2026年备考设备监理师之设备监理合同每日一练试题（备用卷）含答案.docx

2026年备考设备监理师之设备监理合同每日一练试题（备用卷）含答案

单选题（共150题）
1、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。
A.扣押权
B.留置权
C.处置权
D.抵押权

【答案】 B
2、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是( )。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.造成工程暂停的责任方

【答案】 C
3、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是( )。
A.工程师
B.工程师代表
C.承包商
D.业主

【答案】 D
4、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由( )承担违约责任。
A.丙向甲
B.丙和乙共同向甲
C.乙向甲
D.丙和乙向甲连带

【答案】 C
5、设备工程合同谈判的议程，一般由( )提出。
A.工程师
B.业主
C.投标人
D.中标人

【答案】 B
6、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为( )。
A.驳回上诉，维持原判决
B.撤销原判决，发回重审
C.裁定一审人民法院再审
D.依法改判

【答案】 A
7、如果业主打算更换工程师，应提前( )天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
8、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是( )天内。
A.业主发出中标函的28
B.承包商收到中标函的28
C.承包商提交履约保证的14
D.业主退还投标保证的14

【答案】 B
9、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
10、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是( )。
A.进度款
B.结算款
C.合同价格
D.保留金

【答案】 C
11、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+( )时成立。
A.甲将汇票交付于乙
B.汇票登记
C.甲将汇票提存于公证处
D.质押合同签字

【答案】 A
12、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是( )。
A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用
B.工程合格，业主承担风险和费用
C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用
D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】 D
13、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院( )。
A.解除甲乙之间的合同
B.撤销甲乙之间的合同
C.撤销甲转让设备的行为
D.变更甲转让设备的价格

【答案】 C
14、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为( )。
A.设计文件规定的合理使用年限
B.5年
C.两个采暖期、供冷期
D.2年

【答案】 C
15、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指( )。
A.招标人是具备法人资格的经济实体
B.招标人是具有相应资质的企业法人
C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员
D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

【答案】 C
16、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是( )。
A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理
B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月
C.向工地派驻1名建设单位的代表
D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】 B
17、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从( )时起算。
A.产品离开生产者的成品仓库
B.发现产品质量问题
C.产品造成人身伤害
D.受害人投诉

【答案】 A
18、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行( )，并将结果通知工程师。
A.目视检查
B.化学试验
C.物理实验
D.性能检查

【答案】 A
19、只有当工程师向承包商签发了( )，才能认为承包商的合同义务已经完成。
A.接收证书
B.履约证书
C.最终付款证书
D.结清证明

【答案】 B
20、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是( )。
A.工程量清单合同
B.固定总价合同
C.成本加固定费用
D.混合合同

【答案】 B
21、根据《保险法》，对保险合同中( )的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。
A.纠纷解决方式
B.免除保险人责任
C.保险费用收取
D.免除投保人责任

【答案】 B
22、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。
A.投标人相互串通投标
B.投标人与招标人串通招标投标
C.投标人以行贿手段谋取中标
D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】 D
23、每个设备工程合同签订后，合同正本应由( )保管。
A.合同管理部门
B.财务管理部门
C.合同执行部门
D.技术管理部门

【答案】 A
24、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是( )。
A.违约责任
B.行政责任
C.经济责任
D.缔约过失责任

【答案】 D
25、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。
A.投保人
B.受益人
C.被保险人
D.保险人

【答案】 C
26、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的( )。
A.采取补救措施
B.赔偿损失
C.继续履行
D.违约金规则

【答案】 C
27、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得( )同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。
A.业主
B.业主代表
C.工程师代表
D.工程师

【答案】 A
28、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是( )。
A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率
B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差
C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解
D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式

【答案】 A
29、下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。
A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置
B.可以留置的财产包括不动产
C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置
D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同

【答案】 A
30、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是( )。
A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明
B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准
C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险
D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况

【答案】 C
31、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为( )。
A.无效
B.可撤销
C.可变更
D.效力待定

【答案】 A
32、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过( )天。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
33、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是( )。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同撤销权

【答案】 A
34、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是( )。
A.工程师
B.工程师代表
C.承包商
D.业主

【答案】 D
35、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前( )天通知业主终止合同。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
36、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是( )。
A.设备起运日起，至设备离开现场
B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工
C.开工之日起，至颁发接收证书
D.开工之日起，至竣工时间届满

【答案】 A
37、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，( )。
A.不能出自于业主的要求
B.不能出自于承包商的建议
C.只能出自于监理工程师的建议
D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

【答案】 D
38、下列单位可以作保证人的是( )。
A.教育部直属高校
B.医科大学附属医院
C.社会团体
D.企业法人的子公司

【答案】 D
39、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自( )起由买受人承担。
A.自该设备运抵目的地时
B.自该设备买卖合同生效时
C.自该设备买卖合同成立时
D.自该设备交付买受人时

【答案】 C
40、根据《合同法》规定，下列表述正确的是( )。
A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式
B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成
C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同
D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿

