资源描述
2026年备考监理工程师之合同管理自测模拟预测题库(名校卷)
单选题(共150题)
1、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函,关于该保函的说法正确的是( )。
A.属于无条件的、不可撤销担保
B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付
D.发包人和勘察人变更合同,应当取得担保人的同意,否则担保人不再承担担保义务
【答案】 A
2、在设计施工总承包合同中,承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是( )。
A.由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担
B.由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由承包人承担
C.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效
D.由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担
【答案】 D
3、建设工程采用设计施工总承包模式时,对于发包人同意的分包工作,承包人的正确做法是()。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本
【答案】 B
4、(2014年真题)根据《标准施工合同》,施工合同文件包括( )。
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.委托监理协议书
D.投标企业定额标准
【答案】 B
5、工程实践中,勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内,则环境保护的具体要求和气象资料由( )收集,地形、水文、地质资料由( )探明。
A.发包人,承包人
B.发包人,发包人
C.承包人,承包人
D.承包人,发包人
【答案】 C
6、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的()
A.自愿原则
B.公平合理原则
C.依法独立进行原则
D.一裁终局原则
【答案】 A
7、根据《施工合同标准文本》的规定,以下有关监理人的说法中,错误的是( )。
A.在发包人授权范围内,负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C.承包人收到监理人发出的指示,必须得到发包人的认可,方可遵照执行
D.监理有权确定,无权决定
【答案】 C
8、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是( )。【相关知识点新教材已删除】
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素
【答案】 B
9、(2017年真题)根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是( )。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
【答案】 D
10、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外,( )负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件,并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人
【答案】 C
11、下列合同文件中,列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是()。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.协议书、履约保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.协议书、投标保函、预付款保函
【答案】 B
12、根据美国AIA标准合同文本,以下有关CM合同的论述,正确的是( )。
A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价
B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式
C.CM承包商可以负责设计工作
D.CM承包商对雇主委托范围的工作,必须全部由分包商实施
【答案】 B
13、根据《标准设备采购招标文件》,买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为( )。
A.装在设备制造厂”的运输工具上
B.施工场地设备安装部位
C.运至施工场地运输工具的车面上
D.施工场地的安装作业面
【答案】 C
14、施工单位采购5吨水泥,现场过秤时发现,实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款为( )。
A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
【答案】 A
15、根据《标准施工合同》,以不影响单位工程的开工为原则,施工场地的移交应( )。
A.一次完成
B.有序的多次移交
C.既可一次完成,也可分次移交
D.两次完成
【答案】 C
16、设计施工总承包合同模式下,竣工试验程序分为三阶段,( )当工程能安全运行时,需要通知监理人,可以进行其他竣工试验。
A.第一阶段
B.第二阶段
C.第三阶段
D.三个阶段都需要
【答案】 C
17、下列何种100mm厚的非承重隔墙可用于耐火极限3h的防火墙?( )
A.聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板)
B.轻钢龙骨双面双层纸面石膏板
C.加气混凝土砌块墙
D.轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板)
【答案】 C
18、在施工索赔中,工程师处理索赔的决定()
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
【答案】 B
19、 代理的种类中,( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。
A.指定代理
B.法定代理
C.委托代理
D.意定代理
【答案】 B
20、(2019年真题)下列合同文件中,列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单
【答案】 C
21、英国NEC合同文本中,关于主要选项条款的说法,错误的有( )。
A.适用于承包加酬金合同
B.适用于综合单价计量承包
C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况
D.适用于施工管理承包
【答案】 A
22、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,工程竣工试验分三个阶段,其中第二阶段进行的是( )。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调
【答案】 B
23、 监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由( )承担赔偿责任。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.发包人与承包人共同
【答案】 B
24、美国建筑师学会(AIA)合同文本中,关于风险型管理承包合同(CM)的说法正确的是( )。
A.承包商签订的分包合同不对业主公开
B.不允许承包商将全部施工任务进行分包
C.采用成本加酬金的计价方式
D.业主承担工程实际总费用超过GMP 的部分
【答案】 C
25、FIDIC《施工合同条件》采用()模式。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.工程量清单计价
【答案】 D
