2017二级建造师考试试题及答案汇总.doc

二级建造师考试试题及答案汇总下载矿业工程管理与实务模拟试题及答案一、单选题(共计20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.矿业工程施工中，不论何种井巷贯通，均需事先算出贯通测量的几何要素，它是指( )。A. 贯通巷道中心线的坐标和坡度B. 贯通巷道腰线的坐标和坡度C. 贯通巷道中心线的坐标方位角、贯通巷道腰线的倾角(坡度)和贯通距离D. 贯通巷道的距离2.下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是( )。A. 根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种B. 尽量减小水灰比C. 采用高强度石子D. 采用级配好且干净的骨料3.建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有( )。A. 抗拉性能、抗压性能、抗剪性能B. 抗拉性能、抗压性能、抗冲击性能C. 抗拉性能、抗压性能、抗疲劳性能D. 抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度4.下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是( )。A. 较高等级的普通水泥B. 复合水泥C. 火山灰质水泥D. 矿渣水泥5.下列不属于井巷涌水量预测基本方法的是( )。A. 水文地质比拟法B. 地下水动力学法C. 涌水量与水位降深曲线法D. 比较分析法6.下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是( )。A. 爆破滑动面B. 减重或削坡C. 压坡脚D. 抗滑桩7.井巷工程中，锚注支护主要应用于( )。A. 不稳定岩层，或者松软破碎岩层中的巷道B. 稳定岩层C. 稳定巷道D. 采区巷道8.煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为5级，最适合于高瓦斯和煤尘突出的矿井的煤矿许用炸药是( )。A. 1级煤矿许用炸药B. 2级煤矿许用炸药C. 3级煤矿许用炸药D. 5级煤矿许用炸药9.下面哪条不是露天矿山爆破中提高爆破安全性的措施( )。A. 采用多排孔微差爆破B. 采用多排孔微差挤压爆破C. 采用缓冲爆破D. 露天深孔爆破10.某地层土的渗透系数大、地下水水量大，降水深度在7m左右，最适宜的井点降水方法是( )。A. 轻型井点B. 喷射井点C. 管井井点D. 深井井点11.某矿井采用一对主副井井筒开拓的方式，该施工单位承担的主井井筒净直径5m，井筒深度489m，表土段深度80m，最佳施工设备配套机械化作业线配置是( )。A. 2JK-3.5提升机+JK-2.5提升机配2套3m3吊桶提升，FJD-6伞钻、HZ-4抓岩机等B. JKZ-2.8凿井专用提升机配1套3m3吊桶提升，FJD-6伞钻、HZ-4抓岩机等C. 2JK-3.5提升机配1套3m3吊桶提升，FJD-6伞钻、1台HZ-4抓岩机等D. 2JK-3.5提升机配1套3m3吊桶提升， FJD-9伞钻、2台HK-4抓岩机等12.立井井筒在选择其作业方式时应考虑的内容不包括()。A. 井筒穿过岩层的性质，井筒涌水量的大小B. 施工队伍的操作水平和管理水平C. 井筒表土段的深度D. 可能采用的施工工艺及技术装备条件13.当矿井工业场地布置有主、副井两个井筒时，对于井筒的施工顺序，我国多采用( )的方式。A. 主井比副井先开工B. 副井比主井先开工C. 主井与副井同时开工D. 主井与副井交替开工14.按照建设工程质量管理条例的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应在( )小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A. 12B. 24C. 48D. 7215.对于现浇混凝土井壁，其局部厚度偏差不得小于设计厚度( )mm。A. 30B. 40C. 50D. 7016.矿山工程项目的建筑安装工程费中的通风队的人工工资属于( )。