2026年备考一级造价师之建设工程计价通关题库(附带答案).docx

2026年备考一级造价师之建设工程计价通关题库(附带答案)

单选题（共150题）
1、某建设项目，经投资估算确定的工程费用为 2100 万元，工程建设其他费为 900 万元，项目建设期为2 年，每年各完成投资计划 50%。年均投资价格上涨率为 10%，基本预备费费率为 5%，项目建设前期 1年。该项目建设期的价差预备费为（　）万元。
A.350.67
B.396.86
C.443.88
D.665.83

【答案】 D
2、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致
B.投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致
C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

【答案】 C
3、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（　）。
A.设备价值百分比法
B.设备系数法
C.综合吨位指标法
D.预算单价法

【答案】 A
4、关于期中支付，下列说法正确的是（ ）。
A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于80%
B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费
C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书
D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除

【答案】 B
5、关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（　　）。
A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价
B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密
C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布
D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价

【答案】 B
6、（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。
A.117.0
B.120.0
C.124.4
D.130.0

【答案】 B
7、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（ ）。
A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整
B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额
C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算
D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款

【答案】 D
8、（2021年真题）某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（ ）万元。
A.7200
B.6120
C.3000
D.4800

【答案】 D
9、某地2014年拟建一年产30万吨化工产品的项目，建设期两年。根据调查，该地区2010年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元。生产能力指数为0.8，若2010年至2014年工程造价平均每年递增10%，则该拟建项目的静态投资为（）亿元。
A. 4. 390
B. 3. 526
C. 4. 112
D. 5. 120

【答案】 B
10、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是 40s，每次循环平均挖土量 0.3m3，机械正常利用 系数为 0.8，机械幅度差为 25%。则该机械挖土方 1000m3 的预算定额机械耗用台班量为（ ）。
A.6.83
B.5.21
C.8.09
D.7.23

【答案】 D
11、（2020年真题）某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（）万元。
A.455
B.460
C.720
D.830

【答案】 B
12、关于工程变更的说法中，正确的是()。
A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更
B.尽管变更的起因有多种，但必须一事一变更
C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更
D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担

【答案】 D
13、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()
A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕
B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例
C.单项工程或建设项目竣工结算已完成
D.会计核算及财务管理资料已归档

【答案】 D
14、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 10％时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。
A.8.0
B.11.0
C.12.0
D.12.5

【答案】 B
15、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元。建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元。则该建设项目预计能够形成固定资产为（　　）万元。
A. 6500
B. 7000
C. 7800
D. 11800

【答案】 B
16、BIM模型中所有数据只需要一次性采集或输入，就可以在整个建筑物的全生命周期中实现信息的共享、交换与流动，使BIM模型能够自动演化，避免了信息不一致的错误，这属于BIM的（ ）特点。
A.可视化
B.协调性
C.模拟性
D.互用性

【答案】 D
17、根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。
A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价
B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行
C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润
D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

【答案】 C
18、在采用FOB作为进口设备交易价格时，风险转移的分界点是（ ）。
A.到达进口国口岸
B.货物起运
C.货物装船
D.指定的装运港货物被装上指定船时

【答案】 D
19、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。
A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息
B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款
C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款
D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用

【答案】 A
20、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量，下列说法错误的是（　）。
A.可以决定报价尺度
B.对于工程量清单存在的错误，可以直接修改
C.根据工程量的大小采取合适的施工方法
D.正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致

【答案】 B
21、（2010年真题）根据单项工程的一般划分原则，下列单项工程中属于辅助生产设施的是（）。
A.废水处理站
B.水塔
C.机修车间
D.职工医院

【答案】 C
22、下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（ ）
A.施工排本降水
B.文明安全施工
C.材料二次搬运—
D.环境保护

【答案】 A
23、在定额基价的编制中，概算定额和预算定额的区别是（ ）。
A.表达的主要内容
B.表达的主要方式
C.基本使用方法
D.项目划分

【答案】 D
24、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入（ ）。
A.人工费
B.材料费
C.企业管理费
D.措施费

【答案】 C
25、从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造价信息划分为（）。
A.宏观信息和微观信息
B.文件式信息和非文件式信息
C.固定信息和流动信息
D.系统化信息和非系统化信息

【答案】 A
26、某工程计划完成建筑安装工程量价款为 850 万元，根据合同约定，工程预付款数额为建安工程款价款的 25%，主要材料比重为 50%，7 月份累计完成建筑安装工作量为 510 万元，当月完成建筑安装工程量112 万元，则 7 月份应扣回工程预付款数额是（　）万元。
A.13.5
B.42.5
C.49.3
D.98.5

