建设工程投资合同.docx

建设工程投资合同标题要求的协议协议编号：甲方：（甲方名称）身份证号码：注册地址：联系电话：乙方：（乙方名称）身份证号码：注册地址：联系电话：鉴于甲方拟投资建设工程项目，并委托乙方负责工程建设的相关事宜，甲乙双方根据中华人民共和国合同法及其他法律、行政法规的相关规定，经友好协商，达成如下协议：第一条 任务范围1.1 乙方接受甲方委托，负责甲方建设工程项目的策划、设计、施工、项目管理等相关事宜。1.2 甲方提供乙方所需的工程资金，并按照协议约定的方式进行支付。第二条 合同金额2.1 本合同的投资金额为（具体金额）人民币，甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付相应的款项。2.2 乙方应按照工程进度和质量要求，合理使用甲方提供的资金，确保工程的顺利进行。第三条 建设工期3.1 乙方应按照双方协商确定的工期要求，按时完成工程建设任务。3.2 如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并经双方协商决定相应的补救措施。第四条 资金支付4.1 甲方按照合同的约定，向乙方支付工程资金。甲方支付方式可以为一次性支付或分期支付。4.2 乙方应按照工程进度和实际需要，向甲方提交合理的款项支付申请，并提供相应的财务报表。第五条 质量保证5.1 乙方应确保工程的质量符合国家相关标准和要求，并承担相应的质量保证责任。5.2 如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此造成的相应费用。第六条 争议解决6.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。6.2 如协商不能解决，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。第七条 合同变更与解除7.1 本合同的任何变更和补充，需经过双方的协商一致，并以书面形式确认。7.2 在履行合同过程中，如双方协商一致决定解除合同，应按照相关法律法规的规定进行解除。第八条 附则8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同履行完毕之日。8.2 本合同未尽事宜，可由双方协商确定补充条款。补充条款应作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。8.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：签字： 签字：日期： 日期：