A. 直接工程费B. 措施费C. 间接费D. 技术措施费17.“一通三防”是指( )。A. 通风、防瓦斯、综合防尘、防治水B. 通风、防瓦斯、综合防尘、防灭火C. 通风、防瓦斯、防灭火、防治水D. 通风、防瓦斯、防冒顶、防治水18.根据矿山井巷工程施工及验收规范，冻结法施工的立井井筒段漏水量不得大于( )。A. 0.5m3/hB. 6 m3/hC. 15 m3/hD. 3 m3/h19.巷道施工开拓新水平的井巷第一次接近未揭露的煤层时，按照地测部门提供的掘进工作面距煤层的准确位置，必须在距煤层( )以外开始打钻。A. 5mB. 8mC. 10mD. 15m20.民用爆炸物品的储存，不应该( )。A. 储存在专用仓库内B. 将炸药和雷管放在同一仓库内C. 安排专人管理D. 及时销毁过期失效爆炸物品二、多选题(共计10题，每题2分。每题的备选项中，只有2个或者2个以上符合符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分;少选，所选得每个选项得0.5分)1.矿井贯通测量结果偏差的大小，取决于( )。A. 所选择的贯通测量方案B. 地面测量网的精度C. 测量方法的正确性D. 实际施测工作的质量E. 内业计算方法2.矿业工程测量专用仪器有( )。A. 全站仪B. 光电测距仪C. 激光扫平仪D. 激光垂线仪E. 陀螺经纬仪3.提高混凝土最终强度的方法有 ( )。A. 提高水泥强度等级B. 提高水灰比C. 加强搅拌和振捣成型D. 提高混凝土的养护温度E. 选用火山灰水泥4.下列水泥品种中属于特种水泥的是( )。A. 硅酸盐水泥B. 矿渣硅酸盐水泥C. 高铝水泥D. 硫铝酸盐水泥E. 火山灰质水泥5.土的工程性质有( )。A. 可松性B. 含水量C. 压缩性D. 休止角E. 液性指数6.影响围岩稳定性的因素很多，但起决定性的因素是岩体本身的特性，其主要包括( )。A. 岩体体积B. 岩石强度C. 岩体完整性D. 岩体风化程度E. 岩体结构特征7.地层产状的主要参数有()。A. 倾斜岩层面与水平面的交线的方向B. 倾向C. 节理D. 岩层层面与水平面的交角E. 交面线8.边坡稳定性分析常用的方法有( )。A. 刚性极限分析法B. 有限元模拟C. 边坡稳定的概率分析D. 边坡稳定的统计分析E. 散体理论9.煤矿许用炸药的要求包括( )。A. 爆破后不致引起矿井大气的局部高温，要求煤矿用炸药爆热、爆温、爆压都要相对地低一些B. 有较好的起爆感度和传爆能力，保证稳定爆轰C. 排放毒气量符合国家标准，炸药配比应接近零氧平衡D. 炸药成分中不含金属粉末E. 不可用雷管直接起爆10.矿业工程常用定额按建设程序分类包括( )。A. 预算定额B. 概算定额C. 估算定额D. 施工定额E. 初步定额三、案例题(共计4题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答)【案例1】1.背景某施工单位承接了一铅锌矿的主要运输巷道施工，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表明严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。2.问题(1)巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求?(2)巷道光面爆破的质量标准是什么?(3)喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么?(4)作为项目经理应当如何处理施工队的不正确做法?【案例2】1.背景某施工单位承担了一矿山井巷工程，同业主签定了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元/天，工程保修期1年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行设计变更，影响工期10天;由于雨季影响材料进场，影响工期5天;工程累计停电20天;在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10天;由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收建设单位就投入使用;该工程竣工日期为2007年2月20日。