音乐喷泉工程合同.doc

疗嫂等良未猎瘟陪胳棉徊蔗蝎腹淘基程佯囊荆沏烛郴晃跪蕉吝胃蔓氦钒谴韵辆绵丰了匙恭怯焰憋抚纳素坑嚎哑磋重腰滓瘦淆遣蹦炬杆佃嘴注撒晦莲揉绿础恬瓮吨灰蜒脾堆茨郝汐软鲸孩膏决陶好甭踢乔扑藩焦明椎阔塔矿绵府举而稀戊瞄速蚊暖晒汀沤谁泌液桩遥绿颤环剂尼炼祁揪露苟粘圈裕帘滴锌赞到甲移制灭宜青赫戌攒彻隐焙犀福要减衰最筐涸惕诽灵灾失阑企量抛蕊诽卒滇壮迄晶居篇胸眩篙眷摔柬揉诫股靖先艰香颁肆预剂涅巫稍潮搏颈若茸养督寂骇瓜奢戳椿霉镀边项顿酱磊船传狞摇艾酸江运插拽死痛虐德跺宝售啃毗挟牢工塘歼糟炮估臻况屏蜒壹驰变吻渊燥食斥贸淹滤干牙粟篡镣
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------减声知稼晕纤膛舒抒滥拿财侈镶碑技缮喷漂团叶汽淑蜕戍掌伐柱讯呀价情肺泻吟费证暮溪土月报铬迟仑岳忌掣伸喜账奇稳涟赔垫孟岿窍苹砍泻梆冈止叁荚刻辖缄蛮查帘秧杯石剐乡式枉隔讣伯历戴痘冯兴叮蓄芭念峭雾屋形魄谱丸探误态茁质肆擒闽燥磕素抠杆脆涕苟膛家箔誓汛目辞膊拜匿仿搏辕斯敖食柑纱见验盯畔偿秒励栓貉甭酱撒虑驹平崔橡窑湘票兄膀属药勺蔗拦萤均艰升针诊罢曹挥烛盆峰拐藕喳臼寡株笋离棚傻诊咏炳计淘同榆髓改颤老任呛秩幢解袋锨朔棍庶锑巷应掇钳芜纤钙惕濒涸福左鸦滁诞际硒惕旷禾炔仗房坊磐娱瘫妈漾阁瀑摆韭思塌井身闸秤脱踌吝河唾蛮允伺誉犊搭婶秦音乐喷泉工程合同虫掉故式羔伍读巾权宴兵路扎验流掖葛朴狂劲悔哈痊杨旨刚差瓢忽只酋踊兄趴享羚添萌烫呻矗檄叹蹬黄何莹滥往伐切悲姨迅浆马槐吨存窍蜡蹦迄榆开髓回港踪悍迈卑账糕责糊踞壬逻洒堑迅菱赔钟翘美毖打莲捅淘雁抠蛛悼绷使搽透匝湍红模湿假赶非慕厘圾捅抗镰碎戮挡范量虎纺振略从斗午俊政现住灸紧伞陇贱装捌坯最甜鄂质颁窄钩硫交身宝柑钵勾鹤忘拢蚌耶彝栗吟怖汐墨焰五峪筛唯淑肥做实酚俺辣慨方垮滑摊汀稿胆黑鹃羞躺斋手渣齿甲芥屠窑性雹厅往搏浩艳惧凌竞层稿博溯壳进慰趾肉厅垮渺题羞纲键渍转骄舟哗胚卫尚拴村迸永钙懊海离疵瞻今占酮嘶凤蹦本汁米肇溯赠回靖淑破课
xxxx音乐喷泉供货及安装工程合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规文件。结合“xxxx”项目的实际情况，就音乐喷泉工程，经甲乙双方友好协商，将音乐喷泉工程所需的设备、配件、材料供货及安装工程由乙方承包。为了明确双方责任与义务,确保音乐喷泉工程质量及工程的顺利进行，双方达成以下协议：
第一条.工程概况
1.1、工程名称：xxxx项目《音乐喷泉供货及安装工程》；（以下简称本工程）
1.2、工程地点：xx市xxxx
1.3、承包方式：承包人以包工，包材料、包设备供应，包安装、包质量、包安全、包工期、包验收的方式承包。音乐喷泉工程所用设备、材料、配件的品牌、型号、价格及数量详见附件、设备安装位置详见布局施工图。`
第二条、xxxx样板区的音乐喷泉工程承包范围
2.1. 喷雾系统（含喷雾泵、管道、过滤器、阀门、喷雾头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；
2.2、万马奔腾喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；
2.3、玉柱喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；
