2026年备考监理工程师之合同管理自我测验试题（备用卷）附答案.docx

2026年备考监理工程师之合同管理自我测验试题（备用卷）附答案

单选题（共150题）
1、在NEC 合同文本中，目标合同（ ）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同
B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定
C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目
D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】 B
2、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件

【答案】 C
3、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（　　）所有，不足部分由（　　）负责清偿。
A.抵押人、抵押人
B.债务人、债务人
C.抵押人、债务人
D.债务人、抵押人

【答案】 C
4、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是（　）。
A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险
B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间
C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响
D.全面考虑供货.仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力

【答案】 B
5、按（ ）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。
A.计价方式
B.计价范围
C.计价目的
D.计价规定

【答案】 A
6、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法

【答案】 C
7、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（　　）。
A.勘察机构设置
B.勘察工作难点分析
C.发包人要求
D.勘察工作具体措施

【答案】 C
8、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（　）。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复
B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数
C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行
D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

【答案】 B
9、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（ ）。
A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担
B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担
C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担
D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担

【答案】 D
10、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（ ）。
A.通过详细审查申请人的数量不足3 个的，必须重新组织资格预审
B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审
C.评分因素包括申请人的类似项目业绩
D.通过详细审查申请人的数量不足3 个的，只能直接招标

【答案】 C
11、施工阶段因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人，并在解除合同后的（ ）d内，依法办理转让手续。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
12、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.设计单位
B.工程咨询单位
C.监理单位
D.材料设备供应单位

【答案】 A
13、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（　　）。
A.著作权归承包人享有
B.建筑物形象使用收益权归发包人享有
C.专利技术使用费不包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】 B
14、某项目监理人于7 月10 日发出开工通知，承包人于7 月11 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月1 日，但因拆迁纠纷直至8 月20 日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月11日
C.8月1日
D.8月20日

【答案】 D
15、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（　）。
A.提供维修所需的工具
B.交付设备
C.提供设备必要的包装
D.提供设备的易损备件

【答案】 A
16、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，则评标委员会会对（）递交的备选投标方案予以考虑。
A.所有投标人
B.通过初步评审的投标人
C.中标候选人
D.中标人

【答案】 D
17、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
A.三分之一
B.四分之一
C.五分之一
D.六分之一

【答案】 C
18、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.7
B.10
C.14
D.20

【答案】 D
19、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()
A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延
B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延
C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延
D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

【答案】 C
20、某建设工程预计2019 年4 月1 日开工，2019 年3 月1 日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020 年3 月20 日把主要材料运抵工地，4 月10 日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（ ）。
A.4 月1 日
B.3 月1 日
C.3 月20 日
D.4 月10 日

【答案】 C
21、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（　）。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告

【答案】 B
22、在建设工程施工招投标过程中，关于两阶段招标的表述中，正确的是（　）。
A.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标
B.第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，技术标内允许附带报价
C.第二阶段邀请所有投标者进行报价竞争
D.技术标未通过者，商务标原封不动地退还给投标人

【答案】 D
23、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日

【答案】 A
24、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前 2 位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为 5000 万元，评标价为 4990 万元。乙的投标报价为 5030 万元，评标价位 4980 万元，则中标人和中标价格分别为（）。
A.甲，5000万元
B.甲，4990万元
C.乙，5030万元
D.乙，4980万元

【答案】 C
25、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（　）。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 C
26、根据《标准设计施工总承包合同》，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（ ）。
A.争议评审组对监理人确定的修改
B.为他人提供方便
C.发包人提供的材料、设备延误
D.异常恶劣的气候条件

【答案】 C
27、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况

【答案】 A
28、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）
A.未经发包人批准，监理人无权修改合同
B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理
C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明
D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准

【答案】 C
29、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，（ ）。
A.主合同有效，从合同可能有效
B.主合同有效，但从合同无效
C.主合同无效，但从合同有效
D.主合同无效，从合同也无效

【答案】 D
30、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（　　）。
A.发电机
B.发动机
C.塔式起重机
D.钢

【答案】 D
31、为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，( )通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。
A.监理人
B.发包人
C.总包单位
D.设计单位

【答案】 A
32、根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是（ ）。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

【答案】 D
33、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（　　）
A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人
B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人
C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段
D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货

【答案】 C
34、下列担保物权中，以登记作为设立要件的是（）。
A.不动产抵押权
B.动产抵押权
C.动产质权
D.定金

【答案】 A
35、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（　）。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

【答案】 C
36、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（　　）。
A.投标函→合同协议书→通用合同条款
B.投标函→通用合同条款→合同协议书
C.合同协议书→投标函→通用合同条款
D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】 C
37、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（　　）。
A.全麦
B.大豆
C.牛肉
D.花生

【答案】 C
38、关于分包的说法错误的是（ ）。
A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包
B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定
C.接受分包的人就分包项目承担连带责任
D.分包人应当就分包项目向招标人负责

【答案】 D
39、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（　　）招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购

