二级建造师真题三科.doc

2009年度二级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务（建筑工程）一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1某建筑物，地上二层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满水泥，按荷载作用面分类，该建筑物二层楼面上分布的荷载是（ A ）。P2A均布面荷载B线荷载C集中荷载D分散荷载2如图所示，用吊索起吊重为W的构件，两斜索与构件所成的角度为，吊点对称，则斜索内力最大时的角度为（ A ）。P 2A30B45C60D753根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（ C ）构件。P 8A受压B受拉C受弯D受扭4多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过（ A ）m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。P 15A0.50B0.75C0.90D1.205钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（ B ）mm为厚板，主要用于结构。P 21A3B4C5D66当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用（ A ）进行建筑物细部点的平面位置测设最为方便。P 42A直角坐标法B极坐标法C角度前方交会法D距离交会法7浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（ B ）m。P 43A1.2B1.5C1.8D2.08砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（ D ）。P 46A直槎B凸槎C凹槎D斜槎9某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是（ A ）。P 45A柱基、墙角、承重墙下B槽壁、槽底的土质情况C基槽开挖深度D槽底土质结构是否被人为破坏10常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是（ B ）。P 49A木模板B组合钢模板C钢框木胶合板模板D钢大模板11一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于（ C ）mm时，不宜采用绑扎搭接接头。P 51A22B25C28D3212砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在30以内时，水泥混合砂浆最长应在（ C ）h内使用完毕。P 55A2B3C4D513卷材防水施工中，厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用（ A ）施工。P 61A热熔法B自粘法C冷粘法D机械固定法14符合吊顶纸面石膏板安装的技术要求是（ B ）。P 67A从板的两边向中间固定B从板的中间向板的四周固定C长边（纸包边）垂直于主龙骨安装D短边平行于主龙骨安装15室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝最大间距不得大于（ D ）m。P 72A3B6C9D1216湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是（ B ）。P 74A宜采用1：4水泥砂浆灌浆B每层灌浆高度宜为150-200mm，且不超过板高的13C下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆D每块饰面板应一次灌浆到顶17地面水泥砂浆整体面层施工后，养护时间最少不应小于（ B ）d. P 54A3B7C14D2818采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是（ D ）。P 88A钢化玻璃B夹层玻璃C净片玻璃D钢化夹层玻璃19工程施工过程中，边长在（ B ）的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位固定措施。洞口A2.525cmB2550cmC50150cmD150cm以上20民用建筑工程室内装修采用的某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于（ B ）时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。P 268A200B500C700D1000二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（ ADE ）。P 215A高度超过24m的建筑工程，每层必须设消火栓口B一般临时设施区，每100配备一个10L的灭火器C临时木工加工车间，每30配置一个灭火器D油漆作业间，每25配置一个灭火器E堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m22下列关于主体结构混凝土：工程施工缝留置位置的说法，正确的有（ ADE ）。P 53A柱留置在基础、楼板、梁的顶面B单向板留置在平行于板的长边位置C有主次梁的楼板，留置在主梁跨中13范围内D墙留置在门洞口过梁跨中13范围内E与板连成整体的大截面梁（高超过lm），留置在板底面以下2030mm处23内墙饰面砖粘贴的技术要求有（ ABE ）。P 75A粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分B每面墙不宜有两列（行）以上非整砖C非整砖宽度不宜小于整砖的14D结合层砂浆采用1：3水泥砂浆E在墙面突出物处，不得用非整砖拼凑粘贴26针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有（ ABC ）。A高度超过8mB跨度超过18mC施工总荷载大于10kND集中线荷载大于12kNE均布面荷载大于8kN27某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有（ BCD ）mm。A7B9C10D12E1528某工程外墙采用聚苯板保温，项目经理部质检员对锚固件的锚固深度进行了抽查，下列符合规范规定的有（ BCDE ）mm。A24B25C26D27E2829下列关于施工现场照明用电的说法，正确的是（ ADE ）。P 224A比较潮湿的场所，电源电压不得大于36VB室外220V灯具距地面不得低于2.5mC特别潮湿的场所，电源电压不得大于24VD人防工程，电源电压不得大于36VE灯具离地面高度低于2.5m的场所，电源电压不得大于36V30常用水泥中，具有水化热较小特性的是（ CDE ）水泥。P 25A硅酸盐B普通C火山灰D粉煤灰E复合三、案例分析题（共4题，每题20分）（一）背景资料某办公楼工程，建筑面积5500，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示：在工程施工中发生如下事件：事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。问题：1指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。2针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。3对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？4上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡上绘制施工实际进度横道图。（一）答案：暂无（二）背景资料某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326 ，地下1层，地上10层，檐高33.7m。框架剪力墙结构，筏板基础，基础埋深7.8m，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30，抗渗等级P8。室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。