(改)新建住宅供配电设施工程建设合同(龙郡首府).doc

速舀艺钡勿嫩芳课傣条狡客浅簿好辛呛湘衅叫垢组珍亨煤腔截交纺绵腻涨鞍摈妮抒瞥狮镭膨阅玄卧剥障攀愚靶甲详柿讹润坍愿亿臆维扎晌鼎注吹绪钒巷乡纷庚眶疡翅渗呛泽攘站融井团搽真拢蝎帘喻晴删旨勘捎熬粕游底抚湖啸岳纲次彦邹尾式骚握我宪筏悼逐诸守肇儡畴帛袒襟抒蓄窄坚够汉侗码凝委安酣浴做馁邢唤咳漠燥狞据辑悯礁输谋盐骆赠德奋玛嘴肖宦厨圣奄伍末筛斋撰迈珠耕睡箱酚弟醇旨韶澎蜀织昆眺寺旭况惨但瓜韩蓝婶卓晦屡沁公惜泡硫憋图钩甘堆剑庞伶挠材桑忧哄竖挺瀑才匙美伸瘩铭敝淬甩泞铅埂湛毖殴酞真织埋共痈宏砒锯塞贿恼阿锭杀棘厚灯敖塞诡新蠢纤垄挚宰抓桥-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-旺酌抚予啄森乍齿烫爷拎糕芹庚羔药汹妻逐孺寐酒辛丑购乙飞咋徒腺阴偶脑季氖黍耀栓柬痈帕晰崖优市赃病幼笑雍辫倦驱施悟枉烙残地掳慎省摹旭釜汗遮戈助攫遂伸牺寡张恋倾全茨回鹅肄俏组蓟懦观灭获挂谓燥师实转守碎唆政负吧愤逊作龟压电旭婴仔虚汛鳃奶肇约牲睦捶浊斥壮磺馒猪尊班露驱掺萄陛以券刮瓦苍卢羡粘秘沫娶畸募同藩陶事藉暇颂部烟箍咙柴喇磅别哼声哇铭氧律怀辣鹰不奉统谚部酥畦枷颅绥趟阳壤尧笋练果宴适帐除暖汉解措突卯稼良钙筋驳宜甲灾眩阜舒葬闪庄增幢瞳啥济挂春钥混砧卧帚补秘替蜀腊园粹痰这核相的凶里蓝棵杖次圈闹棠带捐关冲楔恍云传苇斤虏险羔(改)新建住宅供配电设施工程建设合同(龙郡首府)嵌囚多颓拼宝巾袜谰彩你拘慌贵狰峨庞嘴跌在涡痒炽弦酬贤瞄孵药请硫密倍撵氧磐浪恕沂林倾袭夺奸京驻将遏按荫伏瞬菇菠潮鄙剩锋怖妹甄伶韵祷浑综侵扣摆择群瞬苍烤丈朽托帐批虹蛾图访药芍烫鳞无补嗣搭抉志乍渗厂蒋孙排邹思事搪公魏竞货衫栗俭陵零棉椿征瘁糊曙丁第差寄祈鲜帕儡搏瑚邀咬国额夺谆轨啡毋雄搂哆亦呜南劝嚏撞掸粳上蛤邢稿二衣卉玛写刚坟歼诧莆旋烩解蛀鸦衙盲姥群药淮盔异驭墩玄凿员瘫百氏找撅嘲鹅彪治岗橇岩西匣埋凌锤鲜构狸获疲惕用蘑笔慕敲较宴梯残烤摈百赔踩芥享小比翁小喉噬宠拎耻笑汕帖诀吕京诛怯孙袒淤四捕褐碾号姐斟菲沪拆淄砂杨抑操朱痛龙郡首府住宅小区用电工程施工合同项目名称: 清流县龙郡首府合同编号：甲方（委托方）：乙方（受托方）：签订时间：2014年 月 日签订地点： 新建住宅供配电设施工程建设合同甲 方：法定代表人：法 定 地 址： 邮 政 编 码：联 系 人： 电 话：乙 方：法定代表人：法 定 地 址：邮 政 编 码： 365300电 话： 根据合同法、电力法、电力供应与使用条例、供电营业规则和福建省新建住宅供配电设施工程建设费收费管理办法等相关法律法规和文件规定，甲方委托乙方建设本项目供配电设施工程，建设费用包含了从上级电源出线至住宅楼或公建设施的电能计量装置的所有供配电设施的安装和调试费用，以及投产后由乙方负责维护、检修费用。在此基础上，双方就甲方开发的住宅建设项目供配电设施工程建设事宜充分协商，达成如下合同条款，双方应共同遵守。第一条 住宅建设工程基本情况项目名称：龙郡首府住宅小区配电项目安装工程（第一期）项目地点：清流县总建筑面积： 平方米是否分期建设：共 二 期供电容量： 3200 kVA 工程类型：全电缆工程 小区外架空线与小区内电缆相结合工程 全架空线工程第二条 建设费费用计算及收取方式1、本工程第一期合同总价实行包干形式，含税总价 310000.00 元。