【答案】 C
40、一般情况下由（　　）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人

【答案】 C
41、刘某一天摄入的蛋白质为50.6 g，脂肪为65.0 g，碳水化合物为220.3 g，则刘某的全天总的能量摄入量为（　　）kcal。
A.1560
B.1669
C.1788
D.1789

【答案】 B
42、关于留置的说法，不正确的是（）。
A.留置权不得通过合同的约定产生
B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提
C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制
D.当事人不得约定不得留置的动产

【答案】 D
43、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求

【答案】 B
44、下列选项中，属于非法人组织的是（ ）
A.合伙企业
B.社会团体
C.事业单位
D.社会服务机构

【答案】 A
45、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法

【答案】 C
46、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日

【答案】 C
47、设计施工总承包合同文件中，专用条款内需约定（　　）对承包人提交文件应批准的合理期限。
A.分包人
B.工程师
C.监理人
D.发包人

【答案】 C
48、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（　　）。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
49、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为( )，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.基准日期
B.下达开工令
C.合同签字日
D.风险事件发生日

【答案】 A
50、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。
A.发出开工通知的日期
B.收到开工通知的日期
C.开工通知中载明的日期
D.开工条件具备的日期

【答案】 D
51、如果任一方对DAAB 的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 C
52、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（ ），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
A.3 个月
B.6 个月
C.9 个月
D.12 个月

【答案】 B
53、伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？( )
A.弹性
B.塑性
C.脆性
D.韧性

【答案】 B
54、以下说法不符合安全运动条件的是（　　）。
A.一开始不要做剧烈的运动
B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量
C.水分的补给要充足
D.身体不适时要休息

【答案】 B
55、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（　　）提前付款后的利息，在评标价中（　　）这笔金额。
A.5%，加上
B.5%，减去
C.20%，加上
D.20%，减去

【答案】 A
56、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（　　）退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后

【答案】 C
57、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()
A.工程师有权根据施工实际情况控制使用
B.承包商有权根据施工实际需要自主使用
C.承包商应于工程竣工前使用完毕
D.可用于支付承包商的索赔

【答案】 A
58、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()
A.申请仲裁的意思表示
B.仲裁事项
C.选定的仲裁委员会名称
D.适用的仲裁规则

【答案】 C
59、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的(　　)天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.15
C.28
D.14

【答案】 C
60、依据《物权法》的规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照（ ）的规定清偿。
A.抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿
B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
C.抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿
D.抵押物未登记的先于已登记的受偿

【答案】 C
61、发包人代表在授权范围内的行为由（　　）承担法律责任。
A.发包人代表
B.发包人
C.勘察人
D.勘察人的项目负责人

【答案】 B
62、（2017年真题）根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（　）。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函

【答案】 D
63、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括()
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.委托监理协议书
D.投标企业定额标准

【答案】 B
64、虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（ ），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。
A.监理人
B.勘察人
C.承包人
D.发包人

【答案】 C
65、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（　　）。
A.仅补偿承包人费用，不补偿利润
B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润
C.既补偿承包人费用，又补偿利润
D.仅补偿利润部分，不补偿承包人费用

【答案】 C
66、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()
A.工程项目投资人所在地
B.工程项目承包人所在地
C.工程项目发包方所在地
D.工程项目所在地

【答案】 D
67、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。
A.现场地质条件与文件资料说明不一致
B.不利于施工的外界非自然条件
C.不利于施工的气候条件
D.其他承包商对施工的干扰

【答案】 C
68、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为( )。
A.自2月1日始，至12月5日止
B.自2月1日始，至12月20日止
C.自2月5日始，至12月5日止
D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】 A
69、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（　　）为准。
A.描述更为严格的内容
B.规范标准描述的内容
C.发包人要求所描述的内容
D.行业惯例遵循的内容

【答案】 A
70、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是(　　)。
A.发包人支付最终支付款时结清单生效
B.结清单生效即表明合同终止
C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利
D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

【答案】 A
71、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日

【答案】 B
72、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（　　）。
A.暂估价是签约合同价的组成部分
B.暂估价内的专业工程不一定实施
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格
D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】 B
73、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（　）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（　）承担。
A.签订合同买方
B.签订合同卖方
C.交付买方
D.交付卖方

【答案】 D
74、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（　　）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定比例的均值

【答案】 C
75、材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应（）。
A.采用固定价格合同
B.采用可变价格合同
C.通过补充协议确定合同价格
D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整

【答案】 D
76、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（　）。
A.同意承包人的暂停施工请求
B.不同意承包人的暂停施工请求
C.须继续等待24小时方是规定的回复期限
D.必须马上复工

【答案】 A
77、下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（ ）。
A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法
B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人
C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先
D.签署的合同中标价应采用评审价

【答案】 D
78、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（　）。
A.工程师不属于雇主人员
B.工程师在合同履行期间独立工作
C.工程师的权力并不来自于雇主
D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题