2.问题(1)本工程发生的人身伤害事故按事故发生的原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?(2)根据中华人民共和国矿山安全法实施条例，本起伤亡事故处理时限是如何规定的?(3)施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?(4)该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【案例3】1.背景某炼钢厂综合楼建筑面积2900m2，总长41.3m，总宽13.4m，高23.65m，为5层现浇框架结构，柱距4m9m，4m5m，共两跨，基础为钢筋混凝土灌注桩基，主体结构采用C20混凝土，砖砌填充墙，在主体结构施工过程中，3层混凝土部分试块强度达不到设计要求，但对实体强度测试论证，能够达到设计要求。2.问题(1)该质量问题是否需处理，为什么?(2)如果该混凝土强度经测试论证达不到要求，是否需处理?采用什么处理方法?(3)简述质量事故处理方案的类型。(4)针对工程项目的质量问题，现场常用的质量检查的方法有哪些?(5)简述施工项目质量控制的过程。【案例4】1.背景A煤矿采用一对主副立井方式开拓，该主副井井筒均在同一工业广场内，某施工单位承担了该主井井筒施工项目。主井井筒净直径5m，深度650m，表土段采用冻结法施工;某项目经理计划采用JKZ-2.8专用凿井提升机配一3m3吊桶提升和1台JK-2.5提升机配2m3吊桶提升，以加大提升能力，并配2台HZ-6型中心回转抓岩机出渣;该井筒在基岩段共穿过两个含水层，厚度分别为15m和30m，相隔30m，两个含水层最大涌水量均为40m3/h。在施工到第2层含水层发现井筒上段漏水量较大，脱模后蜂窝麻面较为严重。该井筒竣工后井筒涌水量达15m3/h，其中冻结表土段井壁有较为明显的漏水现象，遂决定对表土段进行壁后注浆堵水。2.问题(1)该项目的施工方案有何不妥?为什么?(2)井筒基岩段防治水都有哪些常用的方法?该井筒最宜采用哪种方法?(3)保证混凝土的浇筑质量有哪些注意事项?(4)采用壁后注浆堵水的注意事项有哪些?一、单选题1C；2C；3D；4A；5D；6A；7D；8C；9D；10C；11C；12C；13A；14B；15C；16A；17B；18A；19C；20B二、多选题1A、C、D；2C、D、E；3A、C；4C、D、E；5A、C、D；6B、C、D、E；7A、B、C、D；8A、B、C；9A、B、C、D；10A、B、C三、案例题【案例1】(1)巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括：1)炮眼利用率要高，炸药和雷管的消耗量要低;2)巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准，方向与坡度符合设计规定;3)对巷道围岩的震动和破坏要小，以利于巷道的维护;4)岩石块度和岩堆高度要适中，以利于提高装岩效率。(2)巷道光面爆破的质量标准是：1)围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50%;2)超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定;3)围岩面上不应有明显的炮震裂缝。(3)喷射混凝土支护巷道质量要求是：1)喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量，喷射混凝土的配合比、外加剂掺量等符合设计要求;喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定;2)喷射混凝土支护规格偏差、喷射混凝土厚度符合规定;3)喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定。(4)施工队采用少打眼、多装药的做法是不正确的，作为项目经理应加强对施工队伍的技术管理，明确严格按技术标准进行施工的重要性，对违反规定的应及时进行纠正，必要时进行处罚，确保工程的最终质量和取得良好的经济效益。