【答案】 D
41、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为( )。
A.有效
B.可撤销
C.效力待定
D.无效

【答案】 C
42、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是( )。
A.即时处分权
B.使用权
C.留置权
D.收益权

【答案】 C
43、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于( )日。
A.l
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
44、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是( )。
A.银行保函
B.汇票
C.土地所有权
D.债券

【答案】 A
45、大中型工程从发出中标通知书后的( )天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。
A.30
B.28
C.20
D.15

【答案】 A
46、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为( )年。
A.l
B.2
C.4
D.10

【答案】 A
47、《合同法》规定，商业广告的内容( )，视为要约。
A.包含价格内容的
B.符合要约规定的
C.详细介绍商品的
D.附加了期限的

【答案】 B
48、承包商提交履约保证的期限是( )。
A.收到中标函后的28天内
B.签订合同后的28天内
C.收到开工通知后的28天内
D.设备工程合同生效前

【答案】 A
49、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向( )申请领取施工许可证。
A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门
D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】 B
50、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是( )。
A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训
B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定
C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一
D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作

【答案】 C
51、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当( )。
A.通知债权人
B.经债权人同意
C.与第三人约定且经主管部门批准
D.通知债权人并在合同管理机关备案

【答案】 B
52、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自( )之日起承担标的物毁损、灭失的风险。
A.合同成立
B.合同签订
C.合同生效
D.违反约定

【答案】 D
53、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是( )。
A.违约责任
B.行政责任
C.经济责任
D.缔约过失责任

【答案】 D
54、设备工程完工后，( )应组织对设备工程项目进行验收。
A.业主
B.设备监理工程师
C.设计人
D.承包人

【答案】 A
55、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向( )提出赔偿要求。
A.本单位安全生产管理人员
B.政府安全生产监管部门
C.本单位
D.本单位上级主管部门

【答案】 C
56、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在( )，提交工程师两套副本。
A.移交工程时
B.竣工试验开始前
C.通过竣工试验后
D.申请签发接收证书时

【答案】 B
57、设备工程安装合同中的性能验收( )。
A.由采购方负责，供货方参加
B.由供货方负责，采购方参加
C.由采购方会同监理人员一并参加
D.由供货方会同监理人员一并参加

【答案】 A
58、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是( )。
A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用
B.工程合格，业主承担风险和费用
C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用
D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】 D
59、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括( )。
A.日常监督检查
B.定期监督检查
C.产品质量监督抽查
D.产品自查自检

【答案】 D
60、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是( )。
A.工程师承担风险，承包商承担费用
B.工程师承担风险，业主承担费用
C.承包商承担风险和费用
D.业主承担风险和费用

【答案】 C
61、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是( )。
A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底
B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》
D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

【答案】 B
62、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的( )，属于可变更或可撤销的民事行为。
A.意思表示真实
B.行为不得违反法律
C.行为人具有相应的行为能力
D.行为不得违反社会公共利益

【答案】 A
63、业主可以使用某部分工程的条件是( )。
A.工程师为该部分工程签发了接收证书
B.承包商完成了该部分工程的全部施工
C.已经对该部分工程进行了竣工试验
D.业主已对该部分工程支付了工程款

【答案】 A
64、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
65、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.15日
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 B
66、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第( )天后开始。
A.14
B.28
C.56
D.84

【答案】 C
67、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在( )天内作出决定。
A.21
B.28
C.56
D.84

【答案】 D
68、保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。
A.投保人与被保险人
B.投保人与受益人
C.投保人与保险人
D.保险人与被保险人

【答案】 C
69、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定( )裁决。
A.执行
B.撤销
C.中止执行
D.不予执行

【答案】 C
70、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是( )。
A.当事人的名称或者姓名和住所
B.标的、数量、质量、价款或者报酬
C.履行期限、地点和方式
D.”一裁二审“条款

【答案】 D
71、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的( )单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
A.生产、运输、储存
B.生产、使用、储存
C.生产、运输、使用
D.生产、经营、储存

【答案】 D
72、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的( )关系。
A.社会
B.权利义务
C.道德
D.人际

【答案】 B
73、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由( )承担责任。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 B
74、设备工程完工后，( )应组织对设备工程项目进行验收。
A.业主
B.设备监理工程师
C.设计人
D.承包人

【答案】 A
75、资金安排证明的应当由( )出具。
A.工程师
B.业主
C.业主开户银行
D.保险公司

【答案】 C
76、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 A
77、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款
B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款
C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款
D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】 A
78、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
79、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。
A.由出卖人负责
B.由买受人承担
C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担
D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】 D
80、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，( )应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。
A.业主
B.评标委员会
C.监理工程师
D.监理工程师代表

【答案】 A
81、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 B
82、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是( )。
A.请求乙双倍返还定金40万元
B.请求乙支付违约金30万元
C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元
D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元

【答案】 D
83、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是( )。
A.行业管理、企业负责
B.安全为了生产、生产必须安全
C.安全第一、人人有责
D.安全第一、预防为主