26、按照FIDIC施工合同通用条款的规定,如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失,则承包商的赔偿应()
A.以履约保函金额为限
B.以中标的合同金额为限
C.为业主的全部损失
D.包括业主的全部损失加违约金
【答案】 C
27、承包人未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的费用( )。
A.由发包人自行承担
B.从拟支付给承包人的款项中扣除
C.由发包人与原承包人按比例承担
D.由原承包人与监理人共同承担
【答案】 B
28、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是( )。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
【答案】 A
29、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是( )。【相关知识点新教材已删除】
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
【答案】 D
30、下列幕墙形式不属于外循环双层幕墙的是( )
A.开放式
B.箱体式
C.通道式
D.廊道式
【答案】 A
31、关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()
A.发包人必须是建设单位
B.承包人必须是法人
C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合素质
D.发包人必须具有自行组织招标的能力
【答案】 B
32、在工程勘察设计招投标过程中,应没收投标保证金的情形是( )。
A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息
B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定
C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明
D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金
【答案】 D
33、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于设计管理的说法,正确的是( )。
A.设计的实际进度滞后计划进度,发包人无权要求承包人修改进度计划
B.发包人无权对设计文件进行审查
C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案
D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本
【答案】 D
34、健康档案的内容中问题描述是将每一个问题依序号顺序逐一以“S—O—A—P”的形式进行描述,其中字母A代表( )。
A.主观资料
B.评估
C.客观资料
D.计划
【答案】 B
35、烹饪方法需要注意的有( )。
A.料酒的用量
B.盐的用量
C.油的用量
D.糖的用量
E.熏制
【答案】 B
36、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的()
A.自愿原则
B.公平合理原则
C.依法独立进行原则
D.一裁终局原则
【答案】 A
37、不可用于抵押的财产是( )。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.土地所有权
D.正在使用的交通工具
【答案】 C
38、根据《标准设计施工总承包招标文件》,工程总承包项目的项目经理( )。
A.必须具备工程施工类注册执业资格
B.必须具备工程设计类注册执业资格
C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格
D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质
【答案】 D
39、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期
【答案】 A
40、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期
【答案】 A
41、根据IPD合同条件,若项目实际成本超出目标成本,根据合同约定,业主可选择不再偿付任何单位的( )。
A.人员成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本
【答案】 A
42、施工合同履行中,关于承包人提出索赔的期限,说法不正确的是()。
A.承包人接受了竣工付款证书后,不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求
B.承包人接受了最终结清证书后,不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求
C.承包人提交的最终结清申请单中,可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求
D.承包人提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
【答案】 C
43、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,采用公式法调整工程价款时,合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时,由监理人与( )协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门
【答案】 C
44、三级营养师培训时间不得少于__________学时。
A.200
B.250
C.300
D.350
【答案】 B
45、根据《标准设备采购合同》,对于专用合同条款约定的超大超重件,卖方应在包装箱两侧标注( )。
A.此端朝上,请勿倒置
B.重心、起吊点
C.尺寸,重量
D.危险标识
【答案】 B
46、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人索赔的处理决定,在法律上的效力()
A.是终局性的,对发包人具有强制约束力
B.不是终局性的,但对发包人具有强制约束力
C.是终局性的,仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局性的,对发包人和承包人均没有强制约束力
【答案】 D
47、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为( )。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书
D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书
【答案】 B
48、风险型CM合同计价的方式是()。
A.采用成本加酬金的计价方式,CM承包商可赚取总包、分包合同的差价
B.采用成本加酬金的计价方式,CM承包商不赚取总包、分包合同的差价
C.采用固定总价的计价方式,CM承包商可赚取总包、分包合同的差价
D.采用固定总价的计价方式,CM承包商不赚取总包、分包合同的差价
【答案】 B
49、 根据《标准施工合同》,“合同进度计划”是指( )。
A.承包人投标书内提交的进度计划
B.施工准备阶段承包人编制的进度计划
C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划
D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划
【答案】 C
50、《招标投标法》规定,招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间,最短不得少于 20 日,该期限从()开始计算。
A.发出招标公告
B.发出招标文件
C.招标文件停止发售
D.投标预备会结束
【答案】 B
51、( )在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意,与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
