2026年备考监理工程师之土木建筑目标控制模考预测题库(夺冠系列).docx

2026年备考监理工程师之土木建筑目标控制模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共150题）
1、杜某是市卫生局工作人员， 其妻于某在市某区经营一超市。 某日， 区工商局经检查后发现该超市内售有假冒伪劣香烟， 遂对该超市作出没收香烟并罚款20000 元的行政处罚。 杜某得知后与工商局执法人员争执并殴打执法人员， 后被公安机关作出拘留 10 日的行政处罚， 杜某也被卫生局作出记过处分。 杜某针对区工商局的处罚向市工商局申诉， 市工商局维持了该处罚决定。 则在此案中， 可以提起行政诉讼的行为有：
A.区工商局的处罚决定
B.公安机关的处罚决定
C.市卫生局的处分决定
D.市工商局的维持决定

【答案】 A
2、工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（ ）。
A.影响总工期,但不影响后续工作
B.不影响总工期,但影响后续工作
C.既不影响总工期,也不影响后续工作
D.影响总工期,也影响后续工作

【答案】 B
3、单位工程划分的基本原则是按（　　）确定的。
A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能
B.工程部位、专业性质和专业系统
C.主要材料、设备类别和建筑功能
D.施工程序、施工工艺和施工方法

【答案】 A
4、下列质量数据特征值中，用来描述数据离中趋势的是（ ）。
A.极值
B.算术平均数
C.中位数
D.极差

【答案】 D
5、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（　　）。
A.工程材料报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.分部工程报验表
D.开工报审表

【答案】 D
6、影响设计进度的因素不包括（）。
A.工程延期的影响
B.设计审批时间的影响
C.设计各专业之间协调配合的影响
D.工程变更的影响

【答案】 A
7、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%，则该台设备进口环节增值税额为（ ）万元。
A.316.80
B.345.60
C.380.16
D.312.00

【答案】 D
8、 胡某故意伤人案，检察院以第一审判决量刑畸轻为由提起抗诉，第二审法院维持第一审判决以后，检察院按照审判监督程序再次提出抗诉，下列哪一选项说法是不正确的？
A.检察院前后两次抗诉的对象和权限都不同
B.接受抗诉的法院应当组成合议庭重新审理，该法院可以自行审判，也可以指令下级法院再审
C.审理再审案件的法院可以适用第一审程序进行审理，也可以适用第二审程序进行审理
D.法院对此案进行再审时，同级检察院应当派员出庭。同级检察院接到出庭通知后没有派员出庭，且未说明原因的，法院可以裁定按撤回抗诉处理

【答案】 C
9、在工程施工质量验收层次中，分部工程的组成部分是（ ）。
A.单位工程
B.单项工程
C.检验批
D.分项工程

【答案】 D
10、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（ ）。
A.类似工程业绩
B.质量管理体系文件
C.经营收入情况
D.人员持证上岗情况

【答案】 A
11、在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明（ ）。
A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加
B.压缩关键工作的持续时间不会使工程直接费用增加
C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少
D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

【答案】 A
12、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（ ）签字。
A.专业质检员
B.施工单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.建设单位项目负责人

【答案】 C
13、根据《建设工程监理规范》，分项工程完工后，验收应由（ ）组织相关人员进行。
A.总监理工程师
B.建设单位项目负责人
C.总监理工程师代表
D.专业监理工程师

【答案】 D
14、专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意见，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。
A.进行工程计量和付款签证
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用

【答案】 C
15、质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据（　　）报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。
A.建设单位
B.勘察单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 C
16、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。
A.第一类
B.第二类
C.抽样方法
D.检验方法

【答案】 A
17、（2022年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（　）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。
A.施工单位
B.检测单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 D
18、工程设计质量是工程质量的关键环节之一，设计质量首先应满足( )。
A.业主所需的功能和使用价值
B.工程质量监督机构的要求
C.承包单位施工组织的要求
D.监理单位监理规划的要求

【答案】 A
19、分部工程观感质量的验收，由各方验收人员根据主观印象判断，按( )给出综合质量评价。
A.合格、基本合格、不合格
B.基本合格、合格、良好
C.优、良、中、差
D.好、一般、差

