建设工程劳务分包合同范本2025.docx

建设工程劳务分包合同范本2025

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，就乙方分包甲方的建设工程项目（以下简称“本项目”）中的劳务作业事宜，达成如下协议：
第一条 分包工程范围及内容
1.1 乙方同意按照甲方（或其指定的总包单位）与发包人签订的总承包合同及相关的施工组织设计要求，承担本项目中位于 [填写项目具体地址] 的 [填写具体工程名称] 工程的下列劳务作业：
（1）[详细列出具体劳务作业内容，例如：砌筑工程，包括但不限于砖砌体、砌块砌体等；抹灰工程，包括但不限于内墙抹灰、外墙抹灰等；钢筋绑扎工程；模板安装与拆除工程；混凝土浇筑与振捣；防水工程；装饰装修工程中的抹灰、面层铺设等。]
1.2 分包范围以甲方提供的施工图纸 [图纸编号：] 及施工组织设计中的相关部分、甲方（或总包单位）发出的与分包工程相关的指令、通知为准。
1.3 乙方仅提供劳务作业，不包括工程所需的主要建筑材料、构配件和设备（除非合同另有明确约定）。
第二条 合同工期
2.1 分包工程的开工日期为： 年 月 日（或根据总包合同节点确定）。
2.2 分包工程的竣工日期为： 年 月 日。
2.3 总工期为： 天，自开工日期起计算。
2.4 乙方应严格按照总包合同或甲方（或总包单位）批准的施工进度计划组织施工，确保按时完成各节点及最终竣工。
第三条 质量标准与验收
3.1 分包工程应严格按照国家现行相关施工质量验收规范、标准和设计图纸的要求施工，确保工程质量达到 [填写具体质量标准，例如：合格/优良] 标准。
3.2 乙方应建立完善的内部质量管理体系和检验制度，并配合甲方（或总包单位）及监理单位进行质量检查和验收。
3.3 分包工程完工后，乙方应首先进行自检，自检合格后书面通知甲方（或总包单位）申请验收。
3.4 甲方（或总包单位）应在收到验收申请后 [填写具体天数] 内组织相关单位进行验收。验收合格后，签署验收记录；验收不合格，乙方应按要求整改，并承担整改费用，直至验收合格。
3.5 因乙方原因导致工程质量不符合约定标准的，乙方应负责无偿返工、修复，并承担由此造成的损失。
第四条 合同价款与支付
4.1 分包工程劳务报酬采用 [选择一种计价方式，例如：固定总价/固定单价/按工日/按建筑面积] 方式计价。
（1）若采用固定总价：总价为人民币（大写） [填写总价金额] 元整（¥ [填写小写金额] ）。
（2）若采用固定单价：单价为 [填写具体单价] 元/ [填写计量单位，例如：平方米/立方米/吨/工日]，具体工程量按实际完成并经甲方（或总包单位）确认的数量结算。
（3）若按工日计价：单价为人民币 [填写单价金额] 元/工日，每月实际出勤工日经甲方（或总包单位）确认后结算。
4.2 工程量确认：采用计量方式的，工程量由乙方统计，经甲方（或总包单位）现场代表或监理工程师审核确认后作为结算依据。
4.3 工程款支付：
（1）预付款：合同签订后 [填写具体天数] 内，甲方（或总包单位）应向乙方支付合同总价款的 [填写百分比] %，即人民币 [填写金额] 元整（¥ [填写小写金额] ）作为预付款。
（2）进度款：分包工程完成至 [描述第一个支付节点，例如：基础工程完工/主体结构完成一半] 时，经甲方（或总包单位）确认，支付至合同总价款的 [填写百分比] %；完成至 [描述第二个支付节点，例如：主体结构全部完成] 时，经甲方（或总包单位）确认，支付至合同总价款的 [填写百分比] %；以此类推，直至工程竣工验收前，支付至合同总价款的 [填写百分比] %。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后 [填写具体天数] 内，甲乙双方完成结算审核，甲方（或总包单位）应支付至结算总价的 [填写百分比] %；剩余 [填写百分比] %作为质保金，于工程交付使用后 [填写具体时间，例如：六个月/十二个月] 内支付。
4.4 支付方式：甲方（或总包单位）应通过银行转账方式将工程款支付至乙方指定的银行账户。
乙方指定收款账户：
开户名称： [填写乙方公司全称或负责人姓名]
开户银行： [填写开户银行名称]
银行账号： [填写银行账号]
4.5 发票：乙方应在每次收到甲方（或总包单位）支付工程款后 [填写具体天数] 内，向甲方（或总包单位）开具等额、合法的增值税 [普通/专用] 发票。
第五条 材料设备供应
5.1 除合同另有约定外，本分包工程所需的主要建筑材料、构配件和设备由甲方（或其指定的总包单位）负责采购供应，并应保证材料质量符合设计要求和国家现行标准。
5.2 甲方（或总包单位）应提前 [填写具体天数] 将材料、设备的供应计划、品牌、规格、数量等书面通知乙方，并安排乙方进行验收。
5.3 材料设备的运输、卸货、保管等费用由甲方（或总包单位）承担。
5.4 因甲方（或总包单位）供应的材料、设备质量问题导致工程质量不合格或造成乙方损失的，由甲方（或总包单位）承担全部责任。
第六条 安全文明施工与环境保护
6.1 乙方是分包工程施工安全生产的责任主体，必须严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规、规章制度，以及甲方（或总包单位）制定的安全生产规章制度和操作规程。
6.2 乙方应自行配备满足安全生产需要的劳动防护用品，并对自身施工人员进行安全教育和培训，确保其掌握必要的安全知识和操作技能。
6.3 乙方应制定专项安全施工方案，并报甲方（或总包单位）安全管理部门批准后实施。
