2025年水利工程施工监理合同（GF-2007-0211）.docx

2025年水利工程施工监理合同（GF-2007-0211）

协议书
本协议由以下双方于____年____月____日在____地签订：
发包人：________________________（以下简称“发包人”）
法定代表人或授权代表：____________
地址：________________________________________
监理人：________________________（以下简称“监理人”）
法定代表人或授权代表：____________
地址：________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就发包人委托监理人对____（工程名称）____（工程地点）____（工程范围）进行施工阶段监理事宜，订立本合同。
鉴于：
1. 发包人已获得____（项目批准文件名称及文号）批准，有权投资并建设____（工程名称）。
2. 发包人已委托监理人对____（工程名称）进行施工阶段监理。
3. 监理人具备相应的资质，愿意接受发包人的委托，提供本合同约定的监理服务。
为明确双方的权利和义务，依据《水利工程施工监理合同（GF-2007-0211）》通用条款和专用条款的规定，双方达成协议如下：
第一条 监理范围和内容
1.1 本合同监理范围包括：____（详细列出监理的工程范围，如整个工程或分部分项工程）。
1.2 本合同监理内容如下：
（1）协助发包人编制或审核监理规划、监理实施细则。
（2）审查承包人提交的施工组织设计、专项施工方案、技术措施等，并提出审查意见。
（3）审查分包单位资质条件。
（4）检查工程材料、构配件、设备的出厂合格证、质量证明文件及进场检验报告，必要时进行见证取样或平行检验。
（5）检查工程测量放线、工程地质、水文地质等。
（6）审查工程进度计划，检查实际进度，定期向发包人提交工程进度监理报告，并根据实际情况提出调整建议。
（7）检查施工过程中的工程质量、安全生产、文明施工及环境保护等情况。
（8）审核承包人提交的工程量报告，签发工程款支付证书，并参与工程结算。
（9）参与或主持设计变更的论证，协助办理设计变更手续。
（10）组织或参加工程协调会议，协调处理施工中出现的问题。
（11）根据授权签发工程暂停、复工等指令。
（12）编写监理日志、监理月报、专题报告等监理文件。
（13）参与工程竣工验收相关准备工作。
（14）完成发包人委托的其他与工程监理相关的工作。
第二条 合同文件组成及解释顺序
2.1 组成本合同的文件包括：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书（若通过招标）
（3）投标函及其附录（若通过招标）
（4）专用合同条款
（5）通用合同条款
（6）监理规划
（7）工程量清单（若涉及）
（8）技术标准规范
（9）其他合同约定的文件
2.2 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、监理人、承包人协商解决。协商不成的，按争议解决约定处理。
第三条 监理期限
3.1 本合同监理期限自____年____月____日（以下简称“开工日期”）起至工程竣工验收合格之日止。
3.2 开工日期指：____（明确约定，如承包人收到开工通知书之日或监理人开始进入现场进行工作的之日等）。
3.3 若工程因故暂停，暂停期限不计入监理期限，但监理人应继续履行监理职责，直至工程恢复施工。
第四条 监理报酬
4.1 监理报酬采用____（固定总价/固定单价/按工程概（预）算比例乘以约定的费率）方式计算。
4.2 监理报酬的计算基础为：____（详细说明，如中标金额/中标金额+设计变更/按批准的工程概算等）。
4.3 监理报酬费率为：____（明确约定具体的费率）。
4.4 监理报酬总额估算为人民币____元（大写）____元整。
4.5 支付方式：发包人应于____（支付周期，如每月/每季度/工程 milestones 完成后）向监理人支付上期应付监理报酬。支付比例/条件为：____（详细约定支付比例、条件及前提）。
4.6 支付账户：监理人应向发包人指定的以下银行账户支付：
账户名称：________________________
开户银行：________________________
银行账号：________________________
4.7 调整：除专用合同条款另有约定外，因工程变更、工程量增减、市场价格波动等因素需调整监理报酬的，由监理人提交书面调整建议及依据，经发包人审核确认后执行。
第五条 发包人的权利与义务
5.1 发包人有权监督、检查监理工作的执行情况，并要求监理人提交监理报告。
5.2 发包人应负责提供监理人开展监理工作所需的必要工作条件，包括但不限于：提供合同约定的监理工作场所、办公设施、通讯设备、必要的工程资料（如图纸、地质资料等）。
5.3 发包人应在约定的期限内，向监理人提供开展监理工作所需的相关资料和信息。
5.4 发包人应按合同约定及时足额支付监理报酬。
5.5 发包人应委托授权代表负责与监理人的协调工作，并指定专门部门和人员配合监理工作。
5.6 发包人应尊重监理人的独立性，不得非法干预监理人的正常工作。
5.7 发包人应负责组织或参与工程协调会议，协调解决施工过程中出现的有关问题。
5.8 发包人应负责审核工程变更、工程索赔、工程结算等事宜，并在授权范围内做出决定。
第六条 监理人的权利与义务
6.1 监理人应根据本合同约定，在发包人的授权范围内，独立、公正地开展监理工作，对工程质量、进度、投资进行控制，并履行合同约定的其他监理职责。
6.2 监理人应组建满足监理要求的项目监理机构，并向发包人报送项目监理机构成员名单及职责分工。监理机构成员应具备相应的资格和经验。