【答案】 B
27、对于设计比较简单或属于专卖性质的设备，其适用的采购方式是（）
A.邀请招标
B.公开招标
C.议标
D.直接订购

【答案】 D
28、根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（ ）。
A.建筑安装工程费
B.设备及工、器具购置费
C.建设用地费
D.可行性研究费

【答案】 B
29、根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（ ）。
A.直接工程费
B.现场管理费
C.公司办理费
D.开办费

【答案】 A
30、某工程项目合同价为2000万元，施工过程中收到外界的干扰使得工期拖延了20个月，该部分工程的合同价格为160万元，则承包商可提出的工期索赔为（ ）。
A.0.8个月
B.1.6个月
C.1.8个月
D.1.2个月

【答案】 B
31、某合同约定，施工现场主导施工机械一台，为施工企业自有。台班单价为300 元/台班，其中各项组成为折旧费100元/台班，检修费30元/台班，维护费20元/台班，进出场及安拆费20 元/台班，人工费90元/台班，燃料动力费25元/台班。人工工资为100元/工日，窝工补贴按60%折算。以人工费为基数的现场管理费费率为25%，总部管理费费率为15%，在施工过程中，由于发包人应承担责任的事件造成停工2天，人员窝工25工日，则承包人可获得的索赔费用为（ ）元。
A.2255
B.2285
C.2480
D.2510

【答案】 B
32、下列费用项目中，投标时应由投标人确定金额，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（　）
A.暂列金额
B.材料暂估价
C.专业工程暂估价
D.总承包服务费

【答案】 D
33、在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。
A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的3％～5％计算
B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1.5％计算
C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1％计算
D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1％～1.5％计算

【答案】 A
34、（2013年真题）关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）。
A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误
B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启
C.开标时允许投标人提问但不允许录音
D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启

【答案】 D
35、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（　）
A.招标工程量清单由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目和税金项目清单组成
B.已标价工程量清单是招标文件的组成部分
C.在招标人同意的情况下，招标工程量清单可以由投标人自行编制
D.招标工程量清单的准确性和完整性由编制人负责

【答案】 A
36、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（　）。
A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高
B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济
C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价
D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低

【答案】 D
37、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（ ）。
A.预备费
B.工程保险费
C.商誉
D.生产准备费

【答案】 C
38、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。
A.投资估算采用投资估算书编制完成日期
B.最高投标限价采用投标截止日期
C.合同价采用合同签订日期
D.结算价采用工程结算日期

【答案】 A
39、（2021年真题）属于研究试验费的有（ ）。
A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费
B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费
C.勘察设计费或工程费用中开支的项目
D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用

【答案】 D
40、（2017年真题）关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。
A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%
B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内
C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内
D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以内

【答案】 C
41、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（　）。
A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日
B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑
C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整
D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整

【答案】 B
42、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（ ）之日计付。
A.工程计划交付
B.提交竣工结算文件
C.当事人起诉
D.竣工验收合格

【答案】 B
43、在决策阶段影响工程造价的主要因素中，决定项目建设规模的环境因素包括（）。
A.燃料动力供应
B.原材料供应
C.资金供应
D.劳动力供应

【答案】 A
44、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（ ）。
A.支付在估算时不可能明确的潜在项目
B.用以应付天灾、非正常经济情况
C.补偿估算的任何误差
D.由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况

【答案】 D
45、在项目总成本费用估算中，下列费用项目中，属于制造费用的是()。
A.生产单位管理人员工资
B.行政管理用房折旧费
C.其他资产摊销费
D.研究与开发费

【答案】 A
46、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段不可以确定的内容是( )
A.预付款的支付比例
B.工程的数量增减
C.承担额外任务
D.价格调整条款

【答案】 C
47、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。
A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑
B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和
C.按贷款在年中发放和支用考虑
D.按建设期内支付贷款利息考虑

【答案】 A
48、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。
A.综合单价调高，措施项目调增
B.综合单价调高，措施项目调减
C.综合单价调低，措施项目调增
D.综合单价调低，措施项目调减

【答案】 C
49、（2016年真题）关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）。
A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润
B.材料的预涨费计入管理费
C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费
D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项

【答案】 C
50、由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指()。
A.分段验收
B.中间验收
C.交工验收
D.竣工验收

【答案】 C
51、在项目决策阶段，决定工程造价基础的是（　）。
A.项目决策的正确性
B.项目决策的内容
C.项目决策的深度
D.项目决策的结果

【答案】 B
52、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（ ）。
A.建设规模确定中首要考虑的因素是技术因素
B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素
C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障
D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件

【答案】 D
53、已知某建筑概算指标中的综合单价为350 元/m2,每m2 建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70 元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2 建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120 元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（ ）元/m2。
A.322
B.378
C.350
D.400

【答案】 B
54、在项目建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时，世行项目投资估算常用的方法是( )。
A.朗格系数法
B.设备系数法
C.主体专业系数法
D.生产能力指数法

