2025年水利水电土建工程施工合同（GF-2000-0208）修订协议.docx

2025年水利水电土建工程施工合同（GF-2000-0208）修订协议

协议书
本协议书由以下双方于____年____月____日在____省____市____签订：
发包人：____（以下简称“发包人”）
承包人：____（以下简称“承包人”）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就____（项目名称）水利水电土建工程施工事宜，订立本协议书。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：____
1.2 工程地点：____
1.3 工程内容：____（包括但不限于土石方工程、混凝土工程、砌体工程、钢筋工程、模板工程、脚手架工程、地基与基础工程、防水工程、装饰装修工程、道路与地面工程、桥涵工程、构筑物工程等水利水电土建工程相关内容）
1.4 工程规模及主要结构类型：____
1.5 工程特征及技术标准：____（应满足国家及行业现行相关技术标准和规范要求，如《水利水电工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等）
第二条 合同文件构成及解释顺序
2.1 本合同文件包括：
（1）协议书
（2）中标通知书（若有）
（3）投标函及其附录（若有）
（4）专用合同条款
（5）通用合同条款
（6）技术文件
（7）图纸
（8）已标价工程量清单（若有）
（9）经批准的施工组织设计（或施工方案）
（10）双方交换函件及补充协议
2.2 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应不违反合同目的的情况下，按照上列顺序优先解释；仍有不确定的，由双方协商解决，协商不成的，按本协议书第十三条约定处理。
第三条 发承包双方
3.1 发包人：名称____，法定代表人____，注册地址____，通讯地址____，联系电话____，电子邮箱____。
3.2 承包人：名称____，法定代表人____，注册地址____，通讯地址____，联系电话____，电子邮箱____。
3.3 发包人委托的监理单位：名称____，总监理工程师____，联系电话____。
3.4 发包人委托的代建单位（若有）：名称____，代建单位负责人____，联系电话____。
第四条 合同价款
4.1 本合同采用____（固定总价/固定单价/可调价格）方式计价。
4.2 合同总价款（含税）为人民币____元整（大写：____元整）。
4.3 合同价款包括承包人为完成本合同项下全部工程内容所发生的成本、费用、利润和税金。
4.4 合同价款中包含的风险范围包括：____。风险范围以外的费用，由发生该费用的一方承担，或按专用合同条款约定执行。
4.5 如发生合同约定调整合同价款的情况，调整后的合同价款不应超过合同约定的最高投标限价（若适用）。
第五条 工程进度安排与工期
5.1 开工日期：____年____月____日
5.2 竣工日期：____年____月____日
5.3 总工期：____日历天。
5.4 发包人要求工期延误：因发包人原因导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，具体按专用合同条款约定执行。
5.5 承包人原因工期延误：因承包人原因造成工期延误，承包人应承担违约责任，具体按专用合同条款约定执行。
5.6 工期提前：承包人提前完成工程，发包人是否给予奖励，按专用合同条款约定执行。
第六条 工程质量与检验
6.1 工程质量必须达到____（国家/行业/地方）现行相关技术标准和规范要求，以及发包人提供的图纸、技术要求及其他文件要求。具体质量标准为：____（如合格级、优良级等）。
6.2 承包人应建立完善的质量保证体系，严格按照设计图纸、技术规范、标准及批准的施工组织设计组织施工，并接受发包人、监理人的检查和监督。
6.3 承包人应按要求进行自检，自检合格后报请监理人检查验收。未经监理人检查验收或检查验收不合格，不得进行下道工序施工。
6.4 工程质量保修期为自工程竣工验收合格之日起____年。在保修期内，承包人对工程质量缺陷承担保修责任。
第七条 材料设备
7.1 材料供应：____（明确主要材料供应责任，如承包人负责采购所有材料，发包人负责提供____等材料。承包人采购的材料应符合设计要求和规范标准，并按规定进行报验）。
7.2 设备供应：承包人应自行配备完成本合同工程所需的施工机械设备，性能满足施工要求。发包人可能提供的设备包括：____（若有）。
