2026年备考一级造价师之建设工程计价真题练习试题（备用卷）附答案.docx

2026年备考一级造价师之建设工程计价真题练习试题（备用卷）附答案

单选题（共150题）
1、关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ）
A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的
B.项目决策的内容与工程造价无关
C.项目决策的正确性不影响设备选型
D.工程造价的金额影响项目决策的结果

【答案】 D
2、（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。
A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备
B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格
C.发包人在工程竣工前提前占用工程
D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误

【答案】 A
3、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是（ ）。
A.产量定额
B.时间定额
C.工日定额
D.台班定额

【答案】 B
4、关于设计概算的作用，下列说法正确的是（ ）。
A.设计概算是确定建设规模的依据
B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据
C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整
D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据

【答案】 B
5、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。
A.人工费
B.燃料费
C.检测软件费
D.动力费

【答案】 D
6、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定 的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。
A.最高投标限价
B.最低投标限价
C.平均投标限价
D.中标价

【答案】 A
7、某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（　）元/台班。
A.184.5
B.189.25
C.207.1
D.248.33

【答案】 B
8、（2014年真题）已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。
A.25.82万元
B.25.85万元
C.26.09万元
D.29.09万元

【答案】 B
9、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（　）。
A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和
B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目
C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“㎡”为单位计算
D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“㎡”为单位计算

【答案】 A
10、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（ ）。
A.包含在用地与工程准备费中
B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费
C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费
D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用道路、专用通信设施费

【答案】 C
11、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（ ）。
A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定
B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定
C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定
D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定

【答案】 D
12、在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（ ）。
A.措施项目费
B.固定资产使用费
C.企业管理费
D.二次搬运费

【答案】 A
13、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（　　）内。
A.未明确项目准备金
B.工程建设不可预见费
C.暂列金额
D.不可预见准备金

【答案】 B
14、关于工程造价指数，下列说法正确的是（ ）。
A.按编制方法的不同，可分为数量指标指数、质量指标指数
B.产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数
C.按所反映现象的性质不同，分为综合指数和平均数指数
D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示

【答案】 B
15、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（ ） 。
A.到岸价+消费税
B.到岸价+关税
C.关税完税+消费税
D.关税完税+关税+消费税

【答案】 D
16、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象， 每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项 目编码 为 010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（ ）
A.010302001001
B.010302001002
C.010302001003
D.010302002002

【答案】 B
17、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（　）
A.发包人应当承担基准日之前发生的.作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险
B.如果有关价格（如人工.材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整
C.对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28 天作为基准日
D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律.行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整

【答案】 B
18、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。
A.3200
B.3000
C.3250
D.2900

【答案】 D
19、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（　）。
A.建设工程已实际交付的，为交付之日
B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日
C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日
D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日

【答案】 A
20、对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（ ）。
A.偶然工作时间
B.工人休息时间
C.施工本身造成的停工时间
D.非施工本身造成的停工时间

【答案】 B
21、发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 （），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。
A.50％
B.60％
C.70％
D.80％

【答案】 B
22、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（　）万元。
A.200
B.500
C.520
D.600

【答案】 C
23、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。
A.按照建筑面积以“m2”计算
B.按照垂直投影面积以“m2”计算
C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算
D.按照垂直运输距离以“m”计算

【答案】 A
24、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（ ）。
A.临时设施费
B.总部管理费
C.利润
D.税金

【答案】 A
25、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（　）。
A.对关键工艺的原则性规定
B.拟定施工步骤和施工顺序
C.估算整体工程量
D.编制施工进度计划

【答案】 A
26、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（　）。
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务
B.未按约定支付工程价款
C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准
D.不履行合同约定的协助义务

【答案】 A
27、投标人编制投标文件时，应以（ ）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。
A.企业定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算定额

【答案】 A
28、某光学仪器原值为50000 元，年工作台班为2000 台班，折旧年限为1 年，年维护费为6000 元，年校验费为7500 元，台班动力费为30 元/台班，场外运费为10 元/台班，忽略残值，则该光学仪器的台班单价为（　）元。
A.38.0
B.41.8
C.48.0
D.61.8

【答案】 D
29、下列（ ）不属于建设单位管理费。
A.工作人员工资
B.业务招待费
C.劳动保护费
D.工程监理费

【答案】 D
30、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。
A.适用于鉴定项目的法律、法规
B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范
C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格
D.质证记录、庭审记录等卷宗