2008年3月15日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。事件一：2008年6月1日开始进行底板混凝土浇筑，为控制裂缝，拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥，混凝土浇筑后10h进行覆盖并开始浇水，浇水养护持续15d。事件二：工程施工至结构四层时，该地区发生了持续两小时的暴雨，并伴有短时67级大风。风雨结束后，施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。事件三：2008年9月25日，地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况，质询项目经理部的教育内容。施工项目负责人回答：“进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育”。受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。事件四：室内地面面层施工时，对木搁栅采用沥青防腐处理，木搁栅和毛地板与墙面之间未留空隙，面层木地板与墙面之间留置了10mm缝隙。问题：1事件一中，底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确？说明理由。2事件二中，是否应对脚手架进行验收？说明理由。还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收。3事件三中，指出不属于项目经理部教育的内容，项目经理部教育还应包括哪些内容？4事件四中，指出木地板施工的不妥之处，并写出正确的做法。（二）答案：暂无（三）背景资料某住宅楼：工程地下1层，地上18层，建筑面积22800 。通过招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方）按照建设工程施工合同（示范文本）（GF 1999-0201）签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400天。施工中发生了以下事件：事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60天竣工。事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费，但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2天。事件三：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题：1事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法？说明理由。2事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法？说明理由。3事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约？说明理由。4事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定？分别说明理由。（三）答案：暂无（四）背景资料某建筑工程，建筑面积23824 ，地上10层，地下2层（地下水位-2.0m）。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构（柱网为9m9m，局部柱距为6m），梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335，接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑，墙厚250mm，钢筋净距60mm，混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40，以上各层柱为C30。事件一：钢筋工程施工时，发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时，是以同一层每600个为一验收批，并按规定抽取试件样本进行合格性检验。事件二：结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗骨料的最大粒径进行了检测，检测结果为40mm。事件三：该工程混凝土结构子分部工程完工后，项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。问题：1该工程梁模板的起拱高度是否正确？说明理由。模板拆除时，混凝土强度应满足什么要求？2事件一中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当？如不可避免，应如何处理？按规范要求指出本工程挤压接头的现场检验验收批确定有何不妥？应如何改正？3事件二中，商品混凝土粗骨科最大粒径控制是否准确？请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝上的设计原则三方面分析本工程防水混凝上粗骨料的最大粒径。4事件三中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么？（四）答案：（1）该工程梁模板的起拱高度正确。理由是：对大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，起拱高度在规范规定梁跨度的1/10003/1000之内。或答（20mm在9mm到27mm之间，且12mm在6mm到18mm之间）（2）底模板拆除时，混凝土的强度与设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值之比应满足以下要求：6m梁跨：75%9m梁跨：100%2.（1）因本工程有抗震设防要求，所以，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥。（2）无法避开时，接头百分率不大于50%。（3）在现场取留接头试件时，在同一层选取试件600个为一验收批不妥。应按每500个为一验收批。3.（1）商品混凝土粗骨料最大粒径控制为40mm准确。（2）最大粒径满足：截面最小尺寸的1/4，即2501/4=62.5（mm）钢筋净距的3/4，即6003/4=45（mm）（JGJ55-2000），防水混凝土粗骨料最大粒径不宜大于40mm。故该工程防水混凝土粗骨料最大粒径为40mm4.事件三中混凝土结构子部分施工质量合格的标准是：有关分项工程施工质量验收合格应有完整的质量控制资料观感质量验收合格结构实体检验结果满足规范要求。2009年度全国二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识试卷及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1在我国法律体系中，建筑法属于（ ）部门。A民法B商法C经济法D诉讼法2关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（ ）。A民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为B订立建设工程合同应当采取要式法律行为C建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为3引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（ ）。A合同B扶养C不当得利D无因管理4根据物权法规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（ ）。A在建工程可以作为抵押物B即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物C建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权5根据物权法规定，一般情况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。A买卖合同生效B转移登记C交付D买方占有6某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。A20B30C50D807建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（ ）。