6.3 监理人应在合同约定的期限内完成监理工作，并按照合同约定提交监理报告。
6.4 监理人应建立完善的监理资料管理制度，妥善保管监理过程中形成的各类文件和资料。
6.5 监理人有权获得开展监理工作所必需的工程资料、原始记录、现场情况等，并有权进入工程现场进行检查、测量、取样等。
6.6 监理人有权要求承包人纠正违反设计文件、技术标准规范、施工合同约定的行为。
6.7 监理人有权签发工程暂停、复工等指令，但紧急情况下发出的暂停指令应立即通知发包人。
6.8 监理人有权签发工程款支付证书，但需经发包人审核确认后方可支付。
6.9 监理人应维护发包人的利益，不得与承包人串通损害发包人利益，不得接受承包人的贿赂或利益输送。
6.10 监理人应遵守国家法律法规及有关工程建设强制性标准，并按照监理规范的要求进行监理工作。
第七条 监理人的权利限制
7.1 除专用合同条款另有约定外，监理人在以下方面的权利受到限制：
（1）监理人无权擅自改变工程设计。
（2）监理人无权擅自批准工程变更。
（3）监理人无权擅自处理工程索赔。
（4）监理人无权擅自决定工程结算。
（5）监理人发出的暂停、复工指令在特殊情况下（如危及工程安全）仍需立即报发包人批准。
（6）监理人无权直接指挥承包人的施工活动。
第八条 违约责任
8.1 发包人违约责任：
（1）发包人未按合同约定支付监理报酬的，应按日向监理人支付应付监理报酬____%的违约金，但累计违约金不超过监理报酬总额的____%。逾期超过____日，监理人有权解除合同。
（2）发包人未能提供必要工作条件或未能及时提供相关资料的，导致监理人无法正常工作的，应承担相应责任，并赔偿监理人因此遭受的损失。
（3）发包人非法干预监理人工作，给监理人造成损失的，应承担赔偿责任。
8.2 监理人违约责任：
（1）监理人未能按合同约定履行监理义务，给发包人造成损失的，应承担赔偿责任。
（2）监理人因失职或违反职业道德给发包人或第三方造成损失的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
（3）监理人擅自扩大监理范围或超出授权范围履行职责，给发包人造成损失的，应承担赔偿责任。
（4）监理人泄露应当保密的工程信息，给发包人或第三方造成损失的，应承担赔偿责任。
第九条 不可抗力
9.1 不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。
9.2 任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后____日内通知对方，并提供相关证明文件。
9.3 双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。
9.4 因不可抗力事件导致的合同解除，双方应做好善后处理工作，包括财产清理、人员遣散等，并相互返还已收受的款项。
第十条 争议解决
10.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
10.2 协商不成的，任何一方均有权向____（明确约定仲裁委员会名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会北京分会）申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（或：
10.2 协商不成的，任何一方均有权向____（明确约定有管辖权的人民法院，通常为工程所在地或发包人所在地）提起诉讼）。
第十一条 合同生效、变更与解除
11.1 本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。
11.2 本合同在履行过程中，经双方协商一致，可以订立书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
11.3 发生以下情况之一时，合同可以解除：
（1）双方协商一致同意解除本合同。
（2）因不可抗力致使合同目的无法实现。
（3）一方严重违约，致使合同目的无法实现，守约方有权解除合同。
（4）监理工作完成，缺陷责任期结束。
11.4 合同解除后，双方应做好善后工作，包括合同款项结算、资料返还、财产清理等。
第十二条 其他约定
12.1 保密：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，除非法律规定或有权机关要求披露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后____年。
12.2 知识产权：监理过程中监理人产生的监理报告、监理数据、计算成果等知识产权，除合同另有约定外，归发包人所有。监理人有权在不泄露发包人商业秘密的前提下，将监理成果用于其他类似项目。
12.3 通知：双方之间的所有通知、请求、要求或其他通讯均应以书面形式，通过本合同约定的地址、传真或电子邮件送达。任何一方变更联系方式，应提前____日书面通知对方。
12.4 适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
12.5 合同份数：本合同一式____份，发包人执____份，监理人执____份，具有同等法律效力。
12.6 其他：____（双方可在此处约定其他未尽事宜）。
发包人（盖章）：________________________
法定代表人或授权代表（签字）：____________
日期：____年____月____日
监理人（盖章）：________________________
法定代表人或授权代表（签字）：____________
日期：____年____月____日