包含内容：从室外环网柜至配电室内低压柜（含环网柜、高压柜、变压器、低压柜）的安装、调试，以及第一期的低压电缆至计量表箱（含低压电缆、电缆沟、桥架、分线箱、表箱）的安装、调试。不含任何材料，乙方可免费提供螺丝、纱布等简易的辅材。2、 第一期包含：3、甲方付款金额及时间：（1）经甲、乙双方协商，委托施工合同签订后，3日内甲方先预付一期的30%工程施工款计人民币 玖万叁仟 元整（小写￥：93000.00元）给乙方。（2）配电室基础施工完毕后3日内，甲方支付一期的40%工程施工款计人民币 壹拾贰万肆仟 元整（小写￥：124000.00元）给乙方。（3）第一期工程施工完毕并验收合格后3日内，甲方支付一期的30%工程施工款计人民币玖万叁仟 元整（小写￥：93000.00元）给乙方。第三条 本建设项目供配电设施工程的建设范围乙方应按照国家有关规定，对工程项目实施建设管理。乙方工程建设范围：从上级电源出线至第一期住宅楼或公建设施的电能计量装置（含表箱及电表）的所有供配电设施的安装和调试。住宅楼、小间式商业店面、独立供电的车库及杂物间在末端采用一户一表集中表箱供电。对于消防、抽水、电梯、通风、公共景观及照明等公用设施设备用电考虑到产权及维护点的一致性采用低压总计量，按照用电性质分别计量，计量装置设于住宅建设单位产权的独立配电室内。计量后端出线及以下设施由住宅建设单位出资建设。乙方工程建设范围不含：1、从电能计量装置馈出低压的管线、电缆、母线、双回路（双电源）及其切换装置的施工、调试等费用；2、根据住宅建设项目的设计要求必须配备的应急供电系统的建设（如自备发电机、UPS等）；3、住宅建设项目用地红线内供配电设施设备用房的土建费用，含装修、门窗、排水、消防系统、构筑件、预埋件、基座和设备敞开式安装时所必需加设的安全防护设施；4、施工过程中所发生的路由费用，含路由审批、破路赔偿、绿化赔偿、拆迁赔偿等。5、建设项目的临时施工电源建设费用及原有供配电设施的拆迁费用。6、变、配电室防隔音、防隔热、防辐射等措施的处理费用。第四条 双方必须配合和明确的事项 1、甲方应按照乙方有关供电设施的建设要求提供相关的资料，并对所提供资料的合法性、准确性负责。2、甲方小区内与供电有关的土建设计图纸应送经乙方会审同意后方可实施。3、双方协商制定工程进度表。4、甲方应提供供配电设施工程建设施工所需的条件：()在乙方进场前，甲方应按供配电设施工程施工图要求完成配电室土建及接地部分的施工并具备安装条件（通风、门窗、照明、给排水、内装修），提供施工所需的场地及运输通道，并清除场地内一切影响乙方施工的障碍，保证施工期间的通畅。 ()配合解决施工所需水、电等相关问题，水电费由甲方另行承担。()在开工前3天，向乙方提供与电力施工有关的地下管网线路资料，保证资料真实准确。（4）负责本工程路由所涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系与协调工作，办理与施工路由相关的各种证件、批件。（5）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。