2026年备考监理工程师之合同管理能力测试试题（备用卷）附答案.docx

2026年备考监理工程师之合同管理能力测试试题（备用卷）附答案

单选题（共150题）
1、关于承担违约责任的说法，正确的是()
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任
C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任
D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任

【答案】 B
2、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（　）。
A.成立
B.不成立
C.取决于被代理人是否追认
D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】 A
3、在全部设计施工阶段的总承包合同工作中，视为（　　）已充分估计了应承担的责任和风险。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 B
4、施工合同履约保证的金额一般是（ ）。
A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%
B.履约银行保函额度是合同价格的10%
C.履约担保书担保额度是合同价格的3%
D.履约担保书担保额度是合同价格的15%

【答案】 B
5、工程设计招标与工程材料供应招标，在程序上的特点是（　）。
A.招标文件的内容不同
B.对投标书的编制要求相同
C.开标形式相同
D.评标原则相同

【答案】 A
6、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。
A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日
B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间
C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出
D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会

【答案】 B
7、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认
B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示
C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示
D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示

【答案】 C
8、烹饪方法需要注意的有（　　）。
A.料酒的用量
B.盐的用量
C.油的用量
D.糖的用量
E.熏制

【答案】 B
9、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（　　）。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 B
10、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任

【答案】 B
11、 下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。
A.可以减少设计变更
B.增加承包人的索赔
C.合同责任单一，责任明确
D.固定工期、固定费用

【答案】 B
12、有关保证的表述中，说法不正确的是（ ）。
A.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人
B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证
C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务
D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月

【答案】 C
13、直接订购方式适用于采购（　　）的设备。
A.贵重
B.进口
C.交货周期短
D.单一来源

【答案】 D
14、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（　）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（　）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 D
15、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（　　）退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后

【答案】 C
16、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（　）。
A.抵押
B.最高额抵押
C.质押
D.最高额质押

【答案】 B
17、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是( )。
A.污染物
B.不利于施工的气候条件
C.非自然的物质障碍
D.不可预见的自然物质条件

【答案】 B
18、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（　　）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
19、合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%

【答案】 B
20、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人

【答案】 D
21、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（　　）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定比例的均值

【答案】 C
22、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法

【答案】 C
23、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（ ） ．
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复
C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】 A
24、（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（　）。
A.乙，5950万元
B.乙，6200万元
C.丙，5950万元
D.丙，6050万元

【答案】 B
25、根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。
A.招标公告或投标邀请书
B.申请人须知
C.已标价的工程量清单
D.发包人要求

【答案】 A
26、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()
A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准
B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续
C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作
D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作

【答案】 C
27、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（　）。
A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行
D.监理有权确定，无权决定

【答案】 C
28、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（　　），以便装卸和搬运。
A.起吊点和平衡点
B.平衡点和支点
C.支点和重心
D.重心和起吊点

【答案】 D
29、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（　　）。
A.①-②-③
B.③-②-①
C.③-①-②
D.②-③-①

【答案】 C
30、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（　）。
A.三人以上单数
B.四人以上
C.五人以上单数
D.七人以上单数

【答案】 C
31、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
32、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。
A.2009年10月6日
B.2009年10月25日
C.2009年10月27日
D.2009年10月28日

【答案】 D
33、不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（　　）。
A.安全性控制
B.集中控制
C.并发控制
D.故障的发现和恢复

【答案】 B
34、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()
A.地基基础
B.防水工程
C.给水管道
D.排水管道

【答案】 B
35、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（　）。
A.有利于投标人全面解招标项目情况
B.有利于减少可能的争议
C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境
D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘

【答案】 D
36、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.投标保证金额不足，属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题

【答案】 B
37、关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（ ）。
A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易
B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间
C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买
D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

【答案】 D
38、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD （集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（　　）。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决
B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决
C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔
D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】 D
39、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。
A.承包人的工程设计方案说明
B.设备方案的说明
C.设计模型
D.对发包人要求中的错误的说明

【答案】 C
40、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。
A.买卖双方平均
B.卖方
C.买方
D.延迟到场的一方

【答案】 B
41、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。
A.表明从发出该通知时间开始工作
B.与“开工通知”的说法相同
C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期
D.该通知是由发包人发出的

【答案】 C
42、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（ ）。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.用益物权

【答案】 C
43、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（　　）。
A.PDCAAS=AAS×n%
B.PDCAAS=AAS×真消化率
C.PDCAAS=AAS×表观消化率
D.PDCAAS=AAS×氮吸收量