7.3 材料检验：承包人应对所有工程材料进行检验，并按合同约定或监理人要求提交检验报告。检验费用由承担方承担，按专用合同条款约定执行。
7.4 材料保管：承包人应对进场材料进行妥善保管，防止损坏、丢失或变质，保管费用由承包人承担。
第八条 工程变更
8.1 变更范围：包括但不限于设计变更、工程量增减、施工条件变化、技术规范调整等引起合同内容修改或补充的事项。
8.2 变更程序：承包人提出变更请求应说明理由和依据，并附相关资料，报送监理人。监理人确认变更请求后，报发包人批准。变更估价由监理人根据合同约定或市场价格进行，报发包人确认。
8.3 变更费用：因变更引起的合同价款增减及工期影响，由双方协商确定或按变更估价程序执行。因发包人变更导致承包人窝工、停工损失的，由发包人承担。
第九条 工程款支付
9.1 预付款：发包人按合同约定向承包人支付预付款。预付款应按____（时间或比例）分次支付，每次支付前承包人需提交相应金额的预付款支付申请及证明文件。预付款应按专用合同条款约定抵扣。
9.2 进度款：承包人应按合同约定及施工进度，分阶段报送工程量计量报告、进度款支付申请及有关资料，经监理人审核、发包人批准后，发包人应在收到申请后____日内支付相应款项。发包人累计支付进度款达到合同总价款（扣除预付款、质保金等）的____%后，停止支付进度款，直至工程竣工验收合格并完成结算。
9.3 质保金：发包人按合同约定扣留一定比例的工程质量保证金（质保金），质保金比例不超过合同总价款的____%。质保期满，经发包人确认工程无质量问题，应退还质保金。
9.4 最终结清：工程竣工验收合格后，承包人应向发包人提交完整的结算资料，经审核确认后，发包人应在收到结算资料后____日内支付至结算总价的____%（或约定比例），剩余部分作为最终结算款支付。发包人应在最终结清支付后____日内，将最终结清支付证明报送经办银行，以便承包人办理收款。
9.5 支付违约：发包人未按合同约定支付工程款，应向承包人支付违约金，违约金计算方法按专用合同条款约定执行。
第十条 竣工验收与结算
10.1 竣工验收：承包人完成工程后，应向监理人申请竣工验收。监理人应组织相关单位进行验收。验收合格的，发包人应在收到验收申请后____日内组织竣工验收。竣工验收应满足专用合同条款约定的条件。
10.2 竣工验收报告：竣工验收合格的，发包人应在收到承包人提交的竣工验收报告后____日内，向承包人签发工程竣工验收合格证明。
10.3 竣工结算：承包人应在工程竣工验收合格后____日内，向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人应在收到竣工结算报告及资料后____日内，组织审核确认或提出修改意见。双方应就结算金额进行协商，协商不成的，按本协议书第十三条约定处理。结算金额确认后，发包人应按第九条约定支付最终结清款。
10.4 结算资料：竣工结算应依据合同文件、中标通知书（若有）、投标函及其附录（若有）、技术文件、图纸、已标价工程量清单（若有）、经批准的施工组织设计（或施工方案）、变更文件、索赔与现场签证确认单等编制。
第十一条 安全文明施工与环境保护
11.1 安全责任：承包人全面负责施工安全，建立安全生产责任制，制定安全措施，并确保其员工及第三方人员的安全。承包人应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，接受发包人、监理人的安全检查。
11.2 文明施工：承包人应遵守国家和地方有关环境保护、文明施工的法律法规，采取有效措施控制施工扬尘、噪音、污水等，保护周边环境。
11.3 安全事故处理：发生安全事故，承包人应立即采取应急措施，保护现场，并按合同约定及时上报发包人、监理人及有关部门。安全事故的处理费用由责任方承担。
第十二条 风险分担与保险
12.1 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，或允许延期履行。具体按本协议书第十四条约定执行。
12.2 保险：承包人应按照合同约定，自行办理以下保险，并提交保险单复印件报送监理人备案：
（1）工程一切险（或建筑安装工程一切险）
（2）第三方责任险
（3）人员意外伤害保险
（4）承包人应保证保险的有效性，保险范围和期限满足合同要求。保险费用由承包人承担。
发包人可根据合同需要，要求承包人购买其他保险，费用由发包人承担。
第十三条 违约责任
13.1 发包人违约：发包人未按合同约定提供施工条件、支付工程款、组织竣工验收等，应承担相应违约责任，包括但不限于赔偿承包人损失、支付违约金、承担赶工费用等，具体按专用合同条款约定执行。