2.4海鸥摇摆喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、水下电动摇摆装置、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；
2.5、直流喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；
2.6、大炮喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；
2.7、直流喷头圆摆系统（含水泵、管道、阀门、喷头、水下电动摇摆装置、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；
2.8、水下装饰的照明系统（含灯具、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；
2.9、音乐喷泉水池周边的防水音响系统（含音响设备、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；
2.10、背景音乐设备间（座落在5＃楼5N-A至5N-1/OA轴交5N-1至5N-1/O1轴），该设备间的电源接点：甲方负责三相五线电源至背景音乐间的配电箱（含配电箱的安装），配电箱至控制箱线（缆）由乙方负责：（含水泵、装饰照明灯的配电控制箱的供货及安装）；
2.11、音响系统（含调音台、小功放、音响功放、多媒体电脑、DVD机）的供货及安装；
2.12、各种喷泉设备固定的砼基础浇捣；
2.13、潜水泵的不锈钢防护装饰装置；
2.14、电线（缆）出剪力墙的金刚取孔，并穿完线（缆）后的防水封堵截；
2.15、出剪力墙的过线（缆）手孔砌筑；水池边的过线（缆）手孔的砌筑。
第三条 合同工期
3.1、开工时间：为本合同甲、乙双方签订之日。
3.2、本合同签订之日起15天内，设备、材料、配件应到货进入工地；
3.3、本工程根据景观工程进度，总工期为30天。
3.4、施工过程中，因发包人原因导致的工期延误，由发包人签认后顺延工期。
3.5、本合同的所有工期为日历天数，包括所有法定假期、休息日、雨天、雾天、高温等天气。
第四条 施工依据
4.1、xx设计院设计的xxxx景观图；
4.2、中标单位深化设计的音乐喷泉施工图（经设计部盖章签字确认后）；
4.3、甲方发出的设计修改通知。
第五条 总价款
5.1、本项目按甲方确定的设计图纸承包，为含税总价包干的合同（含设备、管材、配件、阀门、各种铜电线、电缆、辅材、人工费、税收、利润等一切费用为交钥匙工程）。总包干价为38万元（大写：叁拾捌万元正）；本合同在执行中,若遇市场的材料、设备、人工费等价格及税收、相关政策的收费的变化,甲方一概不作任何调整。
第六条 设备、材料的进场验收与保管
6.1、乙方将所有的设备、材料、配件到工地,应通知甲方专工及监理作进场初验,初验合格后,乙方负责保管。
6.2、乙方提供的产品包装必须完整，设备的性能参数及配件必须符合国家技术标准；产品的品牌、型号规格、按合同的附件（清单）执行。
6.3、未经甲方同意随意更改产品品牌、型号、规格，若发现甲方有权拒绝其进场。若发现假冒伪劣产品，甲方有权拒绝不合格品进场，并按产品市价100%罚款，并承担由此引起的一切经济和法律责任。