【答案】 D
20、总监理工程应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。
A.5
B.7
C.10
D.14

【答案】 B
21、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写监理例会会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（　　）批准签发后分发给各单位。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.监理员

【答案】 B
22、采用工程量清单招标时，由工程造价咨询人提供了招标工程量清单，对其完整性和准确性负责的单位是（　　）。
A.发布招标文件的招标人
B.发放招标文件的招标代理人
C.编制清单的工程造价咨询人
D.招标人的上级管理单位

【答案】 A
23、为了确认建设项目是否达到设计目标及标准要求，城市轨道交通建设工程竣工验收应在（　　）后进行。
A.试运行三个月，并通过全部专项验收
B.试运行三个月，并通过主要专项验收
C.试运营三个月，并通过全部单位工程验收
D.试运营三个月，并通过全部专项验收

【答案】 A
24、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()
A.监理总结报告
B.质量评估报告
C.监理验收报告
D.质量检验报告

【答案】 B
25、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 C
26、工程质量事故的技术处理方案，一般应由（　　）提出。
A.原设计单位
B.工程检测单位
C.施工单位
D.政府质量监督部门

【答案】 C
27、处理工程质量事故，有时需要通过定期观测才能得到结论，这是因为工程质量事故具有()的特点。
A.复杂性
B.严重性
C.可变性
D.多发性

【答案】 C
28、 因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由( )提出。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.原设计单位
D.法定检测机构

【答案】 C
29、混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物（　　）的指标，可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。
A.流动性
B.黏聚性
C.保水性
D.均匀性

【答案】 A
30、在建筑工程施工验收统一标准的规范体系中，作为支持性标准的施工工艺操作规程属于()标准。
A.企业
B.行业
C.部门
D.国家

【答案】 A
31、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（　　）不属于特别重大质量事故的条件。
A.造成30人以上死亡
B.造成100人以上的重伤
C.造成5000万元以上的直接经济损失
D.造成1亿元以上的直接经济损失

【答案】 C
32、根据GB／T19000?2000族标准，组织对其有关职能部门和管理层次都分别规定
A.产品标准
B.质量方针
C.质量计划
D.质量要求

【答案】 B
33、在设备运往现场前，项目监理机构应做好检查，符合要求后由（　　）签认同意后方可出厂。
A.总监理工程师
B.建设单位代表
C.设备供应商
D.安装单位

【答案】 A
34、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是()
A.审查物资供应情况分析报告
B.确定物资供应分包方式
C.办理物资运输手续
D.确定物资供应分包合同清单

【答案】 A
35、工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（　　）。
A.可行性研究勘察
B.决策勘察
C.初步勘察
D.详细勘察

【答案】 A
36、工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（　）阶段。
A.决策
B.勘察
C.施工
D.设计

【答案】 C
37、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（　　）元。
A.2500
B.3500
C.4260
D.4100

【答案】 D
38、某生产性项目正常生产年份应收账款、预付账款、存货、现金的平均占用额度分别为100万元，80万元、300万元和50万元，应付账款、预收账款的平均余额分别为90万元和120万元，则该项目估算的流动资金为（ ）万元。
A.270
B.320
C.410
D.480

【答案】 B
39、法庭秩序， 是指《人民法院法庭规则》 所规定的，为保证法庭审理的正常进行， 诉讼参与人、 旁听人员应当遵守的纪律和规定， 下面关于法庭秩序的说法错误的是：
A.诉讼参与人、 旁听人员均不得对庭审活动进行录音、 录像、 摄影， 或者通过发送邮件、 博客、 微博客等方式传播庭审情况
B.审判长对于诉讼参与人或者旁听人员扰乱违反法庭秩序的情节严重的行为， 经院长批准后， 可对其处 1500 元以下的罚款或者 15 日以下拘留
C.担任辩护人、 诉讼代理人的律师严重扰乱法庭秩序， 被强行带出法庭或者被处以罚款、 拘留的， 人民法院应当通知其所在的律师协会， 并可以建议依法给予相应处罚
D.诉讼参与人、 旁听人员对人民法院罚款、 拘留的决定不服的， 可以通过决定罚款、 拘留的人民法院向上一级人民法院申请复议。 复议期间， 不停止决定的执行