【答案】 B
44、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单

【答案】 B
45、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁布工程接收证书后，雇主应将( )返还承包商。
A.保留金的50%
B.保留金的70%
C.保留金的90%
D.全部保留金

【答案】 A
46、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。
A.发包人与工程师
B.工程师与承包人
C.发包人与承包人
D.工程师与供货人

【答案】 C
47、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（ ）。
A.技术性能指标应具有适当的广泛性
B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制
C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称
D.招标文件里可以表明原产地或者供应商

【答案】 A
48、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（ ）。
A.法人应在政府主管部门门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】 C
49、甲为 17 周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（　　）。
A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为
B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认
C.由其法定代理人代理实施民事法律行为
D.可以独立实施民事法律行为

【答案】 D
50、(2016年真题)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（ ）。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日前第28天
C.招标公告发布之日前14天
D.招标公告发布之日前28天

【答案】 B
51、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
52、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素

【答案】 B
53、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（　）。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】 C
54、招标人最迟应当在（　）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.定标后5日
B.发出中标通知书后5日
C.中标人提交履约保证后5日
D.书面合同签订后5日

【答案】 D
55、关于抵押的说法，正确的有（　）。
A.抵押物只能是不动产
B.抵押人不再负有保管抵押物的义务
C.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人
D.抵押人转让抵押物须经抵押权人同意

【答案】 D
56、下列情况中，投标保证金不会被没收的是（　　）。
A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标
B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正
C.中标人根据规定未能提交履约保证金
D.投标人按照正常的程序获得中标

【答案】 D
57、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（　）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

【答案】 D
58、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（　）共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表、监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表、监理人在施工现场

【答案】 A
59、下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是（）。
A.适宜招标选择供货商
B.属于加工承揽合同
C.供货商负责从生产到保修的全过程
D.采购人较多考虑性价比

【答案】 A
60、监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是( )。
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
C.暂停施工期间，承包人负责妥善保护工程并提供安全保障
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

【答案】 D
61、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()
A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

【答案】 D
62、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（　　）。
A.不利的物质条件
B.发包人提供的材料和工程设备提前交货
C.异常恶劣的气候条件
D.基准资料的错误

【答案】 D
63、设计施工总承包合同文件规定中，（　　）是对“发包人要求”的响应文件。
A.承包人建议书
B.合同协议书
C.专用条款
D.通用合同条款

【答案】 A
64、（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（　）。
A.乙，5950万元
B.乙，6200万元
C.丙，5950万元
D.丙，6050万元

【答案】 B
65、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（　　）。
A.著作权归承包人享有
B.建筑物形象使用收益权归发包人享有
C.专利技术使用费不包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】 B
66、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（ ）日．
A.14
B.21
C.28
D.30

【答案】 A
67、下列幕墙形式不属于外循环双层幕墙的是( )
A.开放式
B.箱体式
C.通道式
D.廊道式

【答案】 A
68、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。
A.由供货商承担供货的全部运费
B.由采购方承担自行运到目的地所需费用
C.由供货商承担货物转运增加的保险费用
D.由采购方和供货方共同承担转运费用

【答案】 B
69、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()
A.索赔事件发生的原因和证据资料
B.索赔的依据
C.索赔意向通知
D.索赔报告

【答案】 C
70、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书
B.监理人发出的开工通知
C.合同双方签订的合同协议书
D.监理人批准的施工进度计划

【答案】 B
71、9部委在2012年又颁发了适用于工期在12个月之内的《简明标准施工招标文件》，其中包括（　　）。
A.《合同条款及格式》
B.《施工合同条件》
C.《简明合同格式》
D.《简明合同条款》

【答案】 A
72、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（　　）。
A.属于无条件的、不可撤销担保
B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付
D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务

【答案】 A
73、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期
B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期
C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期
D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】 A
74、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A.由第三人自己承担损失
B.由被代理人独自向第三人承担责任
C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任
D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】 C
75、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。
A.监理能力
B.监理收费
C.检测设备
D.企业信誉

【答案】 A
76、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）
A.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件
B.发出投标邀请书.开标，审查投标人资格
C.发布招标公告.开标.审查投标人资格
D.审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件

【答案】 B
77、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。
A.审查承包人提交的进度计划
B.修改承包人提交的进度计划
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查承包人进度计划的执行情况

【答案】 B
78、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。
A.由发包人负责组建
B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成
C.作出的评审意见具有强制约束力
D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