6.4 乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持场容场貌整洁，及时清理施工垃圾，并做好环境保护工作，不得扰民。
6.5 因乙方原因发生的安全事故，由乙方承担全部责任，并承担由此产生的一切费用。乙方应立即采取应急措施，并保护好现场，同时及时通知甲方（或总包单位）。
第七条 双方责任与义务
7.1 甲方的责任与义务：
（1）提供施工图纸、施工组织设计及相关的技术文件供乙方参考。
（2）负责协调总包单位及其他分包单位与乙方之间的工作面交接和交叉作业事宜。
（3）按照合同约定及时组织工程量审核、支付工程款。
（4）负责办理与分包工程相关的政府主管部门的审批、许可手续（如需）。
（5）提供满足施工需要的施工场地、水电接口等必要条件。
（6）对乙方施工人员进行相关管理制度的教育。
7.2 乙方的责任与义务：
（1）按照合同约定的范围、内容和质量标准完成劳务作业，确保工期。
（2）负责组建满足工程需要的劳务队伍，自行管理施工人员，包括生活、工资发放、劳保、安全教育等。
（3）遵守国家及地方有关劳务管理的法律法规，不得使用童工、严禁转包或再分包。
（4）服从甲方（或总包单位）的现场管理、统一调度和指挥，执行甲方（或总包单位）下达的指令。
（5）严格按照安全文明施工和环境保护的要求进行作业，承担由此产生的一切费用。
（6）爱护和保管好甲方（或总包单位）提供的施工图纸、资料及其他设施设备。
（7）工程完工后，清理好自己施工区域内的垃圾和杂物。
第八条 管理与协调
8.1 乙方应指派 [填写项目经理姓名] 作为其在现场的负责人，负责与甲方（或总包单位）及监理单位的沟通协调。
8.2 乙方应积极配合甲方（或总包单位）及监理单位对分包工程进行的检查、监督和协调工作。
8.3 甲方（或总包单位）应就分包工程施工中的重大问题（如重大设计变更、工程量增减、工期调整等）及时与乙方沟通协商。
第九条 违约责任
9.1 甲方违约责任：
（1）未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项 [填写利率，例如：万分之五] 的违约金。
（2）因甲方原因导致工期延误的，应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
9.2 乙方违约责任：
（1）工程质量不符合约定的，乙方应负责无偿返工、修复，并承担由此造成的损失。
（2）工期延误，除不可抗力原因外，乙方应承担相应责任，并支付甲方违约金 [具体违约金计算方式，例如：按合同总价款的万分之几乘以逾期天数]。
（3）乙方擅自更换分包单位人员或转包、再分包的，甲方有权立即解除合同，乙方并承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
（4）发生重大安全事故或严重违反安全、文明施工规定的，甲方有权立即解除合同，乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。
（5）乙方不按约定开具发票或发票不合规的，甲方有权拒绝支付相应款项。
第十条 不可抗力
10.1 不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争、政府行为等。
10.2 任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力发生后 [填写具体天数] 内书面通知对方，并提供相关证明文件。
10.3 因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。
10.4 若不可抗力影响持续超过 [填写具体天数]，双方可协商解除合同。
第十一条 争议解决
11.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
11.2 协商不成的，任何一方均有权向 [选择一种方式：具有管辖权的人民法院提起诉讼/指定的仲裁委员会申请仲裁]。
第十二条 合同生效与终止
12.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 本合同在以下条件满足时终止：
（1）分包工程竣工验收合格，甲方（或总包单位）支付完全部工程款。
（2）双方协商一致解除。
（3）因不可抗力导致合同解除。
12.3 合同终止后，乙方应完成以下事项：
（1）办理完毕分包工程的相关资料移交手续。
（2）清理并拆除自己使用的临时设施。
（3）按照甲方（或总包单位）的要求，将剩余材料、设备（如有）移交或作价处理。
第十三条 保密
13.1 甲乙双方对于在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息等不得向任何第三方泄露，也不得用于本合同目的之外的其他用途。
13.2 本保密义务不因合同的终止而失效。
第十四条 其他
14.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
14.2 本合同一式 [填写份数] 份，甲方执 [填写份数] 份，乙方执 [填写份数] 份，具有同等法律效力。
14.3 本合同适用中华人民共和国法律。
（以下无正文）
甲方：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期： 年 月 日
乙方：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期： 年 月 日