【答案】 A
40、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。
A.43.680
B.44.554
C.48.048
D.49.009

【答案】 D
41、对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据是（　　）。
A.物资供应计划
B.物资需求计划
C.物资储备计划
D.国外进口物资计划

【答案】 A
42、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。
A.编制工程设计作业进度计划
B.编制工程设计阶段进度计划
C.检查工程设计人员的专业构成情况
D.审查设计进度计划的合理性和可行性

【答案】 D
43、某土方工程，招标文件中估计工程量为150万m3，合同中规定：土方工程单价为8元／m3，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为6元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款为（　　）万元。
A.1080
B.1335
C.1380
D.1425

【答案】 D
44、下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（　）。
A.总承包服务费
B.工程排污费
C.安全施工费
D.文明施工费

【答案】 A
45、按费用构成要素划分的建筑安装工程费用中，固定资产使用费属于（　　）。
A.检验试验费
B.施工机具使用费
C.施工机械使用费
D.企业管理费

【答案】 D
46、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（ ）。
A.完全随机抽样
B.分层随机抽样
C.系统随机抽样
D.多阶段抽样

【答案】 C
47、某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（　　）。已知（P／A，10%，4）=3.1699
A.1510万元和3.67年
B.1510万元和2.67年
C.645万元和2.67年
D.645万元和3.67年

【答案】 D
48、用于方案综合评价的方法有很多，下列属于常用的定性评价法的是（　　）。
A.优缺点列举法
B.比较价值评分法
C.加权评分法
D.强制评分法

【答案】 A
49、下列关于法律责任的表述中，符合《产品质量法》的是
A.社会团体对产品质量作出保证，而该产品又不符合其保证的质量要求，给消费者造成损失的，应与产品的生产者、销售者承担连带责任
B.产品质量检验机构出具的检验结果不实，造成损失的，应当承担连带责任
C.产品质量认证机构对不符合认证标准而使用认证标志的产品，未依法责令其改正的，对因产品不符合认证标准给消费者造成的损失，与产品的生产者、销售者承担连带责任
D.社会中介机构对产品质量做出承诺、保证，而该产品又不符合其承诺、保证的质量要求，给消费者造成损失的，由产品的生产者、销售者承担连带责任

【答案】 A
50、同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取（　　）个钢筋试件。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 A
51、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（　　）。
A.定期回访
B.协调联系
C.界定责任
D.实施维修

【答案】 D
52、下列框架结构多层办公楼(一般装修)的单位面积造价(元/㎡)最接近以下哪一项？( )
A.400～600元/㎡
B.600～800元/㎡
C.800～1000元/㎡
D.1000～1800元/㎡

【答案】 D
53、下列违反上诉不加刑原则的有：
A.第一审法院认为马某犯伤害罪判处有期徒刑３年， 马某上诉， 检察院没有抗诉， 第二审法院认为一审判决认定事实不清， 发回原审法院重审， 原审法院直接加重马某量刑
B.第一审法院认定赵某犯抢夺罪判处有期徒刑５年， 赵某上诉， 检察院没有抗诉， 二审法院认为赵某量刑畸轻， 可以直接将抢夺罪改为抢劫罪， 但不得加重赵某的刑罚
C.第一审法院以盗窃罪判处金某有期徒刑２年、 王某有期徒刑１年， 金某、王某以没有实施犯罪为由提起上诉， 检察院认为对金某的量刑畸轻提出抗诉， 第二审法院经过审理， 将金某和王某都改判为有期徒刑５年
D.第一审法院认定石某犯绑架罪被判处死刑缓期执行， 犯抢劫罪判处无期徒刑， 数罪并罚决定判处死刑缓期执行。 石某上诉后， 第二审法院将石某改判为死刑缓期执行并限制减刑

【答案】 A
54、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（　　）。
A.抗拉强度和抗剪强度试验
B.冷弯试验和耐高温试验
C.屈服强度和疲劳强度试验
D.拉力试验和弯曲性能试验

【答案】 D
55、监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（　　）的要求。
A.文件标识与控制
B.产品质量追踪检查
C.物资管理
D.内部审核

