2026年备考设备监理师之设备监理合同自我提分评估(附答案).docx

2026年备考设备监理师之设备监理合同自我提分评估(附答案)

单选题（共150题）
1、下列关于委托合同的说法不正确的是( )
A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础
B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务
C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已
D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有

【答案】 D
2、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是( )。
A.工程竣工之日
B.竣工时间届满之日
C.签发接收证书日
D.签发履约证书日

【答案】 D
3、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
4、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是( )。
A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训
B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定
C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一
D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作

【答案】 C
5、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于( )。
A.缔约过失责任
B.违约责任
C.行政责任
D.经济责任

【答案】 A
6、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由( )承担。
A.出卖人
B.承运人
C.买受人
D.出卖人与买受人

【答案】 C
7、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是( )。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 B
8、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是( )。
A.投标截止时间前
B.收到投标人书面撤回通知时
C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内
D.开标之日起15日内

【答案】 C
9、合同履行是指合同当事人双方依据( )的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。
A.合同法
B.合同条款
C.招投标法
D.政府采购法

【答案】 B
10、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在( )。
A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测
B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测
C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

【答案】 D
11、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是( )。
A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任
B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任
C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任
D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】 D
12、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从( )起算。
A.2月5日
B.2月7日
C.2月9日
D.2月10日

【答案】 C
13、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是( )。
A.投标单位董事长的父亲
B.投标单位总经理的同学
C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人
D.招标项目所在地统计局局长

【答案】 A
14、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是( )。
A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件
B.降低条件，宣布综合得分最高者中标
C.否决所有投标
D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】 C
15、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。
A.低于当地同行业的标准
B.高于当地同行业的标准
C.低于本国同行业的标准
D.高于本国同行业的标准

【答案】 A
16、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得( )的同意。
A.业主
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 C
17、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向( )投诉。
A.有关行政监督部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.行业协会

【答案】 A
18、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是( )天内。
A.业主发出中标函的28
B.承包商收到中标函的28
C.承包商提交履约保证的14
D.业主退还投标保证的14

【答案】 B
19、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的( )单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
A.生产、运输、储存
B.生产、使用、储存
C.生产、运输、使用
D.生产、经营、储存

【答案】 D
20、根据《物权法》，物权分为( )。
A.所有权、债权和用益物权
B.动产物权、不动产物权和权利质权
C.所有权、用益物权和担保物权
D.抵押权、质权和留置权

【答案】 C
21、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由( )承担该损失。
A.乙公司
B.甲公司
C.邮电部门
D.双方各一半

【答案】 B
22、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑( )使用工程可能对测试结果产生的影响。
A.承包商在竣工试验中
B.业主在缺陷通知期届满之前
C.业主在竣工之前
D.承包商维修缺陷工程中

【答案】 C
23、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。
A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B.撤销施工单位资质证书的决定
C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分
D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】 B
24、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是( )之日。
A.投标人发出投标文件
B.招标人收到投标文件
C.提交投标文件截止
D.提交投标保证

【答案】 C
25、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是( )。
A.中标合同金额
B.合同价格
C.承包商的报价金额
D.评标价格

【答案】 A
26、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是( )。
A.外商投资工业项目
B.涉及国家安全工程
C.关系社会公共利益的大型基础设施
D.抢险救灾工程

【答案】 C
27、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在( )天内。
A.工程师签发期中付款证书后的28
B.工程师完成工程量计量后的56
C.工程师收到报表和证明文件后的56
D.工程师签发期中付款证书后的56

【答案】 C
28、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑( )使用工程可能对测试结果产生的影响。
A.承包商在竣工试验中
B.业主在缺陷通知期届满之前
C.业主在竣工之前
D.承包商维修缺陷工程中

【答案】 C
29、下列关于联营体的说法，错误的是( )。
A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任
B.联营体的牵头方应由联营体各方认可
C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方
D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】 C
30、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。
A.某新式武器的设计
B.地震灾区道路抢修
C.部分使用国有投资项目的施工
D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】 C
31、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是( )。
A.按约索赔
B.依法索赔
C.项目索赔
D.费用索赔

【答案】 A
32、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是( )。
A.承包商为此工作实际支付的成本
B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费
C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润
D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润

【答案】 D
33、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
34、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于( )的财产。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.指定分包商

【答案】 A
35、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程( )。
A.同时开工、同时竣工
B.同时设计、同时开工、同时竣工
C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
D.同时设计、同时施工、同时验收

【答案】 C
36、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 B
37、根据《保险法》，对保险合同中( )的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。
A.纠纷解决方式
B.免除保险人责任
C.保险费用收取
D.免除投保人责任

【答案】 B
38、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是( )。
A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告
B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查
C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故
D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