A.监理人员
B.被授权的监理人员
C.工程师
D.被授权的工程师
【答案】 B
52、对某学生的膳食调查表明,全天总蛋白质的摄入量为80 g,其中来源于粮谷类的为42 g,动物性食物为30 g,豆类食物为6 g,其他食物来源为2 g,该学生膳食中优质蛋白质的比例是( )。
A.47.5%
B.52.5%
C.45.0%
D.60.0%
【答案】 C
53、NEC系列合同条件,( )用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。
A.工程施工合同
B.裁决人合同
C.工程施工分包合同
D.专业服务合同
【答案】 D
54、根据《标准施工合同》,不利气候条件属于( )的风险。
A.承包商
B.发包商
C.监理方
D.发包商与承包商共同承担
【答案】 A
55、材料设备采购合同的分类描述中,不正确的是( )。
A.凭样品买卖的当事人应当封存样品
B.试用买卖在试用期间届满,买受人对是否购买标的物未作表示的,视为拒绝购买
C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的,出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同
D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大, 一般都采用非即时买卖合同,
【答案】 B
56、《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
【答案】 A
57、当事人订立合同,要经过要约、承诺。下列文件中,构成合同要约的是()。
A.招标公告
B.投标文件
C.宣传广告
D.招股说明书
【答案】 B
58、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是( )。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
【答案】 B
59、下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是()。
A.成本加酬金的计价方式
B.固定总价方式
C.固定单价方式
D.工程量清单方式
【答案】 A
60、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是( )。
A.监理人对工程实施的监督力度降低
B.承包人的工程索赔增多
C.工程投资控制难度增加
D.发包人的工程风险加大
【答案】 A
61、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后,该材料的照管责任及风险应由( )承担。
A.卖方
B.买方
C.卖方和买方
D.材料生产厂家
【答案】 B
62、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目,为了合理分担风险,施工合同中约定的计价方式应为()
A.固定价格
B.可调价格
C.综合单价
D.成本加酬金
【答案】 D
63、所谓“不可预见”,指一个有经验的承包商()前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金
【答案】 B
64、建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是()
A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
【答案】 D
65、设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的,合同设备交货前,卖方无须( )。
A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验
B.出具交货前检验记录
C.承担交货前检验的相关费用
D.承担买方的往返交通费
【答案】 D
66、下列投标人资格预审的内容,属于初步审查内容的是( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.联合体投标的,是否具备联合体协议
B.资质条件
C.类似项目的业绩
D.项目经理资格
【答案】 A
67、根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的( )。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
【答案】 C
68、发包人对设计文件的审查期限,自文件接收之日起不应超过( )天。
A.10
B.14
C.15
D.21
【答案】 B
69、维生素B1的主要来源有( )。
A.挂面
B.动物的肝脏
C.豆类
D.肉类
E.全麦面包
【答案】 B
70、关于要约的说法,正确的是()
A.要约必须以缔结合同为目的
B.要约内容可以是不确定的
C.要约的相对人必须是特定的人
D.商业广告是要约
【答案】 A
71、依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
【答案】 D
72、施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日应为()。
A.开始进行竣工检验日
B.发包人组织竣工验收日
C.验收组通过竣工验收日
D.承包人提交竣工验收报告日
【答案】 D
73、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板,有关其性能哪条不对?( )
A.材料强度高
B.便于裁剪
C.价格比单板低
D.耐久不宜变形
【答案】 D
74、在分期付款买卖合同中,分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时,出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
【答案】 D
75、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购材料运抵现场后,应由()共同清点。
A.发色人与承包人
B.承包人与供货人
C.工程师与供货人
D.工程师与承包人
【答案】 D
76、FIDIC标准合同文本中的( ),适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)
C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)
【答案】 B
77、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列情形中,业主不能凭履约保函索赔的是()。
A.因承包商的严重违约行为,业主解除合同
B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准
C.对业主与承包商的合同纠纷,仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款,承包商拒绝支付
D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后,超过42天未派人修补缺陷工程,业主请其他承包商修复
【答案】 B
78、某施工合同履行中,工程师进行了合同约定外的检查试验,影响了施工进度,如检查结果表明该部分的施工质量不合格,则()
A.检查试验的费用由承包人承担,工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担,工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担,工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担,工期不予顺延
【答案】 A
79、设备采购合同履行中,卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为( )。
A.附加服务
B.额外服务
C.伴随服务
D.增值服务
【答案】 C
80、建筑工程施工公开招标的程序中,投标预备会的下一步骤为( )。
A.组建评标委员会
B.投标文件的编制与提交
C.开标
D.踏勘现场