【案例2】(1)本案例属于物体打击类安全事故;按事故后果严重性属有死亡的重大安全事故。(2)根据中华人民共和国矿山安全法实施条例，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过180日。矿山事故结案后应当处理结果。(3)工期延误20天，其中设计变更影响的10天和停电影响的工期延误20天由建设单位承担;对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10天计算，应该奖励施工单位5万元。(4)工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修;检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。【案例3】(1)该质量问题可不作处理。原因是混凝土试块强度不足是试块制作、养护或检验中的质量问题。而工程实体混凝土强度经测试论证后能够达到要求，因此可不作处理。(2)如果该混凝土强度经测试论证达不到要求，需采取处理措施。处理的方法有：结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建。(3)质量事故缺陷处理方案类型有：修补处理、返工处理、限制使用、不作处理。(4)现场常用的质量检查方法有：目测法、实测法和试验法三种。(5)施工项目的质量控制的过程是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程;也是一个由投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。【案例4】(1)采用两套单钩提升不妥，因为该井筒净直径5m，只能布置1只3m3吊桶;采用单滚筒提升机不妥，因为该煤矿采用一对主副立井开拓方式，因此，必须考虑主井临时改绞提升，主井施工应布置一台双滚筒提升机，根据井筒深度，宜选用1台2JK-3.5提升机，以满足二期工程的施工，而不至于在二期施工时更换提升机;配置2台HZ-6型中心回转抓岩机出渣不妥，因井筒较小，只能布置1台。(2)井筒基岩段防治水的方法有地面预注浆、工作面预注浆、壁后注浆。该井筒适宜采用工作面预注浆的方法和井筒壁后注浆。(3)保证混凝土浇注的质量措施有：合理的混凝土配比和坍落度;对称分层浇筑;严格按照要求分层振捣密实;对井壁淋水采用截水槽的方法，对岩壁涌水采用疏导的方法严格控制淋水涌水进入混凝土中。(4)采用壁后注浆堵水时应注意事项：钻孔时经常检查孔内涌水量和含沙量。涌水较大或含有沙时，必须停止钻进，及时注浆;钻孔中无水时，必须及时严密封孔。井筒在流沙层部位时，注浆孔深度应至少小于井壁厚度200mm。双层井壁支护时，注浆孔应进入外壁100mm。如必须进行破壁注浆时，需制定专门措施，报上级批准。井壁必须有能承受最大注浆压力的强度，否则不得注浆。1.在工程施工中，施工控制网是( )的依据。A. 工程设计B. 设备安装C. 环境监测D. 变形观测D. 井口支撑梁2.下列关于混凝土凝结时间的说法正确的是( )。A. 终凝为水泥加水拌何时至标准稠度净浆开始失去可塑性所经历的时间B. 初凝为浆体完全失去可塑性并开始产生强度所经历的时间C. 水泥初凝时间不宜过短D. 当施工完毕则要求尽快硬化并具有强度，故终凝时间不宜太短3.为使混凝土不发生离析现象，当浇筑高度超过( )时，应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。A. 3mB. 4mC. 5mD. 6m4.适用于地下水位以上，深度515m湿陷性黄土或人工填土的地基是( )。A. 灰土桩B. 水泥粉煤灰碎石桩C. 深层搅拌法施工D. 碎石桩5.煤矿井下爆破作业所采用的起爆方法是( )。A. 电雷管起爆法B. 火雷管起爆法C. 直接起爆法D. 间接起爆法6.硐室爆破主要的应用于( )。A. 小型露天矿生产爆破B. 露天基建矿山剥离爆破C. 因生产需要急需加速剥离，尽快处理局部地段时D. 露天矿采矿生产爆破7.当降水深度大于15m，为了满足降水要求，宜选用( )降水方法。A. 轻型井点B. 喷射井点C. 管井井点D. 