A建设用地规划许可证B建设工程规划许可证C施工许可证D安全生产许可证8按照建筑法规定，以下正确的说法是（ ）。A建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人9关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（ ）。A建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位12根据招标投标法规定，投标联合体（ ）。A可以牵头人的名义提交投标保证金B必须由相同专业的不同单位组成C各方应在中标后签订共同投标协议D是各方合并后组建的投标实体13按照建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。A相互约定抬高或者降低投标报价B约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C相互探听对方投标标价D先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标14招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。A公开招标B邀请招标C议标D定向招标15招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（ ）处。A1B2C3D416根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（ ）。A施工企业的总经理B施工项目的负责人C施工企业的技术负责人D施工企业的董事17施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事件属于（ ）事故。A特别重大B重大C较大D一般18某建设工程施工过程中发生较大事故，根据生产安全事故调查处理条例规定，该级事故应由（ ）负责调查。A国务院B省级人民政府C设区的市级人民政府D县级人民政府19监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（ ）。A要求施工单位整改B要求施工单位停止施工C向安全生产监督行政主管部门报告D向建设工程质量监督机构报告20甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。A甲公司负主要责任B乙公司负主要责任C乙公司负全部责任D监理公司负主要责任21安全生产许可证的有效期为（ ）年。A2B3C4D522下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。A建设单位不得将建设工程肢解发包B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C建设单位不得任意压缩合同工期D涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案23根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（ ）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A主体结构B电气C装饰D暖通24根据建设工程质量管理条例规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。A应当依法取得相应等级的资质证书B不得转让工程监理业务C可以是建设单位的子公司D应与监理分包单位共同向建设承担责任25施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（ ）起计算。A6月1日B8月30日C10月8日D10月20日26建设工程质量管理条例中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（ ）。A工程质量保修制度B施工许可制度C竣工验收备案制度D工程质量事故报告制度27建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A10B15C30D6028按照我国产品质量法规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（ ）。A购买的电气材料B购买的塔吊设备C现场制作的预制板D商品混凝土29根据产品标识与标注规定，对所有产品或者包装上的标识均要求（ ）。A必须有产品质量检验合格证明B必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D应当有警示标志或者中英文警示说明32某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（ ）。A责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里C禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D为防丢失，将消防器材锁在铁柜里33根据劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（ ），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A2个月B6个月C1年D2年34李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业（ ）。A应当与其签订固定期限劳动合同B应当与其签订无固定期限的劳动合同C应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D可以不与之签订劳动合同，因其是临时工35某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（ ）个月。A1B2C3D636职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（ ）。A随时解除B预告解除C经济性裁员D刑事性裁员37按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（ ）与企业订立。A企业工会代表企业职工B企业每一名职工C企业10名以上职工D企业绝大部分职工38重大建设项目档案验收应在竣工验收（ ）个月前完成。A1B2C3D439根据税收征管法规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（ ）的滞纳金。A0.1B0.5C1D540下列属于行政处罚的是（ ）。A没收财产B罚金C撤职D责令停产停业41施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（ ）。A重大责任事故罪B重大劳动安全事故罪C工程重大安全事故罪D以其他方式危害公共安全罪42下列属于我国合同法调整的法律关系是（ ）。A收养关系B劳动合同C税款代扣合同D赠与合同43下列关于合同法中格式合同的表述，错误的是（ ）。A合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用B提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效C对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释44要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（ ）。A寄送的价目表B投标书C拍卖公告D招股说明书45甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（ ）的行为。A发出B撤回C撤销D变更46某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（ ）。A违约责任B侵权责任C缔约过失责任D行政责任47某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（ ）。A返还财产B赔偿损失C罚金D折价补偿48根据合同法规定，对效力待定合同的理解正确的是（ ）。