基坑支护承包施工合同.doc

立威山地下车库基坑支护承包施工合同甲方（发包方）： 河南省华荣聚城建设工程有限公司 乙方（承包方）： 河南福兴建设工程有限公司 2017年4月20日 基坑支护工程施工合同甲方（发包单位）： 河南省华荣聚城建设工程有限公司 （以下简称甲方）乙方（承包单位）： 河南福兴建设工程有限公司 （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，为明确双方责任和义务，确保工种质量效果根据本工程的具体情况，甲乙双方协商签订本合同，共同遵守，其条款如下：第一条 工程概况（一） 分项工程名称： 立威山地下车库边坡支护工程 （二） 工程地点： 平顶山市开源路南段与轻工路交叉口东南角 第二条 工程承包内容及承包方式（一） 基坑支护方案：乙方按规范和工程具体情况设计基坑支护方案。（二） 工程承包内容：乙方承担基坑支护施工，基坑回填前保修的一切施工及费用。（三） 承包方式：包工包料包机械设备（不含水电费）。第三条 取费标准及费用结算办法（一）工程总承包费用。 喷浆价格： 95 元/平方米工作内容包括钢筋网片制作安装喷浆；喷素浆 60 元/平方米工作内容（不包括钢筋网片制作安装）喷浆；锚杆价格： 85 元/米，工作内容包括成孔、锚杆制作安装、注浆；以上价格均为不含税价格；结算办法：喷浆面积按现场实际施工面积测量为准，锚杆数量以实际施工延长米计算。第四条 工期（一）本工程施工工期随基坑开挖进度而定约20天。（二）因下雨、地下隐蔽物、基坑周围环境、工作面等非乙方原因造成乙方停工，工期应相应顺延。第五条 工程质量标准和保修要求（一）施工期间质量标准为：基坑方案、有关图纸和相关规范、规程。乙方不按该标准施工时甲方有权下达整改通知或停工通知，乙方负担产生的费用。（二）基坑竣工验收标准为：满足地下土建施工要求，并通过建筑工程质量监督站及有关部门的检查、验收；基坑影响范围内的周边道路、建筑物不出现损坏；基坑周边管线正常使用或修复后正常使用。（三）工程资料：以通过建筑工程质量监督站及有关部门的验收为准。（四）保修要求：基坑出现险情时甲方应迅速通知乙方、乙方无条件进行保修，并负责保修期内基坑支护结构质量安全。并承担因保修不及时和达不到竣工验收标准所造成的损失。基坑保修期为地下室主体完工三个月后。第六条 工程款预支方式（一）基坑支护完成并通过甲方组织的验收后，甲方向乙方支付工程款总额的80%。（二）剩余15%的工程款于2018年春节付款，剩余5%的工程款待地下室回填土完成后一次付清。第七条 双方责任一：甲方责任1.甲方负责提供建筑物底层平面及周边管网图等。2.甲方负责提供勘探资料（详勘）一份，查明并提供施工现场及周边（施工所能影响的范围内）详细的地下隐蔽物及既有建筑物的情况。 3甲方应书面提供放线导线的点及高程BM点（或甲方负责测量放线工作）。4.甲方负责联系临时用水、电，乙方挂表计量交费。5.甲方负责协调乙方与业主和监理的关系及周边的社会关系。6.如因乙方原因造成工程无法进行或工期长时间延误，甲方有权更换队伍，并属乙方违约。 （二）乙方责任 1.乙方负责此方案的设计（具有相应资质）。 2.乙方就本合同承包范围内的工程向甲方负责，不得转包、分包，服从甲方的领导，遵守甲方制订的项目施工管理等一切制度。 3.严格按照施工图纸、图纸会审纪要、施工规范、规程及有关技术要求进行施工，确保工程质量，并接受甲方及相关职能部门的检查、监督及管理，向甲方提交施工范围内完整的技术资料及其他相关施工资料原件。 4.乙方应服从甲方的工作调度及现场管理。 5.乙方负责提供施工组织设计和施工工序技术交底、并按设计和规程要求认真组织施工。 6.乙方应保证施工设备及人员的调配能满足施工的要求，保证在合同工期内完成施工任务。 7.按甲方技术交底要求进行原材料的原验并整理提供施工技术资料。 8.现场文明施工，服从甲方及文明施工的要求。遵守有关安全施工法律、法规及有关规章制度，对进场人员进行安全教育，杜绝安全事故发生。否则，承担相关责任和损失。 9.由于乙方不服从管理，不按设计和规范施工造成的追加工作量、返工损失及基坑塌方责任自负，并赔偿甲方因此产生的损失及费用。 10.乙方独自承担施工安全及人身伤害责任。 11.乙方在现场基坑开挖时，每一阶段制定一次工期，并报甲方。 12.乙方应及时上报施工组织设计等书面文件，如不及时上报而产生的工程延误等，由乙方负责。 13.乙方应尽力组织人力，设备，材料等，以保证工期。 第八条 违约责任（一） 乙方未在合同工期内完成施工任务，每逾期一天罚款千分之一。（二） 由于乙方不按设计方案和有关规范施工，甲方下达整改通知仍不执行，甲方有权进行处罚，并且因此造成的基坑塌方责任乙方负责。第九条 其他 （一）双方约定甲方派 赵晓旭 作为工程代表，乙方派 作为工程代表，双方往来文件资料及签证均需双方工程代表签字，签字后的文件加盖双方公章。 （二）双方需要更换工地代表时应提前三天书面通知对方。 （三）本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份。 （四）双方合同纠纷协商不成时任何一方可向平顶山市人民法院提起诉讼。 第十条 附加条款 甲方： 乙方： 甲方法人代表： 乙方法人代表： 地址： 地址： 开户行： 开户行： 帐号： 帐号： 委托代理人： 委托代理人： 签发日期： 年 月 日个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。