【答案】 D
84、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照( )履行。
A.地方标准
B.乙方企业标准
C.国家标准
D.甲方企业标准

【答案】 C
85、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指( )。
A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

【答案】 D
86、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。
A.发件人的主营业地
B.发件人的经常居住地
C.收件人的主营业地
D.收件人的经常居住地

【答案】 C
87、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是( )。
A.刑事责任
B.瑕疵担保责任
C.行政责任
D.产品责任

【答案】 D
88、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于( )。
A.缔约过失责任
B.违约责任
C.行政责任
D.经济责任

【答案】 A
89、公民、法人或者其他组织对下列( )事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。
A.行政立法行为
B.国防、外交等国家行为
C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理
D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决

【答案】 D
90、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。
A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费
B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额
C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务
D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】 C
91、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向( )投诉。
A.有关行政监督部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.行业协会

【答案】 A
92、设备工程合同文件一般包括( )。
A.投标保函、合同条件及附件
B.合同条件及投标保函
C.合同协议书及招标文件
D.合同条件、技术文件和附件

【答案】 D
93、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照( )确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
A.合同法
B.招标人意见
C.招标文件
D.招标内容

【答案】 C
94、承包商编制的质量管理计划，在得到( )的批准后，将此类文件提交给工程师参考。
A.业主
B.承包商项目经理
C.承包商
D.工程师代表

【答案】 B
95、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与( )不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。
A.实际进度
B.进度计划前锋线
C.承包商经营计划
D.承包商人员培训安排

【答案】 A
96、在( )后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。
A.工程竣工
B.业主接收工程
C.签发工程接收证书
D.签发履约证书

【答案】 C
97、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则( )。
A.承包商另行选择日期进行竣工后试验
B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验
C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验
D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】 B
98、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括( )。
A.具体合同事件
B.设备工程进度情况
C.工程资金使用情况
D.合同管理人员管理情况

【答案】 D
99、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是( )。
A.民事法律关系
B.民事行为
C.法律责任
D.法律事实

【答案】 D
100、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是( )。
A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议
B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼
C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力
D.行政诉讼一审终结

【答案】 B
101、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是( )。
A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率
B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差
C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解
D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式

【答案】 A
102、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是( )。
A.中标合同金额
B.合同价格
C.承包商的报价金额
D.评标价格

【答案】 A
103、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。
A.投标人相互串通投标
B.投标人与招标人串通招标投标
C.投标人以行贿手段谋取中标
D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】 D
104、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后( )内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。
A.14天
B.21天
C.28天
D.42天

【答案】 D
105、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为( )。
A.代理权
B.介入权
C.追认权
D.代位权

【答案】 B
106、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是( )。
A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满
B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满
C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止
D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

【答案】 B
107、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应( )。
A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金
B.重新设计、并支付赔偿金
C.赔偿委托人的实际损失
D.支付违约金并赔偿损失

【答案】 A
108、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知( )。
A.承包商
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 A
109、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是( )。
A.增加人员投入
B.变更工程设计
C.加大资金收入
D.调整合同计划

【答案】 B
110、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。
A.工期延长
B.相应费用
C.合理利润
D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】 D
111、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由( )承担责任。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 B
112、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到( )。
A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.一年

【答案】 C
113、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是( )。
A.撤销事由发生之日起1年内没有行使
B.撤销事由发生之日起2年内没有行使
C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使
D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

【答案】 C
114、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给( )。
A.工程师
B.监理公司
C.业主
D.安全生产主管部门

【答案】 A
115、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在( )时正在使用的。
A.基准日期
B.投标截止日期
C.中标通知到达承包商
D.开工日期

【答案】 A
116、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是( )。
A.法人
B.自然人
C.销售者
D.仓储者

【答案】 B
117、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。
A.由出卖人负责
B.由买受人承担
C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担
D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】 D
118、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
119、根据《合同法》规定，招标公告属于( )。
A.要约邀请
B.要约
C.再要约
D.承诺

【答案】 A
120、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是( )。
A.产品的生产者和运输者
B.产品的销售者和运输者
C.产品的生产者和销售者
D.产品的仓储者和销售者

【答案】 C
121、设备监理工程师的合同管理对象是( )。
A.合同内容
B.设备工程
C.监理合同
D.设备合同

【答案】 D
122、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。
A.地方标准
B.国家标准
C.乙方要求
D.甲方企业标准

【答案】 B
123、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的( )天内，工程师应当作出处理决定。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
124、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。
A.主要工艺、技术采用特定专有技术
B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.国有资金投资占控股或者主导地位

【答案】 C
125、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过( )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.50
B.100
C.200
D.300

【答案】 D
126、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以( )形式，形成书面文件。
A.技术资料
B.商务资料
C.合同专用条件
D.合同补遗

【答案】 D
127、根据《民事诉讼法》，证据必须符合( )要求。
A.真实性、合法性、客观性
B.合法性、客观性、公正性
C.合法性、客观性、关联性
D.真实性、关联性、公正性

【答案】 C
128、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是( )。
A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程
B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验
C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期
D.承包商可自行完成竣工