木工班组施工合同.doc

建筑工程劳务承包协议（模板）
甲方：（发包人）
乙方：（承包人） 身份证号：
家庭住址： 联系电话：
依照《中华人民共和国协议法》及其它相关法律、法规的规定，经双方平等协商，自愿签订本承包协议。
一、工程概况
1、工程名称： 工程
2、工程地点：
3、承包范围：项目结构图施工图中所有的模板支拆工程，模板涉及不限于配制、支设、加固、门窗洞口配制模板安装加固；止水穿墙螺栓止水片焊接或安放止水条；截面控制定们筋、切割、撑棍切割及焊接；墙体、顶板、楼梯施工缝刹茬拦设；门窗洞口空位筋切割焊接；预留洞口模板；卫生间厨房间排气洞模板；放线洞模板；分户隔墙板模板；空调管预留安装；流水刹茬模板；花架梁模板；女儿墙模板；电梯井模板；楼梯模板；空调板模板；飘窗板模板；阳台拦板模板；梁头刹茬模板；后浇带及施工缝模板支设；管井模板支设、斜坡屋面顶板檐子模板、地下底板至封顶所有模板支拆以及二次结构所有模板工程。
4、模板分项工作内容：模板及其周转材料现场内互相倒运；配制组装模板加工成型；模板打眼；清理刷油；刷脱模剂；合模板；拆模板；吊运模板及周转模板就位；模板清理；拔钉；配制组装各种门窗口及各种预留洞口模板支设拆除、塞缝、找平、贴粘海海棉条及胶带；墙体及柱需要用的地锚钢筋放制；放穿墙杆套管；墙体内忖的钢筋定位筋制作焊接；门窗洞口定位筋切割焊接；割墙体穿墙杆；校正并加固模板；后浇带、施工缝模板的支拆；搭设满堂红支撑；降板及预留洞口模板支设；搭设简易操作脚手架；顶板、梁、墙体、柱的特殊节点及清扫口留置与封堵；参与总包方及监理的验收；浇筑砼时护模并二次校正；成品保护（墙、柱、门窗口护角）；因墙体支设不严产生砼流浆的清理用工；泡沫条密封条贴在墙体、门窗洞口上清理用工；木工房内外清理用工；外墙接茬、墙、楼梯墙接茬、后浇带刹茬支设不严流浆清理用工；跑模涨模的剔凿、修补、支拆模板的垃圾清理用工；拆除模板及周转材料将其运到指定地点清理刷油；甲方指定堆放处（不导致乙方反复用工）堆放整齐；施工作业面垃圾清理；责任区内的文明施工等模板相关的所有工件内容。由甲方委托脚手工供应的周转材到达现场后，由乙方安排整理、分类、码放整齐。平常退料，乙方负责塔吊覆盖不到范围外的材料转运用工。
5、负责承包区域的施工现场文明施工工作及安全防护（涉及现场作业区内的材料倒运、堆放、整理等），必须达成贵阳市文明安全工地标准，将本施工现场内的垃圾集中清理存放至垃圾池内。
6、文明三区整理（含现场及生活区清理、环境卫生、生活区宿舍卫生平常管理、材料看护）。
7、结构施工期间的预留洞口及水管井洞口的封堵。
8、结构施工期间的所有成品保护工作，结构施工期间的墙体、板、梁、楼梯踏步涨模剔凿打磨修补用工。
9、工人住宿不在施工现场合发生的路途耗时降效费用。
10、冬雨期施工及施工降效用工、结构清理及验收用工、现场内其它不可预见因素导致的增长人工的风险。
11、质量等级：优良
12、工期： 2023 年 10 月 30日至 2023 年 元 月 20 日
二、协议条款及结算依据
1、承包价格按：
1）模板与混凝土实际接触面（施工层二层以上）包干价 27 元/㎡，其中包含质量奖 1 元/㎡，工期奖 1 元/㎡，安全文明施工奖 1 元/㎡。假如二次结构模板未配合施工，则主体模板按25元/㎡结算。
2）模板与混凝土实际接触面（地下室及地下车库、主楼1层、商铺、裙楼）统价 30 元/㎡，其中包含质量奖 1 元/㎡，工期奖 1 元/㎡，安全文明施工奖 1 元/㎡。假如二次结构模板未配合施工，则主体模板按28元/㎡结算。模板作业比例：配制10%、支设60%、拆除30%，涉及顶板、梁中的满堂架子搭设、拆除（含斜坡上模板和局部坡屋面）。
2、乙方完毕的部位或工作量必须经甲方项目经理、栋号长、预算员、技术员、安全员、质检员、相关工长、材料及相关部门签字方可生效。
3、甲方对乙方所完毕的分项工程量给予核算、由主管工长、项目负责人确认后履行书面结算手续，由经营负责人签发。
4、本次分项承包不存在任何承包范围内、外的零工、窝工。