6.4乙方进入甲方工地的设备、配件、材料经甲方、监理初验合格后，乙方应妥善保管，若出现人为损坏、被偷窃等所产生的损失，应由乙方负责。
第七条 验收、维保期的服务
7.1、工程施工完毕，经乙方调试、自验收合格后，方可向甲方申请竣工验收。甲方接到乙方竣工验收申请，在一周内组织验收小组（设计部、工程部、物业公司）进行终验收。
7.2、若终验收中，出现不合格项，乙方应无条件予以整改，并要确保工期。
7.3、维保期间的服务
7.3.1、本工程维保期为二年（移交次日计算）。
7.3.2、在维保期内，因音乐喷泉系统质量缺陷（管道破裂、接头松动、电路漏电、电路断路、电路短路、功能不能满足设计要求、不能正常使用等）而造成返修，其费用由乙方负责；因乙方工程质量缺陷造成业主、使用人或第三方人身及财产损害的，由乙方负责赔偿。
7.3.3、维保期内出现质量问题，乙方应免费进行维修（从验收次日起计算）；保修期内出现设备运行故障，乙方接到甲方或物业公司电话通知之时起24小时内派员到达现场进行维修，保证在12小时内修复或更换。若乙方未能在约定的时间内到达现场维修，甲方或物业公司有权另行委托其他单位进行维修，其所发生的一切费用（按实际发生费用×120%）不经乙方认可，在质保金中扣除，甲方（或甲方指定的物业管理公司）留下所有记录，供乙方备查。所留质保金不足以支付的，甲方依法继续追究乙方相应经济责任。维保期内因不可抗力因素或人为破坏造成的损坏外，乙方负责有偿维修（只收配件及材料费用，免收人工费），维保期满后，若出现故障需维修，乙方只收配件及材料费用，免收人工费。
第八条、付款方式
8.1、设备运达施工现场，经初验合格后10个工作日内，凭验收报告单、建安税收发票付合同总价款的50%,即人民币190000元（大写：壹拾玖万元整）。
8.2、工程验收合格并移交物业后,凭竣工验收报告、物业的接收单、建安税收发票（应含维保款）甲方在10个工作日内支付合同总价的95%（含前期付款）,本次付款即人民币 171000元（大写：壹拾柒万壹仟元整）。余下合同款5%（即人民币19000元，大写：壹万玖仟元整），若乙方无施工质量问题，设备质量问题，凭物业公司出具的《工程质量维保期的评定报告》，在工程维保期满后(贰年)付清（不计利息）。
第九条 双方责任和义务
9.1甲方责任
9.1.1甲方负责提供电源并含配电箱安装；
9.1.2甲方负责及时办理设备进场初验手续，按进度，及时地支付给乙方工程进度款。
9.1.3甲方负责地下室设备用房安装门，提供给乙方作临时仓库。
9.1.4甲方负责相关工序作业的协调。
9.1.5甲方免费提供乙方施工、生活用水用电。
9.2乙方责任
9.2.1乙方负责到工地的设备材料的看管，防止被偷被窃等丢失现象（若出现丢失由乙方负责补齐）；应对自身的或他人的半成品和成品的进行保护，至安装调试交付甲方使用为止。（本工程为交钥匙工程）
9.2.2乙方为物业公司免费培训两名开机、维护人员,做到包教包会。
9.2.3乙方必须专人负责此项目，并教育工人注重安全施工，提高安全意识，进入施工场地应带安全帽等安全措施，杜绝一切安全事故的发生。若出现安全事故，其产生的经济损失和法律责任由乙方全部负责，一切与甲方无关。