【答案】 C
39、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。
A.提交投标书日期
B.基准日期
C.实施工程
D.进入现场

【答案】 A
40、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由( )承担修正该项损失的费用。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.保险公司

【答案】 B
41、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行( )，并将结果通知工程师。
A.目视检查
B.化学试验
C.物理实验
D.性能检查

【答案】 A
42、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在( )天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
43、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，( )。
A.不能出自于业主的要求
B.不能出自于承包商的建议
C.只能出自于监理工程师的建议
D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

【答案】 D
44、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
45、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用( )责任原则。
A.无过错
B.过错
C.推定过错
D.混合

【答案】 A
46、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( )申请执行。
A.仲裁委员会
B.人民法院
C.人民政府
D.甲的上级主管部门

【答案】 B
47、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是( )。
A.标的物交付时
B.双方当事人签字或者盖章时
C.定金支付时
D.承诺到达时

【答案】 B
48、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是( )。
A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用
B.工程合格，业主承担风险和费用
C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用
D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】 D
49、投标邀请书，是指招标人向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。
A.3
B.5
C.7
D.9

【答案】 A
50、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在( )时正在使用的。
A.基准日期
B.投标截止日期
C.中标通知到达承包商
D.开工日期

【答案】 A
51、招标公告，从合同法律性质上讲属于( )。
A.要约邀请
B.要约
C.新要约
D.承诺

【答案】 A
52、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由( )负责办理投保手续。
A.承包商
B.业主
C.承运人
D.设备供应商

【答案】 A
53、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。
A.全部使用国有资金投资的项目
B.部分使用国有资金投资的项目
C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目
D.使用外国政府贷款的项目

【答案】 C
54、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是( )。
A.期满前3个月内
B.期满前6个月内
C.期满后15日内
D.期满后3个月内

【答案】 A
55、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在( )之前。
A.开工日期
B.签发付款证书
C.签发接收证书
D.签发履约证书

【答案】 C
56、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的( )支付劳动者工资报酬。
A.100%
B.150%
C.200%
D.300%

【答案】 D
57、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以( )的日期为准。
A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记
B.采购方收到设备
C.采购方在承运部门签收设备单上签收
D.供货方将设备交到承运部门

【答案】 A
58、检核表的核心思想是( )。
A.确定事件的逻辑关系
B.持续改进
C.分析事件的合理性
D.完整描述事件的全过程

【答案】 B
59、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是( )。
A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权
B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失
C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人
D.承包人行使优先权的期限为12个月

【答案】 C
60、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照( )确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
A.合同法
B.招标人意见
C.招标文件
D.招标内容

【答案】 C
61、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在( )之前。
A.开工日期
B.签发付款证书
C.签发接收证书
D.签发履约证书

【答案】 C
62、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有( )。
A.资格预审
B.资格后审
C.特别审查
D.现场踏勘

【答案】 A
63、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于( )的财产。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.指定分包商

【答案】 A
64、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )。
A.赔礼道歉
B.责令停业
C.罚款
D.具结悔过

【答案】 A
65、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，( )后的56天内支付。
A.工程师收到最终报表
B.业主收到结清证明
C.工程师收到结清证明
D.业主收到工程师发出的付款证书

【答案】 D
66、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由( )承担违约责任。
A.丙向甲
B.丙和乙共同向甲
C.乙向甲
D.丙和乙向甲连带

【答案】 C
67、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是( )。
A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作
B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求
C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成
D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程

【答案】 C
68、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是( )。
A.有权代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 B
69、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程( )。
A.同时开工、同时竣工
B.同时设计、同时开工、同时竣工
C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
D.同时设计、同时施工、同时验收

【答案】 C
70、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以( )进行。
A.英语
B.法语
C.世界语
D.合同规定的交流语言

【答案】 D
71、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为( )。
A.设计文件规定的合理使用年限
B.5年
C.两个采暖期、供冷期
D.2年

【答案】 C
72、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是( )。
A.工程师
B.工程师的助理
C.承包商
D.分包商

【答案】 C
73、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向( )提出赔偿要求。
A.本单位安全生产管理人员
B.政府安全生产监管部门
C.本单位
D.本单位上级主管部门

【答案】 C
74、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以( )。
A.撤销案件
B.中止审理
C.终结审理
D.缺席判决

【答案】 D
75、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是( )。
A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况
B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任
C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任
D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

【答案】 C
76、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为( )。
A.有效
B.可撤销
C.效力待定
D.无效

【答案】 C
77、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。
A.可撤销合同
B.附期限合同
C.附条件合同
D.无效合同

【答案】 C
78、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于( )。
A.避免风险事件的发生
B.避免风险事件对保险标的的损害
C.发生风险事件后得到经济补偿
D.发生风险事件后转移责任