【答案】 B
79、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（　　）。
A.定金
B.抵押
C.质押
D.留置

【答案】 B
80、下列描述中不属于资格评审的是（）。
A.资质要求
B.业绩要求
C.质量要求
D.信誉要求

【答案】 C
81、（2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（　）。
A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】 B
82、根据九部委的勘察合同的规定，（　）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（　）承担。
A.发包人，发包人
B.勘察人，勘察人
C.发包人，勘察人
D.勘察人，发包人

【答案】 A
83、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（　　）制度。
A.发包人签证
B.勘察人签证
C.监理人签证
D.监理人核查

【答案】 A
84、（　　）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A.动产质押
B.不动产质押
C.权利质押
D.义务质押

【答案】 A
85、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人
B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失
C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据
D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

【答案】 D
86、下列勘察合同价格和支付中说法错误的是（）。
A.勘察合同的价款确定方式.调整方式和风险范围划分在专用合同条款中约定
B.勘察费用实行发包人签证制度
C.发包人要求勘察人进行外出考察的费用由包括在合同价格之中
D.定金和预付款应专用于本工程的勘察

【答案】 C
87、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？( )
A.抗渗等级不得小于P6
B.结构厚度不应小于250mm
C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通
D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm

【答案】 D
88、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。
A.竣工验收前
B.颁发工程接收证书前
C.工程移交前
D.竣工后试验通过前

【答案】 B
89、（2020年真题）下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（　）。
A.单价合同
B.固定总价
C.可调总价
D.成本加酬金

【答案】 A
90、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（　）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%

【答案】 B
91、采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期(短于实际寿命期)．然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。这种方法属于（ ）。
A.最低投标价法
B.综合评标法
C.最高投标价法
D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

【答案】 D
92、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
A.顺延合同工期，给予费用补偿
B.顺延合同工期，不给予费用补偿
C.不顺延合同工期，给予费用补偿
D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】 D
93、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.物理检验法
D.化学分析法

【答案】 A
94、（2017年真题）作为合同法律关系主体的自然人必须具备（　）能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.一般民事行为

【答案】 C
95、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表

【答案】 C
96、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（　）。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人，并说明问题来源
D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

【答案】 D
97、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目
B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标
C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应
D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

【答案】 D
98、下列关于标底的说法正确的是（ ）。
A.是招标文件的必备内容
B.不等于工程的概（预）算
C.等于合同价格
D.在招标过程中应当保密

【答案】 B
99、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（　　）。
A.设计负责人
B.设计专业负责人
C.项目经理
D.项目技术负责人

【答案】 A
100、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（　），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（　）内 ，应向承包商颁发接收证书。
A.7天，7天
B.7天，14天
C.14天，28天
D.28天，56天

【答案】 C
101、FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（ ）。
A.合同中没有规定此项工作为固定费率
B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%
C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01%
D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

【答案】 D
102、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（　）向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人

【答案】 B
103、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为 5000 万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠 150 万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（　　）。
A.4850 万元和 5000 万元
B.4850 万元和 4850 万元
C.5150 万元和 5000 万元
D.5150 万元和 4850 万元

【答案】 A
104、在NEC合同文本中，目标合同( )。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同
B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定
C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况
D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】 B
105、下列食物中脂肪含量较低的是（　　）。
A.坚果
B.水果
C.淀粉
D.菌藻类
E.谷类

【答案】 B
106、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（　）。
A.人员成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本

【答案】 A
107、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（　）。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
108、关于经评审的最低投标价法的说法，不正确的有（ ）。
A.该方法适用于具有通用技术、性能标准的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在详细评审阶段
C.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
D.投标人不得低于成本的价格报价

【答案】 B
109、某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。则因为拆除石材增加的费用应由( )承担。
A.建设单位
B.承包人
C.设计单位
D.监理单位

【答案】 B
110、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（　　）。
A.衡量法
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验法

【答案】 A
111、投标书中出现下列（　　）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。
A.交货期晚于招标文件规定的交货时间
B.可以减少招标文件说明的预付款金额
C.投标材料性能高于标准
D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】 B
112、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.建设单位
C.分公司
D.施工企业

【答案】 D
113、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（　　）。
A.提前支付
B.竣工后一次支付
C.确认后一次支付
D.与工程进度款同期支付

【答案】 D
114、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（　）。
A.分包商可直接向监理人递交索赔报告
B.分包商可直接向业主递交索赔报告
C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理