5、对本协议价款其它需要的说明：工作量按实际发生结算，不管出现任何情况不得调整承包单价。乙方承诺如发生不可预见的情况导致停工(短期内连续不大于15天不可预见的情况导致停工例如政府检查和搅拌站没砼，供应中心没来钢筋等)，将不会影响复工后的施工进度、工程质量且不得提出任何索赔。假如因开发商或中建四局出现重大资金困难及不可预见的社会和市场因素，导致工程停工，乙方应密切配合甲方参与协调工作，同时甲方对乙方在现场按实际完毕工作量和协议单项价格给予结算。乙方无任何异议，全力安排人员退场，乙方批准不提出任何额外规定及其它补偿损失请求。
6、付款：进场施工完毕至10层。一周内支付前期完毕实际工作量的70%工程款，年终付至实际完毕工作量的80%，下余工程款待工程结束，并通过验收后给予付清。
7、施工期间如乙方发生以下情况：
（1）、悲观怠工不准时完毕进度；
（2）、打架斗殴、聚众闹事、不服从管理、变相延误工期；
（3）、整体素质不够，质量达不到标准，进度无法保证；
（4）、半途私自停工、退场；
发生以上情况之一，按乙方实际工程量60%（按协议各分项组价为准）结账给乙方，剩余40%作为给甲方的补偿，乙方无条件退场。
三、工程质量、进度及验收
1、乙方承诺执行《现场施工及质量验收规范》标准，施工时应按照施工图纸、施工组织设计、施工方案、技术交底施工。
2、乙方应设专职质量检查员，负责自身承包分项工作部位的质量自检及成品保护工作，并配合甲方向总包方及监理报验。
3、因乙方自身因素导致的返工其损失自负，由此对甲方导致的连带损失、工期延误及罚款均由乙方承担。
4、每月施工进度必须保证最低6层，正常7层，否则由于乙方因素导致的后果由乙方自行承担。
5、根据工程需要，无论刮风、下雨，乙方必须保证24小时连续作业，如未认真执行，视情节严重限度给予1000~5000元处罚。
四、机械及材料供应
1、乙方应与甲方进行对分项工程有关的材料、周转材料实行计划领料办理手续。
2、乙方对甲方所提供的机械、材料进行保管、使用维修，因乙方使用不妥导致材料、机械丢失、损坏、超用由乙方按原价进行补偿。
3、乙方所有的小型工具及消耗品：铁锹、铁锤、扳手、安全带、水管、直尺、车辆、线、手套、胶鞋、太阳灯、灯管、铁钉、脱模剂、铁丝、电钻、钻头、手提锯、圆盘锯、锯片、塑料套管、电焊机、电焊条、砂轮机、砂轮切割片、螺杆（含止水螺杆）、螺帽、海绵胶带、胶模剂、模板栓子（水泥垫块）3型弯、铁销子垫片、U型卡、连接角钢等及所有的劳保用品，均由乙方自行承担，乙方使用的材料，应在保证质量优良和工期的前提下，合理使用，注意节约。
五、劳动保护和劳动条件
1、保证完毕分项范围内的甲方工作任务情况下，乙方自行安排人员和休息时间，但必须遵守甲方的休息时间。
2、甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动条件、劳动纪律和甲方规章制度的教。乙方应严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业久危害。
3、甲方为乙方根据岗位的需，按国家劳动安全、卫生的有关规定提供必要的个人安全防护用品，协议期满后乙方应无损地偿还给甲方。
六、安全生产及文明施工
1、乙方进场后应立即办理三级教育卡，禁用未成年人，工人年龄保证18-55周岁。并保证使用人员均有合法有效证件，且在施工中可以将相关证件送甲方相关人员。
2、乙方进场后，现场抽烟罚款50元/次，不戴安全帽50元/次，不系帽带罚款10元/次，不系安全带高空作业50元/次。
3、伤亡事故的解决，乙方施工人员发生事故时，甲乙双方应及时抢救受伤者，同时保护好现场，以便进行事故定性分析，待定性后由事故责任方承担所有责任，事故解决程序按上述原则办理。
4、乙方应服从并积极配合标准工地规定的施工管理，并执行三级教育卡上订立的各项规章制度，严禁在生活区和施工楼层烧灶，发现罚款班级1000元，工人立即退场。
5、乙方在施工中，每道工序必须做到工完料清、场地清、文明施工。假如不符合规定，甲方有权对乙方进行100-500元的处罚，甲方投入的劳动力按每工日400元从乙方承包款项中扣除。
6、乙方应服从甲方的统一领导和管理，加强职工的组织纪律性教育，生产中做到有章必循、违章必纠、严禁打架斗殴、聚众闹事，一经出现将根据甲方对内制度严厉解决，严重者报相关行政部门或公安机关。施工过程中服从甲方统一管理安排，不得擅自停工刁难以及其他对工程有负面影响的举动，恶意停工一次罚款1000-3000元。