【答案】 B
79、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自( )之日设立。
A.转移产权证
B.抵押物登记
C.当事人签字
D.转移房屋占有

【答案】 B
80、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（　）。
A.各专业设计人员的专业覆盖面
B.设计人员数量和各级职称人员的比例
C.设计负责人的资格和能力
D.设计负责人的同类工程的设计经历

【答案】 C
81、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（　）。
A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】 C
82、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（　）前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】 D
83、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。
A.合同责任复杂
B.建设周期长
C.可以增加设计变更
D.可以减少承包人的索赔

【答案】 D
84、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()
A.提交给业主
B.提交给工程师
C.提交给承包商
D.分别提交给业主和承包商

【答案】 C
85、材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。
A.7天和48小时
B.14天和48小时
C.7天和24小时
D.14天和24小时

【答案】 C
86、下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）。
A.成本加酬金的计价方式
B.固定总价方式
C.固定单价方式
D.工程量清单方式

【答案】 A
87、(2018年真题)根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人的责任的是（　　）。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】 A
88、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995 年第1 版) ，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.成本加固定比例合同

【答案】 B
89、（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（　）。
A.FOB价
B.CIF价
C.EXW价
D.FCA价

【答案】 B
90、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。
A.交货期晚于招标文件规定的交货时间
B.可以减少招标文件说明的预付款金额
C.投标材料性能高于标准
D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】 B
91、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由( )组织，应在试验日期提前( )通知对方。
A.承包人或发包人，21天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人，21天

【答案】 A
92、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（　）。
A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。
B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。
C.延迟交付材料金额每周为0.5%
D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

【答案】 C
93、关于联合体投标的说法不正确的是（ ）。
A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标
C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据协议分别向招标人提供
D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任

【答案】 C
94、《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有（ ）。
A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人
B.发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书
C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意
D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务

【答案】 D
95、对申请投标人编制资格预审申请文件的要求，需在申请人须知前附表内规定的有（　）。
A.近年财务状况表
B.申请截止时间和地点
C.申请人基本情况表
D.正在施工和新承接的项目情况表

【答案】 C
96、《简明标准施工招标文件》共分（　　）章。
A.六
B.七
C.八
D.九

【答案】 C
97、（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（　）。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价

【答案】 C
98、对某学生的膳食调查表明，全天总蛋白质的摄入量为80 g，其中来源于粮谷类的为42 g，动物性食物为30 g，豆类食物为6 g，其他食物来源为2 g，该学生膳食中优质蛋白质的比例是（　　）。
A.47.5%
B.52.5%
C.45.0%
D.60.0%

【答案】 C
99、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这～钢材损失应由()承担。
A.承包人
B.钢材供应商
C.临理单位
D.发包人

【答案】 D
100、以下关于定金的说法中正确的是（ ）。
A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式
B.定金合同从实际交付定金之日生效
C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金
D.定金不得超过主合同标的额的10%

【答案】 B
101、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（　）。
A.各专业设计人员的专业覆盖面
B.设计人员数量和各级职称人员的比例
C.设计负责人的资格和能力
D.设计负责人的同类工程的设计经历

【答案】 C
102、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（　　）。
A.甲，5000万元
B.甲，4990万元
C.乙，5030万元
D.乙，4980万元

【答案】 C
103、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()
A.不可抗力发生日
B.发出通知日
C.通知到达对方日
D.对方同意日

【答案】 C
104、缺铁性贫血的病因包括（　　）。
A.铁消耗增加
B.膳食铁摄入不足
C.铁吸收少
D.运动量大
E.膳食铁摄入不足

【答案】 A
105、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（　）应将被授权监理人员的（　）通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
106、下列关于单位工程竣工验收的说法，不正确的是( )。
A.单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书
B.单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件
C.移交后的单位工程由发包人负责照管
D.合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润

【答案】 D
107、评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（　）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.项目管理机构评审

【答案】 D
108、青少年选择食物的要点包括（　　）。
A.注意铁、锌的补充
B.多吃谷类，供给充足的能量
C.保证蔬菜尤其是绿叶蔬菜的摄取
D.保证优质蛋白质的摄取
E.每天注意摄入一定量的奶类和豆类，以保证钙的充足

【答案】 A
109、卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用的价格是指（　）。
A.FOB 价
B.FCA 价
C.CIF 价
D.CIP 价

【答案】 C
110、 监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（ ）承担赔偿责任。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.发包人与承包人共同

【答案】 B
111、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。
A.监理合同内注明的监理工作完成
B.监理的工程竣工验收通过
C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D.监理的工程保修期届满

【答案】 C
112、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（　）日向承包人发出开工通知。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 A
113、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()
A.9月5日
B.10月5日
C.1O月20日
D.11月5日

【答案】 A
114、菌落总数的食品卫生学意义为（　　）。
A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标
B.食品被粪便污染的指标
C.肠道致病菌污染的指标
D.食品腐败变质的指标

【答案】 A
115、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（ ）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担