【答案】 D
31、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()
A.4.76％；1000块／m3
B.4.76％；1050块／m3
C.5％；1000块／m3
D.5％；1050块／m3

【答案】 D
32、任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是（ ）。
A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认
B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算
C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计日工单价
D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类计日工单价

【答案】 B
33、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（ ）。
A.到岸价=离岸价+运输保险费
B.到岸价=离岸价+进口从属费
C.到岸价=运费在内价+运输保险费
D.到岸价=运费在内费+进口从属费

【答案】 C
34、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（ ）。
A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制
B.工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制
C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量
D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

【答案】 B
35、关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是().
A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工
B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算
C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算
D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%

【答案】 C
36、我国《建设工程施工合同(示范文本)》和FIDIC施工合同条件均对竣工结算款作 出了规定。下列表述中，符合FIDIC施工合同条件规定的是（ ）。
A.工程师颁发履约证书后84天内，承包商提交最终报表和结清单
B.工程师收到最终报告和结清单后56天内，发出最终支付证书
C.业主收到最终支付证书后28天内最终付款
D.业主收到最终支付证书56天后不支付，承包商有权追究业主违约责任

【答案】 D
37、用干混地面砂浆 YT20 贴 600mm×600mm 石材楼面，灰缝宽为 2mm，石材损耗率为 2%，则每 l00m2石材楼面中石材的消耗量为（ ）块。
A.281.46
B.281.57
C.283.33
D.283.45

【答案】 A
38、某工程网络计划有三条独立的线路A－D、B－E、C－F，其中B－E为关键线路，TFA＝TFD＝2天，TFC＝TFF＝4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（　）。
A.28
B.24
C.14
D.4

【答案】 C
39、某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3% ,市、县城市维护建设税税率分别为7%、5% ,教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为（）。
A.6198.0
B.6201.6
C.6204.8
D.6208.6

【答案】 D
40、关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ）
A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的
B.项目决策的内容与工程造价无关
C.项目决策的正确性不影响设备选型
D.工程造价的金额影响项目决策的结果

【答案】 D
41、下列关于合同解除的价款结算与支付，说法正确的是（　）。
A.因不可抗力解除合同，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人
B.因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款
C.发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照索赔的解决方式处理
D.因发包人违约解除合同，发包人应提出支付给承包人造成的损失费用

【答案】 B
42、设备原价的说法,正确的是（ ）。
A.进口设备的原价是指其到岸价
B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得
C.设备原价通常包含备品备件费在内
D.设备原价占设备购置费比重增大，意味着资本有机构成的提高

【答案】 C
43、根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列不属于变更程序的是（）。
A.变更的提出
B.变更估价
C.变更指示
D.变更的审核

【答案】 D
44、工程总承包招投标中，投标有效期均为（ ）天。
A. 60
B. 90
C. 100
D. 120

【答案】 D
45、某建设项目工程费用为7000 万元，工程建设其他费用为2000 万元，建设期利息为600 万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（　）万元。
A.350
B.400
C.450
D.475

【答案】 C
46、建设工程预算编制中的总预算由()、组成。
A.综合预算、工程建设其他费和预备费
B.预备费、建设期利息及铺底流动资金
C.综合预算、工程建设其他费和铺底流动资金
D.综合预算、工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金

【答案】 D
47、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K 周按从小到大顺序排列正确的是（ ）。
A.矩形→正方形→T 形→L 形
B.L.形→T 形→矩形→正方形
C.正方形→矩形→T 形→L 形
D.T 形→L 形→正方形→矩形

【答案】 C
48、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（　）。
A.项目资金计划及到位情况
B.项目进度、质量情况
C.项目建设资金使用与结余情况
D.主要技术经济指标的分析、计算情况

【答案】 B
49、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（ ）。
A.工程量清单缺项
B.不可抗力
C.物价变动
D.提前竣工

【答案】 A
50、编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（　）。
A.待冲基建支出
B.应付款
C.待核销基建支出
D.未交款

【答案】 C
51、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（　）原则。
A.标准化
B.有效性
C.定量化
D.高效处理

【答案】 B
52、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算曰期为（）。
A.提交竣工结算文件之曰
B.确认竣工结算文件之曰
C.竣工猃收合格之曰
D.工程实际交付之曰