【答案】 A
55、（2012年真题）下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。
A.未及时供料引起的机械停工时间
B.由于气候条件引起的机械停工时间
C.装料不足时的机械运转时间
D.因机械保养而中断使用的时间

【答案】 D
56、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是()。
A.土地征购费
B.场外设施费
C.生产前费用
D.未明确项目准备金

【答案】 C
57、国外工程设计阶段的投资估算精度要求的误差控制在（　　）以内。
A. ±5％
B. ±10％
C. ±15％
D. ±20％

【答案】 A
58、甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门窗工程分包给乙公司，门窗工程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育费附加的税（费）率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营业税额为()万元。
A.29.30
B.30.30
C.31.33
D.34.13

【答案】 B
59、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（ ）。
A.工程量清单缺项
B.不可抗力
C.物价波动
D.提前竣工

【答案】 A
60、投标报价时，投标人需按照招标人所列项目进行自主报价的是（ ）。
A.措施项目费
B.暂列金额
C.税金
D.总承包服务费

【答案】 D
61、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。
A.现场防火
B.现场办公生活设施
C.施工现场临时用电接地保护装置
D.高空作业防护

【答案】 A
62、在《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201 和《标准施工招标文件》（2007 年版）中都规定属于工程变更范围的是（ ）。
A.改变工程的基线、标高、位置和尺寸
B.取消合同中任何工作
C.增加合同中任何工作
D.改变已批准的施工工艺或顺序

【答案】 A
63、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（ CECA/GC 1-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目的建设投资为（ ）万元。
A.9680
B.9800
C.10000
D.10100

【答案】 B
64、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。
A.投标邀请书
B.招标公告
C.投标人须知
D.投标文件格式

【答案】 A
65、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是()。
A.人工费
B.人工费和机具费的合计
C.人工费、材料费和机具费的合计
D.直接费

【答案】 C
66、下列不属于建设工程造价信息网所包含的内容是（ ）。
A.人工成本信息
B.住宅造价信息
C.建设工程定额共享平台
D.造价编制办法

【答案】 D
67、某新建项目建设期为3年，第一贷款600万元，第二贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年利息为（ ）万元。
A.110.0
B.120.0
C.121.3
D.234.3

【答案】 A
68、（2019年真题）发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。
A.工程接收证书
B.竣工结算支付证书
C.缺陷责任期终止证书
D.最终支付证书

【答案】 D
69、（2015年真题）依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。
A.国家、地区或行业定额资料
B.工程造价信息、资料和指数
C.计价活动相关规章规程
D.企业定额

【答案】 D
70、（2015年真题）在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。
A.概算定额法
B.概算指标法
C.预算单价法
D.综合吨位指标法

【答案】 B
71、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。
A.累计已完成的合同价款
B.本周期已完成的计日工价款
C.累计已实际支付的合同价款
D.本周期计划完成的合同价款

【答案】 D
72、某分部分项工程的清单编码为010203004005，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（　　）。
A. 01
B. 02
C. 004
D. 005

【答案】 D
73、在对城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁时，下列各项中属于迁移补偿费的是（ ）。
A.拆迁补偿金
B.土地出让金
C.青苗补偿费
D.企业单位因搬迁造成的停工损失补贴费

【答案】 D
74、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需求符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（ ）
A.投资估算采用投资估算书编制完成日期
B.最高投标限价采用投标截止日期
C.合同价采用合同签订日期
D.结算价采用工程结算日期

【答案】 A
75、与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的差异是()。
A.税前造价
B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和
C.执行营业税改征增值税试点实施办法
D.各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算

【答案】 D
76、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（　　）。
A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价
B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价
C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款
D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标

【答案】 B
77、在确定材料定额消耗量的基本方法中，编制材料损耗定额的主要方法是（ ）。
A.实验室试验法
B.现场技术测定法
C.现场统计法
D.系数估算法

【答案】 B
78、某地 2014 年拟建年产 40 万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目， 年产量为 10 万吨，建设投资为 8000 万元。若生产能力指数为 0.9，综合调整系数为 1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。
A.30643
B.32586
C.31546
D.39666

【答案】 A
79、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（ ）。
A.到岸价=离岸价+运输保险费
B.到岸价=离岸价+进口从属费
C.到岸价=运费在内价+运输保险费
D.到岸价=运费在内费+进口从属费

【答案】 C
80、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。
A.投资设想
B.工程设计阶段
C.投资机会研究
D.初步可行性研究

【答案】 C
81、下列关于合同解除的价款结算与支付，说法正确的是（　）。
A.因不可抗力解除合同，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人
B.因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款
C.发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照索赔的解决方式处理
D.因发包人违约解除合同，发包人应提出支付给承包人造成的损失费用