深井井点8.具有支护和挡土双重功能的基坑支护形式是( )。A. 横撑式支撑B. 重力式支护结构C. 板式支护结构D. 喷锚支护9.不可用作地下连续墙墙体材料的是( )。A. 钢筋混凝土B. 素混凝土C. 黏土D. 砂土10.关于人工挖孔灌注桩的特点，描述错误的是( )。A. 单桩承载力高，结构受力明确，沉降量大B. 可直接检查桩直径、垂直度、持力层情况，桩的质量可靠C. 施工机具设备简单，工艺操作简单，占场地小D. 施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响11.立井井筒基岩永久支护有多种，目前应用最多的是( )。A. 料石井壁B. 混凝土井壁C. 钢筋混凝土井壁D. 锚喷支护井壁12.立井井筒掘砌单行作业中，确定井筒掘进段高的因素是( )。A. 井筒穿过岩层的性质、涌水量大小、施工速度要求B. 井筒深度、井壁结构、施工技术C. 井筒大小、支护结构、施工要求B. 井筒地质条件、井筒直径、施工水平13.井巷工程爆破时，如遇有瓦斯，起爆总延时不应大于( )。A. 100msB. 130msC. 150msD. 180ms14.巷道临时支护主要是保证掘进工作面的安全，但巷道施工临时支护一般不采用( )。A. 喷射混凝土支护B. 锚喷支护C. 支架支护D. 砌碹支护15.对工程质量事故进行处理时，首先要进行( )。A. 事故原因分析B. 事故调查C. 采取防护措施D. 上报16.单位工程正式验收时，应由( )来组织各有关单位负责人进行单位工程验收。A. 建设单位负责人B.监理工程师C. 项目经理D.造价工程师17.矿山采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于( )，二氧化碳浓度不超过( )。A. 30%，2.0%B. 25%，1.0%C. 20%，0.5%D. 15%，0.2%18.单位工程质量由( )负责组织有关单位检验评定。A. 建设单位B. 施工单位C. 监理单位D. 分包单位19.某施工单位承担了一工业厂房的钢筋混凝土结构工程，厂房为框架结构，在进行屋面混凝土浇筑时，发生下列事件：(1)由于采用拼装钢模板，刚度略显不足，屋面下垂，最大误差偏离了原设计规定尺寸15mm;(2)由于钢筋规格缺货，施工单位将设计的螺纹钢换成了等直径的普通圆钢钢筋;(3)施工单位和监理单位检查都发现混凝土不符合强度要求。该钢筋混凝土工程存在的严重质量问题有( )处。A. 1B. 2C. 3D. 420.下列属于矿业工程单位工程质量评定资料的是( )。A. 开工报告B. 分部工程质量评定汇总表C. 工程测量纪录D. 构件合格证二、多选题(共计10题，每题2分。每题的备选项中，只有2个或者2个以上符合符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分;少选，所选得每个选项得0.5分)1.下列关于矿井联系测量的说法中，正确的是( )。A. 将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量称为联系测量B. 将地面平面坐标系统传递到井下的测量简称定向C. 将地面高程系统传递到井下的测量简称导入高程D. 矿井联系测量的目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统E. 通过斜井导入高程，可以用一般井下几何水准测量来完成2.矿用特种钢材主要是( )。A. 钢轨B. 矿用工字钢C. 螺纹钢D. 槽钢E. U型钢3.影响围岩稳定性的因素很多，但起决定性的因素是岩体本身的特性，其主要包括( )。A. 岩体体积B. 岩石强度C. 岩体完整性D. 岩体风化程度E. 岩体结构特征4.为提高工作效率，铲运机工作时可采用的施工方法有( )。A. 下坡铲土B. 上坡铲土C. 并列铲土D. 侧向铲土E. 推土机助铲5.灌注桩施工中常用的施工方法有( )。A. 人工挖孔成桩B. 套管成桩C. 钻孔成桩D. 静力压桩E. 振动沉桩6.下列有关轻型设备机械化作业线配套方案的正确表述是( )。A. 该作业线由6臂伞钻和中心回转抓岩机组成B. 这种方案应用最广，并且取得了良好的经济技术效益C. 该作业线可以满足千米以上井筒快速施工的要求D. 