【答案】 B
56、下列选项中，不属于质量管理体系的建立包括内容的是（ ）。
A.策划与准备
B.质量管理体系总体设计
C.确定质量方针
D.编写质量管理体系文件

【答案】 C
57、工程网络计划优化中的资源优化是指（　　）的优化。
A.资源有限，工期最短
B.资源均衡，费用最少
C.资源有限，工期固定
D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】 A
58、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。
A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小
B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线
C.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大
D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

【答案】 A
59、在监理工作开展过程中，项目监理机构每日填写监理日志。监理日志要及时交（　　）审查。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.监理员

【答案】 B
60、关于工程项目质量控制系统的特性，下列说法正确的是( )。
A.工程项目质量控制系统是以工程项目为对象
B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统
C.工程项目质量控制系统是永久性的
D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动

【答案】 A
61、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（　）填写。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 A
62、网络计划的费用优化压缩被压缩对象到（　　）为止。
A.直接费用率或组合大于工程间接费用率
B.直接费用率或组合小于工程间接费用率
C.直接费用率或组合等于工程间接费用率
D.直接费用率或组合最小

【答案】 A
63、在影响工程质量的因素中，属于工程技术环境对工程质量产生影响的是（　　）。
A.工程地质
B.施工环境作业面大小
C.防护设施
D.工程临近的地下管线

【答案】 A
64、（2021年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（　　）。
A.施工过程和流水强度
B.流水强度和工作面
C.流水段和施工过程
D.工作面和流水段

【答案】 D
65、如果承包单位未能按合同规定的工期和条件完成整个工程，则工程延误的处理手段为( )。
A.监理工程师拒绝签署付款凭证
B.应付误期损失的赔偿费
C.取消承包资格
D.被驱逐出施工现场并赔偿损失

【答案】 B
66、施工单位提出的工程变更，经各方同意签字后，由（　　）组织实施。
A.项目经理
B.建设单位
C.专业监理工程师
D.总监理工程师

【答案】 D
67、下列建设工程进度计划体系中，明确各种设计文件、主要设备、施工单位、水电路日期的是（　　）。
A.工程项目一览表
B.工程项目总进度计划
C.投资计划年度分配表
D.工程项目进度平衡表

【答案】 D
68、某工程由4个施工过程组成，分为四个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过49天，则流水节拍的最大值为（　　）天。
A.5
B.6
C.7
D.8

【答案】 C
69、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（ ）。
A.一般的成倍节拍流水施工
B.非节奏流水施工
C.加快的成倍节拍流水施工
D.固定节拍流水施工

【答案】 B
70、下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是（　　）。
A.认真实施设计进度计划
B.编制切实可行的设计总进度计划
C.编制阶段性设计进度计划
D.定期比较分析设计完成情况与计划进度

【答案】 D
71、工程网络计划的工期优化是指通过（　　）而使计算工期满足要求工期。
A.压缩关键工作的持续时间
B.改变关键工作之间的逻辑关系
C.压缩资源需求量小的工作的持续时间
D.减少非关键工作的自由时差

【答案】 A
72、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（ ）确认。
A.总监理工程师
B.建设单位代表
C.设计单位代表
D.各单位验收人员共同

【答案】 D
73、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。
A.定期回访
B.协调联系
C.界定责任
D.实施维修

【答案】 D
74、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性。此项试验费应列入下列哪一项？( )
A.施工单位的直接费
B.施工单位的其他直接费
C.设计费
D.建设单位的研究试验费

【答案】 D
75、按费用构成要素划分下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（　　）。
A.工伤保险费
B.养老保险费
C.劳动保护费
D.流动施工津贴

【答案】 C
76、监理工程师在对设备制造的质量控制中，（　　）不是设备制造过程中的质量控制。
A.对加工作业条件的控制
B.对工序产品的检查与控制
C.对生产人员上岗资格的审查
D.对不合格零件的处置

【答案】 C
77、施工总进度计划编制过程中，主要实物工程量的计算应根据批准的( )，按单位工程分别计算。
A.年度计划项目表
B.工程项目进度平衡表
C.工程项目一览表
D.投资计划年度分配表