【答案】 B
82、建设项目总概算的组成内容不包括()
A.单项工程综合概算
B.流动资金概算
C.工程建设其他费用概算
D.建设期利息概算

【答案】 B
83、 若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的(　　)，则应在招标文件中明示增加赶工费用。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%

【答案】 C
84、国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（ ）。
A.间接费
B.分包费
C.盈余
D.上级单位管理费

【答案】 B
85、（2020年真题）下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（　　）
A.分部分项工程费=Σ分部分项工程量×工料单价
B.措施项目费=Σ措施项目工程量×措施项目工料单价
C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费
D.单项工程造价=分部分项项目费+措施项目费+其他项目费+税金

【答案】 C
86、（2020年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）。
A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款
B.不论何种变更，均须由工程师发出变更指令
C.在明确构成工程变更的情况下，承包人仍须按程序发出索赔通知
D.承包人提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担

【答案】 B
87、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（ ）。
A.建设项目总投资
B.固定资产投资
C.工程造价
D.建设投资

【答案】 A
88、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（ ）。
A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息
B.建设投资+预备费+建设期利息
C.工程费用+工程建设其他费用+预备费
D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息

【答案】 D
89、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（ ）。
A.提高结构面积系数
B.增大居住建筑面积密度
C.总平面设计要合理
D.提高土地利用率

【答案】 D
90、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）。
A.前期研究、勘测费用
B.施工现场监督的费用
C.工厂投料试车必需的材料费用
D.建筑保险和债券

【答案】 D
91、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（ ）。
A.评标委员会全体成员名单
B.所有投标人名单及排名情况
C.投标人的各评分要素的得分情况
D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）

【答案】 D
92、如果由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，下列有关价款调整的说法正确的是（ ）。
A.造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整
B.造成合同价款增加的，合同价款予以调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整
C.造成合同价款增加或减少的，合同价款均不予调整
D.造成合同价款增加或减少的，合同价款均予以调整

【答案】 A
93、某建设项目建安工程费3000 万元，设备购置费2000 万元，工程建设其他费800 万元，基本预备费200 万元。项目建设前期年限为1 年，建设期为3 年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（　）万元。
A.752.72
B.850.25
C.945.61
D.1150.36

【答案】 C
94、（2016年真题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。
A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算
B.研究试验费包括新产品试制费
C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费
D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费

【答案】 C
95、（2018年真题）某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（ ）元/t。
A.350.0
B.359.0
C.360.5
D.360.8

【答案】 C
96、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。
A.人工费
B.燃料费
C.检测软件费
D.动力费

【答案】 D
97、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是()。
A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费
B.在生产期支付的商标权费
C.国内设计资料费
D.国外设计资料费

【答案】 D
98、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（ ）。
A.⑤③①②④
B.①②④⑤③
C.③①②④⑤
D.①③②④⑤

【答案】 A
99、某小区住宅楼项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额，每年的贷款额度均为2000万元，贷款年利率为6%，建设期内按照复利计算，则小区住宅楼项目的建设期应计利息为（ ）万元。
A.374.62
B.540.00
C.558.22
D.749.23

【答案】 C
100、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）。
A.理论计算法适用于确定材料净用量
B.必须消耗的材料量是指材料的净用量
C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料
D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

【答案】 A
101、为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（　）。
A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算
B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤
C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险
D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响

【答案】 A
102、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（　）。
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务
B.未按约定支付工程价款
C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准
D.不履行合同约定的协助义务

【答案】 A
103、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。
A.按照建筑面积以“m2”计算
B.按照垂直投影面积以“m2”计算
C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算
D.按照垂直运输距离以“m”计算

【答案】 A
104、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（　）。
A.发包人应在工程开工后的14 天内预付安全文明施工费
B.发包人在付款期满后的14 天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任
C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%
D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工

【答案】 C
105、（2017年真题）关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。
A.到岸价=离岸价+运输保险费
B.到岸价=离岸价+进口从属费
C.到岸价=运费在内价+运输保险费
D.到岸价=运费在内费+进口从属费

【答案】 C
106、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是（　）。
A.工程设备估价
B.专业工程暂估价
C.暂列金额
D.计日工费

【答案】 A
107、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。
A.开工试车费
B.工艺设备费
C.服务性建筑费用
D.未明确项目准备金

【答案】 A
108、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（　）万元。
A.6000
B.6300
C.6378
D.6615

【答案】 C
109、下列不属于期中支付文件的内容的是（ ）。
A.累计已完成的合同价款
B.本周期已完成的计日工价款
C.累计已实际支付的合同价款
D.本周期计划完成的合同价款

【答案】 D
110、在编制施工定额时，（ ）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。
A.施工工序
B.施工动作
C.施工操作
D.施