【答案】 D
53、（2019年真题）某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECE/GC1－2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。（2020年考建设投资的组成文字题）
A.9680
B.9800
C.10000
D.10100

【答案】 B
54、（2019年真题）编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算的是（）。
A.征地补偿费
B.拆迁补偿费
C.研究试验费
D.建设单位管理费

【答案】 D
55、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（ ）。
A.设计变更增加的费用
B.地下障碍物处理增加的费用
C.利率调整增加的费用
D.超规超限设备运输增加的费用

【答案】 C
56、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。
A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定
B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价
C.专业工程暂估价中包括规费和税金
D.计日工单价中不包括企业管理费和利润

【答案】 A
57、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。
A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调
B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价
C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布
D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝

【答案】 D
58、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（　）。
A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间
B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额
C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h））
D.机械时间利用系数=（一个工作班延续时间（8h））/机械在一个工作班内纯工作时间

【答案】 C
59、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和 社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。
A.1.3；2.5；3.5
B.1.5；2.5；3.5
C.1.3；2；3
D.1.5；2；3

【答案】 C
60、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（ ）元/t。
A.480.87
B.481.47
C.488.88
D.489.49

【答案】 C
61、编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表"的是（ ）。
A.脚手架
B.混凝土模板及支架
C.施工场地硬化
D.施工排水降水

【答案】 C
62、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为 320 元，投标报价的综合单价为 265 元，该工程投标报价浮动率为 5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了 18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（　）。
A.上浮18%
B.下调5%
C.调整为292.5 元
D.可不调整

【答案】 D
63、当施工机械停工导致用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。
A.按照机械设备台班费计算
B.按照台班费中的设备使用费计算
C.自有设备按照台班折旧费计算
D.租赁设备按照台班租金计算

【答案】 C
64、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为 300 元/台班，租赁费为 100 元/台班，人工工资为 40 元/工日，窝工补贴为 10 元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为 35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 30 个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 工日；（3）场外大面积停电，停工 2 天，人员窝工 10 工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（　）元。
A.1080
B.1380
C.1500
D.1650

【答案】 B
65、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的()天后停止施工。
A.7
B.10
C.14
D.28

【答案】 C
66、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），当实际増加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。
A.综合单价调高，措施项目费调增
B.综合单价调高，措施项目费调减
C.综合单价调低，措施项目费调增
D.综合单价调低，措施项目费调减

【答案】 C
67、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。
A.土地补偿费
B.青苗补偿费
C.地上附着物补偿费
D.安置补助费

【答案】 D
68、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—加08)，关于招标控制价的表 述符合规定的是（）。
A.招标控制价不能超过批准的概算
B.投标报价与招标控制价的误差超过±3%时，应予拒绝
C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密
D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价

【答案】 D
69、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费应列入（ ）。
A.人工费
B.材料费
C.管理费
D.暂定金额

【答案】 C
70、相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有（）的特点。
A.价格低，管理强度低
B.价格高，管理强度低
C.价格低，管理强度高
D.价格高，管理强度高

【答案】 B
71、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（ ）。
A.标高金分析首先应对风险进行评估　　
B.标高金分析应进行价值增值分析
C.标高金中不包括利润和风险费
D.标高金中的管理费主要指公司本部费用

【答案】 B
72、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（　）。
A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成
B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额
C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成
D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分

【答案】 C
73、关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（ ）。
A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变
B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险
C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担
D.承包人管理费的风险一般由发承包人双方共同承担

【答案】 A
74、一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，应计入（ ）。
A.现场经费
B.施工企业管理费
C.价差预备费
D.基本预备费

【答案】 D
75、若完成1m3墙体棚筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12% ,该工程时间走额为（）工日/m3。
A.0.581
B.0.608
C.0.629
D.0.659

【答案】 D
76、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。
A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和　　
B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和
C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和
D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和

【答案】 A
77、关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（　　）。
A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核
B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核
C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告
D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价咨询机构核对结论为准

【答案】 B
78、在施工过程中，工序的特点是（ ）。
A.劳动者.劳动对象.劳动工具均不变
B.劳动者.劳动对象不变，劳动工具变换
C.劳动对象.劳动工具不变，劳动者变化
D.劳动者.劳动对象.劳动工具均变换