该方案机械化程度高，设备轻巧、灵活方便E. 它主要适应于井筒直径56.5m，井筒深度500m800m的井筒施工7.井筒穿过含水岩层或破碎带，采用地面或工作面预注浆时的主要安全要求有( )。A. 注浆深度应大于注浆的含水层全部厚度，并深入进透水岩层或硬岩层510mB. 井底的设计位置在注浆的含水岩层内时，注浆深度应大于井深10mC. 井筒工作面预注浆前，在注浆含水岩层上方，必须设置注浆岩帽或混凝土止浆垫D. 岩帽或止浆垫的结构形式和厚度应根据最大注浆压力、岩石性质和工作条件确定E. 注浆浆液的浓度一般要求采用浓浆8.井巷工程的临时支护通常可采用的方式是( )。A. 锚喷支护B. 金属锚杆支护C. 金属棚子或木棚子支护D. 前探支架支护E. 现浇混凝土支护9.对有毒固体废物的堆放，必须采取( )防止危害的措施，并设置有害废物的标志。A. 防水B. 防渗C. 防流失D. 防盗窃E. 防热辐射10.井筒穿过煤层发生事故，应当尽快做好的工作是( )。A. 立即组织抢险，防治施工扩大B. 对相关责任人进行处罚C. 尽快消除现场危险，查明事故原因，提出防范措施D. 尽快恢复生产E. 上报劳动行政管理部门和矿山企业主管部门三、案例题(共计4题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答)【案例1】1.背景某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常;在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度;在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，影响工期20天，直接经济损失80万元。2.问题(1)该施工单位在施工中哪些做法存在安全隐患?(2)该石门巷道的施工应采取哪些安全措施?(3)根据工程所出现的事故，施工单位能否向建设单位进行索赔?为什么?【案例2】1.背景某建设工程公司承担了一矿井的施工工作。该矿井采用立井开拓方式，中央边界式通风，井田中央布置了2个井筒，主井井筒净直径5.5m，井深650m;副井井筒直径7.0m，井深625m;风井位于井田东北部边界，净直径5.0m，井深515m。施工单位在矿井开工前，组织编制了该矿井的施工组织设计，确定了矿井的施工方案，明确了施工准备工作的具体内容，并进行了认真准备。考虑到井筒表土较薄，又没有流沙，采用普通法进行施工;基岩部分采用钻眼爆破法施工;主、副井到底后进行短路贯通，然后副井永久装备，主井进行临时改绞，负责井底车场及大巷的施工;在与风井贯通后进行采区巷道的施工。但在矿井的建设过程中，主井在表土段施工发生了突水问题，使工程拖延了4个月。副井先到底，矿井整个施工组织被打乱。2.问题(1)根据本矿井的基本条件，矿井应采用哪种施工方案?(2)本矿井的施工组织设计应由哪个单位负责编制?(3)井筒的施工组织设计编制内容包括哪些?(4)在主井发生淹井事故后，如何及时调整施工进度计划安排?【案例3】1.背景某建筑施工企业承建一不锈钢酸洗车间，在工程进行当中甲方增加了一些工作内容并提出新增工程变更，工程完工后，工期比合同约定拖后20天，由此甲方拒付该工程的20万工期奖。2.问题(1)甲方拒付20万工期奖合理否?为什么?(2)工程变更可以由哪些单位提出?(3)简述变更价款的审定原则。【案例4】1.背景某施工单位承担一井底车场的施工任务，计划工期12个月，从主、副井贯通后开始计算工期。实际施工中，主井由于涌水大出现淹井，导致主井工期延误4个月。根据业主的意见，井底车场施工从副井到底完成改绞后开始计算工期，原定工期不变。施工中，由于通风能力不足，施工单位比原计划少安排3个工作面，直到主井到底形成通风回路才进行全面施工，这时已延误工期3个月，因通风系统困难多支出50万元。为了按预定的工期完成任务，施工单位增开了临时巷道，增加工作面展开剩余工程的施工。为了增开临时巷道，施工单位安排一掘进队用时25天，支出了100万元。最终按预定工期完成了施工任务。2.问题(1)针对业主的意见，施工单位应如何应对?(2)施工单位出现工期延误的原因是什么?责任应当由谁承担?(3)施工单位应就哪些内容向业主进行索赔?为什么?