13.2 承包人违约：承包人未按合同约定工期竣工、质量不合格、未履行安全文明施工义务、未按约定购买保险等，应承担相应违约责任，包括但不限于赔偿发包人损失、支付违约金、承担返工费用、解除合同等，具体按专用合同条款约定执行。
13.3 不可抗力导致的违约：因不可抗力导致合同解除或无法履行的，双方互不承担违约责任，已发生的费用按实际情况结算。
第十四条 不可抗力
14.1 不可抗力定义：指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如严重自然灾害（地震、洪水、台风等）、战争、动乱等。
14.2 不可抗力通知：发生不可抗力事件，受影响方应在事件发生后____日内书面通知另一方，并提供相关证明文件。
14.3 不可抗力后果处理：
（1）根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，或允许延期履行。
（2）承包人应采取措施将损失降至最低。
（3）不可抗力消除后，应尽快恢复施工。
（4）因不可抗力造成的合同解除，双方应就已完成工程量、已发生费用进行结算。
第十五条 合同解除
15.1 协商解除：双方协商一致，可以解除合同。
15.2 发包人解除合同：承包人严重违约，且在发包人给予的期限内未纠正，或承包人破产、解散等，发包人有权解除合同。
15.3 承包人解除合同：发包人严重违约，导致合同无法履行，承包人有权解除合同。
15.4 解除合同后果：合同解除后，双方应就已完成工程量、已发生费用、违约责任等进行结算。
第十六条 争议解决
16.1 争议协商：双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的任何争议。
16.2 调解：协商不成的，可请求____（如当地建设行政主管部门、行业协会等）进行调解。
16.3 仲裁：调解不成的，或双方另有约定，按下述第____种方式解决：
（1）提交____（具体仲裁委员会名称）按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）依法向____（有管辖权的人民法院）提起诉讼。
第十七条 合同生效与终止
17.1 生效条件：本协议书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。
17.2 终止条件：合同在下列任一情况下终止：
（1）合同履行完毕，结算支付完成。
（2）合同解除。
（3）法律规定或双方约定终止的其他情形。
第十八条 通知与送达
18.1 通知方式：双方在本协议书首页载明的地址、联系电话、电子邮箱为有效联系方式。任何通知或通讯应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件等）按上述地址送达。
18.2 送达确认：以邮局挂号信发出方式送达的，挂号信寄出后____日视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，发出时视为送达。专人送达的，签收人为送达。以上方式无法送达的，可采用公告送达。
18.3 通知效力：任何一方变更联系方式，应提前____日书面通知对方，否则按原联系方式送达的通知视为有效送达。
第十九条 保密
19.1 未经对方书面同意，任何一方不得将本协议内容、在履行本协议过程中获知的对方商业秘密或其他保密信息泄露给任何第三方。
19.2 本保密义务在本协议终止后仍然有效。
第二十条 不可转让
20.1 未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利和义务部分或全部转让给第三方。
第二十一条 法律适用与争议解决
21.1 本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
21.2 与本协议相关的任何争议，适用本协议第十六条约定解决。
第二十二条 其他
22.1 合同标题：本协议书无正式标题，按内容性质确定标题。
22.2 补充协议：对本协议书的任何修改或补充，均应以书面形式作出，并成为本协议书不可分割的一部分。补充协议与本协议书具有同等法律效力。
22.3 合同份数：本协议书一式____份，发包人执____份，承包人执____份，监理人执____份（若有），____（其他）执____份，具有同等法律效力。
22.4 未尽事宜：本协议书未尽事宜，由双方协商签订补充协议解决。
（以下无正文）
发包人：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字）
____年____月____日
承包人：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字）
____年____月____日