承揽合同的起诉状.docx

承揽合同的起诉状
起诉原因
本起诉状系原告________（甲方）就双方签订的承揽合同，因被告________（乙方）未按照合同约定按时履行义务，原告遭受实际经济损失而提起的诉讼。
诉讼请求
1. 判决被告向原告支付未结清的服务费用共计人民币________元；
2. 判决被告与原告解除合同；
3. 被告承担本案的诉讼费用。
事实和理由
事实
1. 甲、乙双方于______年__月__日签订承揽合同，合同约定：甲方承揽乙方为其制作一个指定项目的网站，项目完工后甲方应支付给乙方服务费用人民币________元；
2. 合同中约定工期为______个月，自合同签订之日起计算。甲方已于______年__月__日向乙方支付了人民币________元作为预付款；
3. 乙方未能按时完成项目制作，经过多次催促，乙方仍未履行合同，导致甲方损失巨大，无奈终止了双方的合同关系。
理由
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，合同是具有法律效力的协议，各方必须依照合同约定履行各自的义务。如果乙方不能按时履行其应尽的义务，应当承担相应的违约责任。
合同是指约束甲、乙双方的法律文件，合同法律效力最基本的体现就是合同约定的内容必须以书面形式记录下来并且由双方签名或盖章确认。本案中，甲乙双方已签订了书面合同并确认，故合同成立。
根据合同约定，乙方应该按时完成制作工作，并且符合甲方的要求。但由于乙方履行不力，导致项目进度无法保证，进而导致甲方已经支付的费用无法得到很好的利用，造成了实际的经济损失。因此，本案中，乙方明显违反了与甲方签订的合同，应承担相应的责任。
本案中，甲方提供了充分的证据证明乙方未履行其应尽的合同义务，故乙方应对甲方的实际经济损失承担赔偿责任。同时，由于乙方未能履行合同约定的义务，已经构成了重大违约，甲方有权解除合同。
证据
1. 甲方与乙方签订的承揽合同；
2. 甲方已支付的费用证明；
3. 乙方拖延工期的邮件记录；
4. 乙方未能完成网站制作的相关证据。
其他
本案系普通民事合同纠纷案件，符合起诉条件，待法院依法审理，以维护甲方的合法权益。