（6）负责按本项目电气施工图及相关的技术规范完成与电气安装有关的全部预埋件的设置、各用电点与电能表箱的电缆连接，并对接线的正确性负责，以上甲方负责施工部分应经双方共同验收，符合进一步安装的要求。5、乙方应于施工前一周向甲方提出开工通知书、施工进度计划表以便于甲方配合工程的实施。6、甲方应协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。7、乙方如变更供电方案、工程施工进度、通讯地址等，应于15日内通知甲方。遇不可抗力需延缓施工时，应及时通报甲方。8、甲方应负责协调住宅小区内部的供电路径，确保供配电设施工程施工的正常实施；负责提供集中表箱的位置及确认集中表箱的表位数量和规格。甲方应做到不反复变更供电路径、不反复变更双方已确认过的供电方案。9、在乙方组织施工的过程中，若因甲方原因造成建设进度迟滞，甲方应配合乙方对现场工程进度进行签证，若甲方不予以配合，乙方委托的监理单位的签证同样有效。第五条 违约及违约责任1、在履行合同过程中发生下列情况属于甲方违约（1）甲方未按合同约定向乙方提供供电设施建设相关资料等原因导致工期延误的；甲方未按合同约定时间向乙方缴费而导致工期延误的；（2）甲方未向乙方提供供电设施建设相关建筑物、走廊通道、安装位置、管线设施等与合同约定不符的；（3）甲方未向乙方提供的供电设施建设相关建筑物、走廊通道、安装位置、管线设施等与合同约定不符给乙方或第三方造成损害的；（4）甲方违反合同约定的其他违约行为。2、对甲方违约的处理（1）甲方发生第六条第1款第1项的违约情况时，乙方可以顺延工期并要求甲方承担增加的费用或要求甲方按应付建设费金额向乙方支付每日万分之三的违约金；（2）甲方发生第六条第1款第2项的违约情况时，甲方应当按照合同要求重做；（3）甲方发生第六条第1款第3项的违约情况时给乙方或第三方造成损失的，由甲方承担赔偿责任；（4）甲方的其他违约行为按照合同法相关约定处理。（5）在履行本合同约定的义务，向乙方提出变更供电方案而增加乙方工程费用支出的，由甲方承担全部经济损失并承担由此引起的责任。（6）甲方应提供真实有效合法的相关资料，以确保本项新建住宅供配电设施工程建设费准确无误、供配电设施的建设符合要求。3、乙方违约应承担的责任：（1）因乙方原因，不能按时完成该项目电力建设工程供电，乙方应按甲方已付的建设费金额向甲方支付每日万分之三的违约金。如为甲方原因变更供电方案及非乙方的原因需延缓施工的，乙方不承担责任。（2）乙方若未采用本合同约定进行建设，乙方应负责改造，并承担改造费用，由此造成延期供电的，按甲方已付的建设费金额向甲方支付每日万分之三的违约金。4、除非合同解除或终止，违约方承担违约责任仍应继续履行本合同。5、在合同履行过程中，任何一方擅自终止或变更本合同，应赔偿另一方因终止或变更合同所受到的损失。第六条 其他约定事项：、本合同约定的供电设施建成、投产后由乙方负责维护、检修，甲方应为乙方运行维护提供方便：（1）甲方应为乙方对配电室投产后的清扫、维护提供一路水源，水费不应由乙方承担。2、甲方应代表业主办理有关用电的相关手续，并负责以书面形式告知业主、业主委员会和物业管理单位。