【答案】 C
78、施工方案应当由（ ）组织编制，并经（ ）审批签字后提交项目监理机构。
A.施工单位项目经理；施工单位项目技术负责人
B.施工单位项目经理；施工单位技术负责人
C.施工单位项目技术负责人；施工单位技术负责人
D.施工单位项目技术负责人；施工单位项目经理

【答案】 C
79、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格采用( )。
A.计划进度日期
B.实际进度日期
C.计划进度日期与实际进度日期两者的较高者
D.计划进度日期与实际进度日期两者的较低者

【答案】 D
80、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（　　）。
A.按规定编制监理规划和安全监理大纲
B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案
C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录
D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告

【答案】 A
81、经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和（　　）的要求予以验收。
A.设计单位意见
B.协商文件
C.建设单位意见
D.质量监督部门意见

【答案】 B
82、下列描述中属于设计阶段进度控制的任务的是（ ）。
A.编制设计阶段工作计划
B.编制施工总进度计划
C.编制单位工程施工进度计划
D.编制工程年.季.月实施计划

【答案】 A
83、在工程建设中自始至终把（　　）作为对工程质量控制的基本原则。
A.以人为核心
B.坚持质量标准
C.质量第一
D.坚持预防为主

【答案】 C
84、2021年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，对比基准日前的相关成本要素，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。则2021年3月，应调整的合同价的差额为（　　）万元。
A.84　
B.126　
C.1584　
D.1626

【答案】 A
85、下列应由施工项目经理部盖章，项目技术负责人签字的报审（报验）表的是（ ）。
A.分包单位资格报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.工程材料.构配件.设备报审表
D.试验室报审表

【答案】 B
86、某工程有三个施工过程，划分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天和4天，则参加流水施工的专业工作队总数为（　）个。
A.4
B.5
C.6
D.7

【答案】 D
87、BIM技术通过三维的共同工作平台以及三维的信息传递方式，可以为实现()一体化提供良好的技术平台和解决方式。
A.参数和功能
B.模型和数据
C.设计与施工
D.时间及内容

【答案】 C
88、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（ ）。
A.积极配合，客观提供相应证据
B.积极配合，参与质量事故调查
C.积极配合，会同施工单位提供有利证据
D.回避质量事故调查

【答案】 A
89、施工进度计划经（ ）审核签认，并报建设单位批准后方可实施。
A.业主代表
B.技术负责人
C.总监理工程师
D.专业监理工程师

【答案】 C
90、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（　）。
A.超前的时间
B.拖后的时间
C.超额完成的任务量
D.拖欠的任务量

【答案】 D
91、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（　）天。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 D
92、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（　　）。
A.专业工程码
B.附录分类顺序码
C.分部工程顺序码
D.分项工程项目名称顺序码

【答案】 B
93、搭接网络计划时间参数的计算顺序正确的为（）。
A.最早开始时间后为自由时差
B.时间间隔后为最迟开始时间
C.最迟开始时间后为总时差
D.自由时差之后为最迟开始时间

【答案】 D
94、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（ ）。
A.远见卓识的领导
B.战略导向
C.社会责任
D.系统管理

【答案】 C
95、关于不作为犯罪，下列哪一选项是正确的？
A.不真正不作为犯的作为义务均来源于法律的明文规定，故不真正不作为犯不存在是否违反罪刑法定原则的问题
B.即使没有“结果回避的可能性”，也可能成立不作为犯罪
C.由于对生命的保护是绝对的，所以当生命法益遭受侵害的时候，无关的第三人也具有作为的救助义务
D.不真正不作为犯的义务来源包括“自己的先前行为”，而不作为本身也可以成为“自己的先前行为”

【答案】 D
96、施工单位编制的施工组织设计经（　　）审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。符合要求 的，由（　　）签认。
A.施工单位技术负责人，专业监理工程师
B.施工单位技术负责人，总监理工程师
C.施工单位项目技术负责人，专业监理工程师
D.施工单位项目技术负责人，总监理工程师

【答案】 B
97、项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是()
A.编制施工阶段投资控制工作流程
B.制定施工方案并对其进行分析论证
C.审核竣工结算
D.防止和处理施工索赔