全国二级建造师执业资格考试矿业工程管理与实务模拟试题及答案一、单选题1D；2C；3A；4A；5A；6C；7D；8B；9D；10A；11B；12A；13B；14D；15B；16A；17C；18A；19C；20B二、多选题1A、B、C、D；2B、E；3B、C、D、E；4A、C、E；5A、B、C；6A、B、D、E；7A、B、C、D；8A、B、C、D；9A、B、C；10A、C、D三、案例题【案例1】(1)由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患;在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故。(2)放炮后首先应进行“敲帮问顶”;检查危石，同时实施临时支护;当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度;如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法;对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。(3)施工单位不能进行索赔。因为由于巷道围岩稳定性较差，施工前已经明确，遇到断层并非不可预见，主要还是施工单位对安全重视不够而发生的冒顶事故，施工单位修改支护参数，且未经建设单位同意，因此，该责任应当由施工单位承担，所以，施工单位不能向任何单位进行索赔。【案例2】(1)根据本矿井的基本条件，由于矿井设有边界风井，具备对头掘进的条件，因此应同时从井田中央和边界进行矿井的施工，以缩短矿井关键线路工程项目的施工时间。这样，矿井应采用对头掘进的施工方案。(2)对于已经确定了施工单位后的单项工程，应该由已确定的施工单位或由总承包单位编制详尽的施工组织设计，并作为指导施工的依据。本矿井由于施工单位承建整个矿井的建设工作，因此，矿井的施工组织设计应由施工单位负责编制。(3)井筒为单位工程，其施工组织设计编制的内容包括：工程概况，地质地形条件，井筒的施工方案与施工方法，施工质量及安全技术措施，施工准备工作计划，施工进度计划与经济技术指标要求以及附图与附表等。(4)由于主井发生了淹井事故，不能保证按预定的时间到底与副井贯通。副井能够按计划进度到底，这时只能考虑风井与副井进行贯通，在贯通前，为保证施工进度，必须对副井进行临时改绞，以保证井底车场巷道与硐室的施工对提升的要求。一旦主井到底，迅速与副井贯通;考虑到主井耽误的工期较短，这时仍可进行主井临时改绞，副井进行永久装备。总体安排情况是副井需要增加一次临时改绞，这样可最大限度的减少由于主井进度拖延对矿井建设总工期的影响。【案例3】(1)在分析这件事情前应看工程变更时是否对工期进行变更，若竣工日期在变更中有顺延，乙方在顺延工期内完成，则甲方这种做法是不合理的，若工程变更中没有对工期的顺延进行明确规定，则就由甲乙双方协商处理争议或提交仲裁起诉。(2)工程变更可以由建设单位、发包方、监理工程师提出。(3)合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算合同款;合同中具有类似于变更情况的价格，可以类似价格为基础，确定变更价格，变更合同款;合同中没有类似适用价格，由承包方提出适当变更价格，由监理工程师批准后执行，这一批准的价格应与承包方达成一致。【案例4】(1)针对业主的意见，施工单位应针对工程的实际条件提出自己的见解，考虑到只有一个井筒到底，施工条件差，通风、排水等辅助工作都不可能完全到位，这些都有可能影响施工进度，因此应指出业主仍按原计划工期完成无法实现，如要保证原计划工期，应增加赶工费用，如业主不同意，应进行协商解决。(2)施工单位出现工期延误的主要原因是业主没有提供相关的施工条件，由于主井与副井没有贯通，无法形成通风回路，井下通风能力不足，不能布置太多的工作面，该责任应当由业主承担。(3)施工单位可就主井到底前延误的3个月工期和因通风系统困难多支出50万元，因为导致该问题的原因不在施工单位，施工单位不能为此负责。为增开临时巷道支出的100万元可以向业主提出索赔。因为这是正常的赶工措施费。为增开临时巷道，而安排一掘进队用时25天，不可索赔工期。因为该掘进工作不在关键线路上，不影响其他关键线路上的掘进工作。