【答案】 A
79、关于工程索赔的说法，正确的是()。
A.索赔是单向的
B.监理人的指令有时会发生索赔
C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔
D.合同中默认的索赔不具有法律效力

【答案】 B
80、反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（ ）。
A.直接建设成本
B.建设成本上升费
C.不可预见准备金
D.未明确项目准备金

【答案】 B
81、以下各项中属于不宜计量的措施项目的是（ ）。
A. 脚手架费
B. 垂直运输费
C. 冬雨季施工增加费
D. 施工排水、降水费

【答案】 C
82、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（　）。
A.分部分项工程的清单数量
B.安全文明施工费的清单总额
C.已标价工程量清单综合单价
D.总承包服务费清单总额

【答案】 C
83、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（　）
A.机械的多余工作时间
B.机械的停工时间
C.违反劳动纪律引起的机械时间损失
D.低负荷下的工作时间

【答案】 D
84、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（ ）万元。
A.17.5
B.28.0
C.30.0
D.40.0

【答案】 A
85、采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（ ）。
A.不宜采用综合评估法的项目，一般采用经评审的最低投标价法
B.招标人对性能没有特殊要求的项目不宜采用经评审的最低投标价法
C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由评标人自行确定
D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人

【答案】 D
86、施工机械耐用总台班数，指机械从投入使用至（ ）前的总台班数。
A.大修
B.报废
C.项目工程竣工
D.满5年

【答案】 B
87、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。
A.施工合同签订前的第28天
B.提交投标文件的截止时间前的第28天
C.施工合同签订前的第56天
D.提交投标文件截止时间前的第56天

【答案】 A
88、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。
A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等
B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整
C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额
D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物

【答案】 C
89、（2013年真题）采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。
A.应付账款＋预付账款＋存货＋年其他费用
B.应付账款＋应收账款＋存货＋现金
C.应收账款＋存货＋预收账款＋现金
D.预付账款＋现金＋应收账款＋存货

【答案】 D
90、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（ ）。
A.150m3/台班
B.0.67台班/100m3
C.200m3/台班
D.0.50台班/100m3

【答案】 A
91、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（ ）。
A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人
B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付
C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争
D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准

【答案】 A
92、某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元，中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元。施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（　）万元。
A.200，100
B.182，91
C.182，100
D.200，91

【答案】 C
93、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（ ）。
A.⑤③①②④
B.①②④⑤③
C.③①②④⑤
D.①③②④⑤

【答案】 A
94、运用价值工程优化设计方案时，若某不重要功能的价值系数大于1 ，则设计的努力方
A.提高功能，降低成本
B.提高成本，降低功能
C.可保持其成本不变
D.提高功能，提高成本

【答案】 C
95、下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。
A.招标控制价必须由招标人编制
B.招标控制价只需公布总价
C.投标人不得对招标控制价提出异议
D.招标控制价不应上调或下浮

【答案】 D
96、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（　）。
A.单独列项的增值税
B.材料价格预涨费
C.周转材料摊销费
D.各种现场用水、用电费

【答案】 B
97、调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（　）。
A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工
B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件
C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人
D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止

【答案】 C
98、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。
A.合同中任何工程量的变化都构成变更
B.合同中任何工作的删减都构成变更
C.不论何种变更都必须由工程师发出指令
D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改

【答案】 C
99、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（ ）之日计付。
A.工程计划交付
B.提交竣工结算文件
C.当事人起诉
D.竣工验收合格

【答案】 B
100、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。则该工程实际结算款额为（　）万元。
A.4397.5
B.4587.5
C.4313.0
D.4513.0

【答案】 D
101、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（　　）。
A.单位工程预算表
B.单项工程综合预算表
C.总预算表
D.附件

【答案】 B
102、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（ ）。
A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整
B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额
C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算
D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款

【答案】 D
103、某工厂年度承办工程总价为2000 万元的工程，其中材料所占比例为50%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25 天，保险天数5 天，则按公式法计算的预付款金额为（　）万元。
A.68.49
B.69.44
C.82.19
D.83.33

【答案】 C
104、某地2017年拟建一年产30万辆汽车的生产项目。根据调查，该地区2013年建设的年产10万辆相同类型汽车的已建项目的投资额为5亿元。生产能力指数