【答案】 A
98、下列吊顶材料每平方米综合单价最高的是：( )
A.轻钢龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡
B.轻钢龙骨轴线内包面积大于30㎡
C.铝合金龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡
D.铝合金龙骨轴线内包面积大于30㎡

【答案】 C
99、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由()填写，并对总体质量水平做出评价。
A.监理单位
B.建设单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 B
100、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托()提出。
A.原设计单位
B.工程检测加固单位
C.事故调查组建议的单位
D.政府质量监督部门

【答案】 A
101、（2017年真题）某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（　）。
A.由发包人确定
B.直接采用该项目综合单价
C.相应调低
D.相应调高

【答案】 D
102、债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（　　）。
A.债务期限
B.债务大小
C.债务序列
D.违约风险

【答案】 B
103、由于保修工作千差万别，（ ）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据相关合同约定具体决定工作方式和资料留存。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位

【答案】 D
104、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（　　）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
A.重要程度
B.隐蔽性
C.结构分解
D.投资估算

【答案】 C
105、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。
A.编制保修实施细则
B.保修责任界定
C.审查保修实施方案
D.编制保修资料

【答案】 B
106、（2018年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（　）之日起计算。
A.竣工预验收合格
B.竣工验收报告提交
C.竣工验收合格
D.竣工备案

【答案】 C
107、关于清末变法修律中刑法方面的变化，下列说法正确的是
A.1910 年颁行的《大清现行刑律》虽然是一部过渡性的法典，但是在表现形式和内容上都可以说是一部近代意义的专门刑法典
B.《大清现行刑律》取消的六律总目，对纯粹民事性质的条款不再科刑
C.《大清新刑律》仍然维护专制制度和封建伦理，但在体例上抛弃的旧律的结构形式，将法典分为总则和分则
D.在历史上，《大清新刑律》最早废除凌迟，还采用的罪刑法定原则和缓刑制度

【答案】 B
108、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（　）整理，与会各方会签。
A.建设单位
B.设计单位
C.项目监理机构
D.施工单位

【答案】 B
109、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可()处理。
A.返工
B.补强
C.不作
D.延后

【答案】 C
110、某工程分项的分部分项工程费为400万元，其中定额人工费为100万元。措施项目费为分部分项工程费的5%，其他项目费为15万元；企业管理费费率为30%，利润率为5%，规费费率为8%，综合计税系数为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。
A.467.30
B.482.87
C.497.20
D.515.46

【答案】 B
111、下列属于由赔偿义务机关负举证责任的事实有：
A.赔偿义务机关行为的合法性
B.赔偿义务机关无过错
C.因赔偿义务机关过错致使赔偿请求人不能证明的待证事实
D.属于法定免责情形

【答案】 A
112、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成600万元的直接经济损失，这一事故属于（　　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 A
113、世界银行贷款期限一般较长，最长可达（）年。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】 C
114、（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（　）。
A.流水节拍
B.时间间隔
C.间歇时间
D.流水步距

【答案】 D
115、总进度目标的论证步骤主要包括：（1）项目的工作编码；（2）编制总进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）调查研究和收集资料；（5）编制各层进度计划；（6）项目结构分析。正确的顺序是（　　）。
A.4-6-3-1-5-2
B.4-3-6-1-5-2
C.4-6-3-1-2-5
D.4-3-6-1-2-5

【答案】 A
116、进度计划执行中的跟踪检查的主要工作是（）。
A.实际进度数据的加工处理
B.定期收集反映工程实际进度的有关数据
C.现场实地检查工程进展情况
D.定期召开现场会议

【答案】 B
117、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，领导者要建立组织统一的宗旨和方向，下列属于领导作用基本内容的是（　　）。
A.确定质量方针、质量目标
B.加强与顾客的沟通与联络
C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合
D.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题

【答案】 A
118、下列选项中，针对固定总价合同表述错误的是（ ）。
A.承包人承担合同履行过程中的主要风险
B.适用于工程范围明确，工程量大、工期长的工程
C.不可就材料价格变动对合同总价进行调值
D.承包人往往会加大不可预见费用，故固定总价合同投标价格偏高

【答案】 B
119、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（　）。
A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差
B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差
C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分
D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零

【答案】 A