7、乙方发现安全隐患及时告知甲方进行整改，如甲方未按乙方规定整改安全隐患发生的安全事故由甲方负责，其余如乙方未发现安全隐患盲目施工、违章作业所导致的安全事故及损失一切由乙方承担。
8、在生产和非生产过程中如乙方工人突发性疾病（涉及正常性死亡）、上下班交通事故，如：下河洗澡、捞鱼、打架斗殴等的突发事件所导致的伤亡事故一切由乙方承担。
9、乙方应遵守甲方的管理制度，不得出现影响社会稳定的群体集会、打架斗殴、涉黄等非法行为，一经发现将严厉解决，情节严重的报送司法机关，所导致的后果与损失一切由乙方承担。如工作、结算等因素导致的纠纷可申请调解或采用其他合法途径，更不能出现上述情况。
七、双方责任和义务
1、甲方的责任和义务
（1）、甲方负责组织施工图纸的交底、安全技术交底、下达生产施工进度计划和月计划、周计划、质量标准预控措施、检查乙方的生产进度、质量标准、安全文明施工、材料节约、机具设备保养等。
（2）、甲方负责乙方施工人员的住宿。
（3）、甲方负责现场的技术交底、质量、安全、文明现场的检查。
（4）、甲方协助乙方办理注册、暂住证、就业证、健康证、上岗证等相关证件，费用由乙方自负。出门证办理费用10元每张，由乙方承担。
（5）、甲方有权对乙方违章作业、安全违章、质量违章、材料浪费等不规范的行为进行相关处罚。
2、乙方的责任
（1）、乙方保证满足甲方承包该项工程技工、壮工的需求，并根据工程节奏及时调整劳动力保证24小时能连续施工，不可因刮风、下雨、农忙等借口未在规定期间内完毕，由于乙方施工人数局限性或能力不强，不能满足施工进度和工期规定，甲方有权增长人员，结算时从乙方承包款中150%扣除该部分款项若投入劳动力按每工日400元从乙方承包款项中扣除。
（2）、乙方应保证进场人员的素质、技工和壮工的配合比，满足工程的施工需要并保证人员的相对稳定，乙方人员必须身体健康、智力正常，不得使用身体患病（如：慢性病、传染病、精神病、癫痫病、聋哑病、残疾等）不能从事建筑劳动或未成年和女工，如隐瞒病史或谎报年龄，导致一切后果由乙方承担。
（3）、严格按照国家的规范、规程合理组织施工，对承包的分项工程负责，不得违章作业，违章指挥，严格执行技术交底，安全交底，必须对进场人员进行安全教育，如发现安全事故等必须先查明因素，分清责任，如因甲方或第三方责任，责任方应按照国家伤亡标准条例的规定给予补偿，一切善后工作由乙方负责。由乙方自身安全措施不力，违章作业，人为导致的一切安全事故补偿等各项费用在3万元以内的由乙方所有承担，医药费等各项费用超过3万元以上的先由乙方承担3万元，下余部分甲方承担70%，乙方承担30%。
（4）、乙方进行施工现场应对职工进行环境和安全教育，工人必须遵守法规及有关规定，如乙方在施工中违章操作导致的任何上级部门的罚款均由乙方自行承担。
（5）、乙方不能以任何形式将工程转包别人施工，一旦发现，甲方将终止乙方的协议，并处在结算总价的20%的处罚。
（6）、由于乙方在组织劳动施工过程中的施工进度、工程质量、安全文明施工、材料管理、劳动力资源局限性等因素影响施工，期限内无明显改观，甲方将半途辞退乙方，并按每个人工（技工150元，普工110元）结算人工费。每工日以10小时为准。具体以甲方天天考勤为准，乙方无任何异议。
（7）、由于乙方操作违章或质量问题受到总包、监理及上级部门的处罚由乙方承担，并承担由此给甲方导致的连带损失。
（8）、乙方不得认为满足商务条件为由而影响或拒绝工程继续施工。
（9）、如乙方在外租房住宿、做饭，必须做好工人的交通安全教育工作，乙方工人在工地以外所发生一切事件与我公司无关，由乙方自行承担。
八、争议解决
1、乙方委派________________同志为现场负责人，负责协议履行和现场各项管理工作。
2、乙方对本协议自愿放弃抗辩权。
3、本协议签订之日起生效至工程款所有付清后终止。
4、任何一方半途不得以任何理由停工加价或压价（以本协议结算为准），双方因履行承包协议发生争议，双方协商解决。当事人一方也可以直接向工程所在地法院起诉。
5、本承包协议一式两份，甲方一份，乙方一份。

甲方： 乙方：

负责人： 负责人：

身份证号码： 身份证号码：

联系电话： 联系电话：

日期： 日期：