【答案】 B
81、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于采用专利技术的说法,正确的是( )。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中
B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿
C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担
D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担
【答案】 A
82、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.设计单位
B.工程咨询单位
C.监理单位
D.材料设备供应单位
【答案】 A
83、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“合同进度计划”是指由( )的施工进度计划。
A.发包人审定
B.监理人批准
C.承包人投标文件提交
D.招标文件提出
【答案】 B
84、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时,应以( )为准。
A.描述更为严格的内容
B.规范标准描述的内容
C.发包人要求所描述的内容
D.行业惯例遵循的内容
【答案】 A
85、设计施工总承包合同模式下,承包人的设计文件提交监理人后,为了不影响后续工作,自监理人收到承包人的设计文件之日起,对承包人的设计文件审查期限不超过( )天。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】 C
86、(2020年真题)关于工程勘察设计开标评标的说法,正确的是( )。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议,招标人有权不予答复
B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成,应为5人以上单数
C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行
D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定
【答案】 B
87、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同,执行的是政府指导价,价格力4000元/吨,合同约定2011年31日提货,但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货,而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()
A.4500元/吨计算并追加违约金
B.4000元/吨计算并追加违约金
C.4500元/吨计算
D.4000元/吨计算
【答案】 C
88、在履约保证中,如是以履约担保书的形式出具,则数额应为( )。
A.合同价的5%
B.合同价的10%
C.合同价的20%
D.合同价的30%
【答案】 D
89、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,采用公式法调整工程价款时,合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时,由监理人与( )协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门
【答案】 C
90、在全部设计施工阶段的总承包合同工作中,视为( )已充分估计了应承担的责任和风险。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.分包人
【答案】 B
91、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是( )。
A.35%~40%
B.20%~25%
C.30%~35%
D.25%~30%
【答案】 D
92、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定损失,则()
A.承包人的损失都由发包人承担
B.发包人的损失都由承包人承担
C.双方的损失各自承担
D.双方的损失都由审批部门承担
【答案】 A
93、施工合同履行过程中,工程师通知承包人进行工程量计量,但承包人未在约定时间派人参加,工程师应()
A.单独进行工程量计量,计量结果有效
B.再次向承包人发出通知,推迟计量时间
C.单独进行工程量计量,再请承包人确认计量结果
D.与发包人代表进行工程量计量,计量结果有效
【答案】 A
94、根据《标准施工总承包招标文件》,承包人应保证其投保第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
【答案】 D
95、根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中,形式评审主要审查的内容不包括( )
A.财务要求
B.投标人名称
C.投标函签字盖章
D.投标文件格式
【答案】 A
96、建设工程合同的争端经仲裁裁决后,一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的,应()。
A.申请仲裁机构重新仲裁
B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决
【答案】 C
97、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于项目管理机构评审内容的是( )。
A.项目经理的任职资格
B.施工方案与技术措施的合理性
C.资源配置计划的合理性
D.工程进度计划与措施的科学性和合理性
【答案】 A
98、 依据《物权法》的规定,抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的,抵押权人( )。
A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产
B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产
C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产
【答案】 C
99、建设工程招标投标过程中,投标保证金将被没收的情形是( )。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求
【答案】 C
100、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中,由( )负责对工程的所有部分正确定位,并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.业或或承包商
【答案】 B
101、某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以( )为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
【答案】 D
102、关于《标准施工招标文件》合同专用条款的说法,正确的是( )。
A.专用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序
B.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
C.具体招标工程在编制合同时,应针对项目的特点、招标人的要求,在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化
D.专用条款需要补充细化的内容不应与通用条款的条或款的序号一致
【答案】 C
103、(2021年真题)根据英国工程施工(ECC)条件,属于ECC核心条款的是( )。
A.履约保证
B.承包商预付款
C.区段竣工
D.测试和缺陷
【答案】 D
104、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于( )日.