A在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效B效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年C表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果D超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同49某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（ ）。A附条件合同，条件成就合同解除B附条件合同，条件成就合同生效C附期限合同，期限届满合同解除D附期限合同，期限届满合同生效52甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（ ）。A刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求B刘某可以通过仲裁方式行使代位权C刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担D代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭53下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（ ）。A施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付54建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（ ）。A双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B双方签收的仲裁调解书C人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书55民事诉讼的证据不包括（ ）。A书证B物证C视听资料D科学实验56根据民事诉讼法规定，（ ）可以作为民事诉讼证人。A本案审判员B涉及本案的鉴定人员C本案原告诉讼代理人D本案被告的亲属57对民事诉讼的基本特征表述正确的是（ ）。A当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B除简易程序外均采用合议庭制C所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开D一个案件须由两级人民法院审理才告终结58下列关于诉讼管辖的表述正确的是（ ）。A第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖B建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖C受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院D房屋买卖纠纷实行原告就被告原则59当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明全权代理。则张律师有权代为（ ）。A陈述事实、参加辩论B承认、放弃、变更诉讼请求C进行和解D提起反诉或上诉60下列关于仲裁法中规定的仲裁制度的表述正确的是（ ）。A仲裁委员会由当事人自主选定B仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C仲裁审理以公开审理为原则D对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61根据行政复议法规定，下列选项中不可申请行政复议的有（ ）。A建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B人民法院对保全财产予以查封C监察机关给予机关工作人员降级处分D建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E行政拘留62根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（ ）。A在法律面前一律平等B有言论、出版、游行和示威的自由C有宗教信仰的自由D对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利63下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（ ）。A建设工程施工合同中的工程价款B建设工程施工合同中的建筑物C建材买卖合同中的建筑材料D建设工程勘察合同中的勘察行为E建设工程设计合同中的施工图纸64国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（ ）方式设立。A出租B出让C划拨D抵押E转让65根据建设工程施工许可管理办法，下列工程项目无需申请施工许可证的是（ ）。A北京故宫修缮工程B长江汛期抢险工程C工地上的工人宿舍D某私人投资工程E部队导弹发射塔66在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（ ）。A银行保函B银行承兑汇票C企业连带责任保证D现金E实物67按照招标投标法及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（ ）。A联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议B交纳投标保证金超过规定数额C投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D投标人在开标后修改补充投标文件E投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应68生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。A公司董事会B公司法定代表C个人经营的投资人D公司股东E公司工会71建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（ ）。A同时规划B同时设计C同时施工D同时竣工验收E同时投产使用72下列属于承担民事责任的方式是（ ）。A赔偿损失B返还财产C支付利息D支付违约金E支付定金73下列关于承诺的表述中，正确的有（ ）。A受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交B承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力C承诺一经送达要约人即发生法律效力D撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人E承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出74对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（ ），撤销权消灭。A自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的B自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的C自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的D知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的75致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（ ）。A发包人严重拖欠工程价款B发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准C发包人坚决要求工程设计变更D项目经理与总监理工程师积怨太深E要求承担保修责任期限过长76某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（ ）。A建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔C由此延误的工期由施工单位承担违约责任D只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺E从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更776月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，