【答案】 C
79、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至( )。
A.2021年5月4日
B.2034年3月8日
C.2021年12月31日
D.2034年12月31日

【答案】 C
80、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为( )年。
A.1
B.2
C.4
D.10

【答案】 B
81、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是( )。
A.中标人为甲，合同价为950万元
B.中标人为甲，合同价为1000万元
C.中标人为丙，合同价为950万元
D.中标人为乙，合同价为980万元

【答案】 B
82、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是( )。
A.张某因工伤要求损害赔偿
B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金
C.甲厂购买的机床存在质量缺陷
D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁

【答案】 D
83、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是( )。
A.合同条件
B.承包商建议书
C.业主要求
D.投标函

【答案】 D
84、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第( )天后开始。
A.14
B.28
C.56
D.84

【答案】 C
85、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。
A.提交投标书日期
B.基准日期
C.实施工程
D.进入现场

【答案】 A
86、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应( )。
A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金
B.重新设计、并支付赔偿金
C.赔偿委托人的实际损失
D.支付违约金并赔偿损失

【答案】 A
87、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后( )天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
88、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，( )中，支付给承包商。
A.签发临时付款证书
B.列入当月付款证书
C.列入竣工结算报表
D.签发索赔付款证书

【答案】 B
89、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是( )。
A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润
B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润
C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润
D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】 A
90、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由( )解决。
A.工程师
B.争端评判委员会(DAB)
C.仲裁机构
D.人民法院

【答案】 B
91、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由( )承担责任。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 B
92、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是( )。
A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬
B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责
C.承揽人应就该部分工作对定作人负责
D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作

【答案】 C
93、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。
A.投保人
B.受益人
C.被保险人
D.保险人

【答案】 C
94、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是( )。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 C
95、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是( )。
A.分包工程质量由分包企业负总责
B.分包工程质量由分包企业单独承担责任
C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

【答案】 C
96、设备监理工程师的合同管理对象是( )。
A.合同内容
B.设备工程
C.监理合同
D.设备合同

【答案】 D
97、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和( )。
A.监理单位
B.设计单位
C.建设工程质量监督机构
D.建设行政主管部门

【答案】 C
98、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由( )承担。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.业主和承包商共同

【答案】 C
99、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后( )内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。
A.14天
B.21天
C.28天
D.42天

【答案】 D
100、设备工程合同文件一般包括( )。
A.投标保函、合同条件及附件
B.合同条件及投标保函
C.合同协议书及招标文件
D.合同条件、技术文件和附件

【答案】 D
101、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是( )。
A.锅炉辅机
B.天然气
C.军工产品
D.铁矿石

【答案】 A
102、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以( )。
A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件
B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标
C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定
D.否决所有投标

【答案】 D
103、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括( )。
A.日常监督检查
B.定期监督检查
C.产品质量监督抽查
D.产品自查自检

【答案】 D
104、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由( )人民法院管辖。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.合同标的物所在地
D.被告住所地或合同履行地

【答案】 D
105、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从( )时起算。
A.产品离开生产者的成品仓库
B.发现产品质量问题
C.产品造成人身伤害
D.受害人投诉

【答案】 A
106、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。
A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利
B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让
D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地

【答案】 B
107、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自( )时起无效。
A.合同订立
B.甲提出撤销请求
C.人民法院受理撤销请求
D.人民法院判决撤销

【答案】 A
108、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是( )。
A.联合体
B.联合体各方
C.联合体中的牵头人
D.联合体中的资质较高方

【答案】 B
109、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是( )。
A.撤销事由发生之日起1年内没有行使
B.撤销事由发生之日起2年内没有行使
C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使
D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

【答案】 C
110、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。
A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任
C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

【答案】 A
111、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是( )。
A.1周
B.2周
C.1个月
D.2个月

【答案】 C
112、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过( )方式最终解决合同争议。
A.和解
B.调解
C.行政复议
D.诉讼

【答案】 D
113、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场( )。
A.该炉具尚未投入流通
B.该户居民如何得到炉具的事实不清
C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负
D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔

【答案】 A
114、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从( )起算。
A.2月5日
B.2月7日
C.2月9日
D.2月10日

【答案】 C
115、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，( )是正确的。
A.2012年3月3日
B.2012年3月16日
C.2012年3月20日
D.2012年6月10日

【答案】 B
116、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为( )。
A.设备的购买价格
B.设备的残值
C.设备的全部重置成本
D.设备的制造成本

【答案】 C
117、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。
A.2006年3月15日
B.2006年3月25日
C.2006年4月10日
D.2006年9月10日

【答案】 B
118、投标邀请书，是指招标人向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。
A.3
B.5
C.7
D.9

【答案】 A
119、投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文