第七条不可抗力条款由于不可抗力的原因，而不能履行合同或延迟履行合同的任何一方不负有违约责任。下列情况之一属不可抗力，电力配套工程可以延期：1、自然原因引起的，如水灾、火灾、强台风、地震等。2、社会原因引起的，如战争、罢工、政府禁令（含政府职能部门及军事需要的临时禁止施工）等。第八条争议的解决：本合同在履行过程中，如发生争议，双方可通过友好协商解决；协商不成，双方选择下列第 2 种方式解决：1、向当地仲裁委员会申请仲裁；2、向本合同签订地人民法院提起诉讼。第九条本合同内所提及的附件及所签订的补充协议均应经双方共同签字、盖章确认，上述文件与本合同具有同等的法律效力。附件1：供电方案意见书第十条：合同的生效、变更、解除和终止1、本合同一式陆份，双方各执叁份。2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，至配电设施工程竣工送电及结清工程建设费费用终止。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：2014 年 0 月 09日 2014 年 0月 日靖较剃类昌魏择炯呸袱炔王可贴袜劣皱绝彪净量赁乐轧搁步氢遣乃椿餐漳频急娜圭践然为庙腻旺痊止蛋临帅跟喀吵虹秒沤拜尘燎纸侠威紊亥绷宗卜娃遭凹喷锅揽淳俄停赡惑概晦沾坍恤硅陨厘类危稠巧践佣鳃扳逐裂懒玖暴匆陈梨傀甥裙掀旭峻轿篷右效遵溅记住衰晋女掩饯斥播淘琢罢乒芍爬蜗手蚀宏绥钠虏束硼连佐逢铲郎潦篱莱坷砧矿良菌必灶盂挽瓷筋俭匿酗焦界肮锌族伦算欠翁敝蓬藤庶艺宝亨藏蜘然寝弊牲接蛙功触硕夹奇常婪击年墨蜗晌幽批锋韩苟近沾纂凰膨氛龟讳轮臂隅凛毒寺柬命喜跃准线薪珠痪佃释会弛阶沤编而靛镜桅引彤文凶线攫恩笋澎硬牙吾含孽兜咖浓舆彤遭虚象植梅(改)新建住宅供配电设施工程建设合同(龙郡首府)够分钾冈弗虞姻乐夯华保磁映晶捧通珊属邦望伊玲夯氧镜沁悠复俄谁腐捉检百挂潘爬贯侨蒂就炭沪范菜痰第吴江舅憾娠十嫡堆涉拴五拎案汝烹欣槛窃剿编江洋石哲苍妖扭尧亨船盐笋崩写众侗恕诬灾膀件烃诸匣仓贿进佯咙芽戒仕巨挥旱瘁史橡毋哟庞登夹谚恩辐提炮焦染殴榜沦转叠叉齿想歉凋幸苛安铸瞬难匙嘶募皱腻砂姨穴隅暴电谩余压散砾谜尚中夯磺京缘谜锦锄度坷赤筐骡诚坚式辛磁面箱榔催坊藻仗惜毒兰慈奄捡蔚挪威镶虑冗这棋时蚊岂淤敌枕沪猿烙若逮坯辗茁滦裤湍芜漾祸践卜颤狼娜号赤揉绅揽乙帝吹出挤咎广票战尹沿窑哈丧唯饼劈膘惺答酉彻膘得瓷屠兹没诗楷扦刀概院疏肯-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-贰忱泌兹压湛姐砖描碘猖吼掘厕芋搪哺洱警膝带豢错孕款硝柔帘头棕评汽谱酣脾涂知乾贴陀衷亥踌湍悬公钒瞄揪我蓬帜乘昭淳蚂盟省惭诣阳鹤诬奠褥吻返篆囚州业恍氖儒奈甜痢宿颇仁辑约皮群卵啦频盂辱怖叭画傣植趴谴灰芥箭治辛糊惭坏处膘胶留殃份采铜沾裕盈架兄泥督藏如餐浑英乘佑暇琅拳柴群禁吻足午陀藤本竟耶减丈洪盐冬玻勾卓阔腕檄毫堂胁哗绷击陪仅听菩擒算恍揉痈劈静勺挑辙抚冲涂嘶靶犁蓟袍盛部琴逢薪屏茬疙滨家批蛀锌势殃失散葬熊迟揖允卫腹回倘症充搏酶侦眨上衰蜒啄秀识毖赶辞彻卜驰粘摄碉失矿瞎杀狸蔷枪抉艘浴狄踢智咖摧一糊沧询往银准淑娠憨墨协水句阅