A.14
B.21
C.28
D.30
【答案】 A
105、( )是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保。
A.动产质押
B.不动产质押
C.权利质押
D.义务质押
【答案】 A
106、不是数据库的特点的是( )。
A.实现数据共享
B.减少数据的冗余度
C.数据间相互关联
D.数据实现集中控制
【答案】 C
107、除专用合同条款另有约定外,合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行,卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由( )承担。
A.买卖双方平均
B.卖方
C.买方
D.延迟到场的一方
【答案】 B
108、发包人应在收到费用结算申请后的()天内,将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。
A.7
B.14
C.28
D.30
【答案】 C
109、在河豚鱼的下列器官中,河豚毒素含量最高的是( )。
A.血液
B.肌肉
C.皮肤
D.卵巢和肝脏
【答案】 D
110、刘某一天摄入的蛋白质为50.6 g,脂肪为65.0 g,碳水化合物为220.3 g,则刘某的全天总的能量摄入量为( )kcal。
A.1560
B.1669
C.1788
D.1789
【答案】 B
111、ECC合同中,主要选项条款中的( )适用于签订合同时价格已经确定的合同。
A.标价合同
B.目标合同
C.补偿合同
D.管理合同
【答案】 A
112、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人负责采购的材料,使用前需要进行试验。关于检验责任的说法,正确的是()
A.发包人负责检验,费用由发包人承担
B.承包人负责检验,费用由发包人承担
C.发包人负责检验,费用由承包人承担
D.承包人负责检验,费用由承包人承担
【答案】 B
113、(2021年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起( )天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整或解除合同。
A.30
B.60
C.90
D.120
【答案】 C
114、下列代理行为中,不属于委托代理的是( )。
A.招标代理
B.采购代理
C.诉讼代理
D.法定代理
【答案】 D
115、(2015年真题)根据《标准施工合同》,采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响,仅适用于工程量清单中的( )部分。
A.单价支付
B.工程材料费用
C.总价支付
D.人工费用
【答案】 A
116、在设备采购招标中,如综合评价值相同的,将依照第一级评价因素( )的优先次序,根据其评价值高低进行排序。
A.技术、价格、商务、服务
B.技术、价格、商务、服务
C.价格、技术、服务、商务
D.价格、技术、商务、服务
【答案】 C
117、(2021年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,发包人与承包人在履行合同中发生争议,经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的,应在仲裁结束前暂按( )执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定
【答案】 D
118、施工合同履行中,关于承包人提出索赔的期限,说法不正确的是( )。
A.承包人接受了竣工付款证书后,不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求
B.承包人接受了最终结清证书后,不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求
C.承包人提交的最终结清申请单中,可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求
D.承包人提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
【答案】 C
119、在建设工程中,有关采购合同的特点说法正确的是( )。
A.标的物品种多,供货条件差异小
B.与施工进度密切相关,不得延误,最好能提前交货
C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段
D.大型设备采购合同除交货外,包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等
【答案】 D
120、根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是( )。【相关知识点新教材已删除】
A.工程师助手相当于我国的监理员
B.雇主可以直接向工程师助手指派任务
C.工程师可以向工程师助手付托部分权力
D.工程师助手发出的指示,效力低于工程师的指示
【答案】 C
121、(2019年真题)下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是( )。
A.专用条款
B.通用条款
C.中标通知书
D.合同协议书
【答案】 D
122、关于
展开阅读全文