实际员工人数以“2套/人”的标准发放工作服，工作服所需费用由甲乙双方平均承担；乙方不得将工作服费用摊扣于工人，否则甲方有权对乙方按摊扣金额双倍进行罚款。安全帽、安全带等安全用品及手套等劳保用品由乙方承担费用，（但安全帽必须符合公司统一发放，费用从乙方工程款中扣除）。3、乙方造成工期延误或工程质量不符合规范要求时，甲方有权终止合同。乙方在一周内无条件退场。退场后 3 日办理结算手续，对完成的工程量按北京市2001年预算 定额工日（每工按 30元/日）进行结算。4、合同签订后，由乙方负责及时办理备案及有关政府部门规定的手续，并承担由此产生的费用。乙方因施工需要招聘、录用或雇佣的人员，与乙方依法签订劳动合同，由乙方缴纳社会保险基金，支付劳动报酬，并承担所有相应责任。劳动合同复印件、乙方员工工资发放单交甲方工程项目部备案。5、本合同是在甲方与建设方签订大合同的基础上签订的，如遇大合同发生变更，则本合同随之调整，甲、乙双方应本着友好协商态度解决，乙方不得以此为借口做任何索赔。6、乙方生活区内卫生由乙方负责,乙方不得自建食堂，在甲方食堂就餐，费用自理。7、乙方在未经甲方保卫人员许可的情况下不得携带任何物品出工地，即使是乙方自己所备工具也必须持甲方开具的出门证才能放行。8、分项工程中所涉及的材料机具均由乙方自行购买，其中，配电箱必须符合北京市政府的相关规定。若甲方认为乙方所提供的机具、辅材、劳保用品在数量、性能、时间不能满足施工需要，并在书面通知后无甚改观时，甲方有权替乙方购入其施工实际需要的机具、辅材、劳保用品，所产生的一切费用按购买价追加20% 后从当月所发给乙方的工程款项中扣除，并追究乙方因此造成的质量缺陷和延误工期责任。9、甲方对乙方的所有罚款或应扣款项均可直接从当月支付给乙方的工程款中扣除。10、甲方项目部可在本合同条款的基础上，制定更为详细深入的管理措施以及其它可具操作性方案，乙方应严格遵守甲方各项规章制度和工作程序。11、本分项工程质量检查达不到标准要求或质检站验收不能确保一次性通过，由此产生的返工、延误工期损失均由乙方承担。12、双方施工联系单等来往函件，按对方营业执照上的地址或合同中明确的联系地址、方式邮寄、送达。地址如有变更应及时书面通知对方（甲方所在地按北京分公司地址为准）。13、本合同若需要变更，应提前向对方提出协商变更要求，并于7天内作出书面补充协议（与本合同具有同等效力）。本合同若需要变更，双方应提前7天办理洽商变更合同手续。14、本合同所称的“处罚” 、“罚款” ，是当事人约定的履约措施，与“行政处罚”无关。十三、违约责任1、违约责任，按相关法律规定办（也可另行约定）。2、任何一方违约，由违约方承担违约责任，并赔偿对方相应的经济损失。十四、本合同在履行过程中如遇有争议发生时，甲乙双方可协商解决，协商不成时，任何一方均可向本项目工程所在地人民法院提起诉讼或向仲裁机关提请仲裁。本合同一式陆份，自双方签字、盖章后生效，由甲方执肆份,乙方执贰份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：地址： 地址：开户银行：开户银行：帐 号：帐 号：邮政编码： 邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人电话： 电话： 签订日期： 年 月 日11