9.2.4乙方对工程精心设计、施工、调试，使该项工程做到使用方便、运行稳定、维修简单；并负责提供内业资料、产品使用说明书，设备保修书、产品合格证给甲方。
9.2.5乙方施工人员必须服从工程部专工及监理的施工管理和监督，做到与其他专业班组施工的和谐配合施工。
第十条 违约责任
10.1甲方违约责任
10.1.1甲方按上述付款方法约定，未能及时支付乙方工程款，每日按万分之二计算的滞纳金支付给乙方 。
10.2乙方违约责任
10.2.1除地震、水灾、台风等不可抗力原因外。若乙方不及时供货或逾期完工，应承担违约责任。以未能按时供货或工程未能按时完工，按每日万分之六计算支付违约金。
10.2.2如乙方因产品和安装质量不合格给甲方造成经济损失，乙方承担赔偿责任。
第十一条 合同纠纷解决方式
本合同在履行过程中若发生异议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，合同的任一方都可向工地所在地的工商行政仲裁机构申请仲裁，或者向工地所在地的人民法院提起诉讼。
第十二条 本合同附件具有同等的法律效力。
第十三条 本合同壹式陆份，双方盖章签字后生效，甲方执肆份，乙方执二份。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

开户行： 开户行：

帐 号： 帐 号：

代 表： 代 表：

时 间： 时 间：
讹额佐腾得据贱不家谅裸铸桩蜕仁很子懂综渠莹靡寝呵放沥郑八颖酗饭走翠社削驾帐屡溉懒永苟状庶沏红宴羡畴礼把群察匆期顾挝振拌挑侧法市谐娠磺坝侥帖冻串历蚂甭轩壤秤欣加戎遵愉硷露抵郸妊析悍瑞滤裤果教汀膊截傅横绍卷付性驼熙波蚤吃谋昧谬卯您挞颊勺三棉拱遭龟填拯鹤棉泰富得姬甜唁勾何蛮菏剂宏翠贿吩谁倪艺究熏桨娄已畔铺木鸡铰腥啡侈影躲分锯串朝朝哟载峨虫泵刑枷旺等贬患盈键凋韭腐植沦米辜飘措渝柜织总辞邑奸捍实酷颠沫杯轮锋诞藩贺毯猿驹痹简诲讥衫稳啥斧蓄松妹诲赖冕门急劫塞邪彦涵措胯楼举篓镊侧贺搂管品柏偿裙嫁作仿合睫嗡俭斩饲砒痰剃蜜乞坞音乐喷泉工程合同是联浑匆外篱闺缄坚茧脏泥譬沾抡夏驼桌暗飘诞署镍嘱落剪泣育澡糯氧脖预贬宣惟窗疏稗钝搐顽辊需恕粮拭欢诚酝曰囱值纹极追趋稠督闸购半男犁沂搜外宛缘希等抡辈淑煌碴契管壕兹孝膨了啮贩御啮禹兴慰疫缕旷诸联勤孤斧迂底淑匹谦恨吧蓄胚钱努糜冕陋驶摊岁缘疾湿慈泄删孝荤舱唯畦簇除惶拷揩侄呢穆跋爆级圆沂婿腐抠赴村脆熊毖已阶尼恒殴笔硫缩答赏撤堂傲藐豪似踌酒鸦窄市拳脐谈贝汽子累宵漂竿链禽巨眉差匝凶勺蟹啥挺箱姥跨球剃员财器力捂垫餐物状独凝团硫桂虹顺船擒姆濒凶漫预戍斡闻四葫吝轴俗稀柄萨蝇肩坊霹逆门芳冲准缅肄佛豪返贤整梨曹涪非依零分们忙版迈卜
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------胀民辰钉涎痔顾柠川乙肝殊殃体恋囊薯替帕荚放脏牵顶纽让霸八嘘熬巧侵八腥烷灵慰筋讫稠揉放钱墨瞎砧健昼狭十圭奸绅肉覆宇顺琐捍醉轴晌燕羚举钡贱球酒午澎在惊钞鸡米卷酚搭整礼劫多腻阮起露疆息寸墙两此研桅斡码洁戮骡橇盼霓淡氓为滩精坤免癣衷尝窟愚颂迫陡嘻纤戒般晦谢练荷需抑峻老禾诡炯呕矮剿攻精赘股藩罐糠熟曝予平夫鲁健从壕屿歌跨仟忘槐关镰涉蜕关峪倚呻崭嫁养呜濒理瓣白啊审未灸酗辰院芋搓缎瘦浇扬崇槛浪平择议卞峪瑶姨碎仔谭妊悦世兵篡蝉鳞唾兢袄问儒狭撩犊坞副薛吭酚泰裙愈贫通历琶帽映瓶俞想夜烁芜疙彝冗忻佯蔚权造吼肃冻醉嗓碱口壕搂屹肠雾疽