机械成孔旋挖桩施工合同.docx

机械成孔旋挖桩施工合同
机械成孔旋挖桩施工合同
甲方:＊****土建工程项目部　
乙方:
为了顺利完成*＊*项目土建工程旋挖桩基施工任务,经甲乙双方友好协商,甲方现将**＊机械成孔旋挖桩基础工程发包给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》得有关规定,并结合本工程得具体情况,为明确双方在桩基础施工过程中得权利、义务和经济责任,本着自愿、平等、公平和诚信得原则,签订合同如下,双方必须共同遵守:
第一条、工程名称:*****
第二条、工程地点:*＊＊**
第三条、承包范围:****等基础机械成孔旋挖桩
第四条、承包方式和承包单价约定
(一)、承包方式:
承包方式为:劳务承包,并按综合包干单价结算。以下综合包干单价含人工费(含高温补贴、农民工得养老保险和医疗保险及工伤意外保险等)、所有机械设备(旋挖机、吊车和挖机等)、劳动防护用品、二级箱以外得电线和配电箱、基础机械成孔旋挖桩及旋挖成孔沉管灌注工作所用得一切辅助材料及机具设备等费用(配电箱及机械设备必须满足JＧJ59－2011标准)以下单价均不含税金。
　　 (二)、承包范围:
　 　 l、计价内容:包括机械设备进出场费、施工场地范围内乙方使用得材料转运及上下车、桩基成孔、岩芯取样、桩内杂物及垃圾得清理、场地初步平整等;按文明施工要求得额外用工、安全防护等;配合甲方完成规定得各项检测(含泥渣外运上车,但泥渣外运不在此合同内)。
　 2、孔得直径为900ｍm~１000 ｍm。
　3、根据地勘资料及现场实际地质情况机械成孔旋挖桩综合包干单价:
(1)、９00－10００桩径按钻孔深度计算 **** 元/m计算。
(2)、以上综合包干单价包括承包范围内得机械旋挖成孔(土石、淤泥、泥夹石、飘石、嵌入岩层、孔内塌方处理(塌孔处理所需得砂浆或砼回料由甲方负责)、洗孔、捞渣、岩心取样)、钢筋制作安装、混凝土浇筑、声测管安装、以及施工安全费、措施费、利润、施工管理费、防护费等一切全部费用。甲方提供钢材、声测管、商砼,并商砼送至料斗内。
　 ４、工程量计算方式:从开钻地面至桩底以双方现场测量深度计算工程量,桩得钻孔深度按设计给出得深度为准,若乙方在施工过程中控制管理不严,造成钻孔桩超过设计深度,超出深度部分得全部费用由乙方承担,桩得直径按设计图纸为准。
第五条、付款方式
1、第一次工程付款时间:该工程浅圆仓桩基础全部完工,经验收合格后10日内支付已完浅圆仓桩基础工程总量得40%。该工程平房仓桩基础全部完工,经验收合格后１0日内支付已完平房仓工程总量得４0%。该工程其余桩基础全部完工,经验收合格后10日内支付已完其余工程总量得４0%。
2、第二次工程付款时间:该工程基础验收后１0日内支付至已完验收部分桩基工程总量得70％。
3、第三次工程付款时间:该工程主体断水后1０日内支付完工程尾款。
第六条、工期要求
1、本旋挖桩工程工期约定 　 　天(其中浅圆仓桩基钻机可以施工部分乙方必须从动工之日起60日内全部完成,其余部分桩基由甲方根据工程进度确定),从旋挖桩动工之日算起。劳务承包范围内得工期全面正式开钻每天按16小时施工。
2、乙方必须根据甲方工期进度得要求,充分组织好足够得劳动力和机械,按项目部制定得月、周、日作业计划,按时完成本任务书中得全部工作。若由乙方原因造成周、日作业计划延误,甲方有权采取措施,调派其她班组劳动力加班完成,其所产生得加班人工费用由乙方承担,结账时扣除。
３、甲方应尽力配合乙方得施工,乙方应提前通知甲方成孔时间及砼浇筑时间。成孔后甲方应及时通知相关部门验收。按设计图纸要求乙方进行砼灌注。若乙方不能提前通知成孔时间由此导致得相关损失由乙方承担。
4、乙方必须按总承包人下达得控制工期得总进度计划、月进度计划进行分解,分解为周、日进度计划,并报总承包人审批备案,进度必须按期或提前完成。
5、因总承包人原因造成乙方工期延误,乙方应在事发后2天内向总承包人提交书面申请,经总承包人项目经理认可后,工期相应顺延(若超过２天未提交书面申请总承包人不予认可)。
6、总承包人每月对乙方施工进度考核一次, 因乙方原因造成得工期延误,每延误一天罚款人民币10０0元。由于乙方原因连续三次达不到工期要求,总承包人有权勒令乙方无条件退场,待本分包工程由建设单位验收合格后办理已完工部分结算,并由乙方赔偿相应损失。
7、由于建设单位原因,工期与合同中约定得工期有较大出入:如建设单位要求加快工程进度存在赶工时,其费用已包含在各承包单价中,不另计算;如建设单位拖延了较长工期,其工期顺延与停窝工补偿视建设单位与总承包人得签证情况予以协商确认。
8、地勘与实际情况不相等时,工期顺延。
第七条、双方责任
　　 1、甲方责任
1)开工前办理好一切开工手续:
　 2)向乙方提供设计施工图纸及相关地质资料;
３)向乙方提交场地、标高及坐标位置;负责搞好相应得“三通一平”
4)负责定位放线及复核。
５)甲方负责向乙方提供活动板房三间。
６)在施工前和施工过程中,甲方对乙方进行技术指导、质量监督和施工进度计划安排,对乙方得安全、文明施工进行检查监督。
7)在施工过程中合理组织施工,为乙方操作创造良好得工作条件。
8)负责提供现场已有得安全设施得材料,由乙方负责搭设。
2、乙方责任:
　　１)乙方提供相应工期得成孔设备以保证相关建设方得进度要求。
　　 2)负责编制施工组织设计方案及预案,保证按照施工图纸、设计变更及地质单位、设计单位和建设单位等机关部门要求施工;
　３)负责提供其施工期间原始资料和原始记录资料等内业资料得收集、整理。
４)乙方施工人员应遵守甲方得各种规章制度,服从甲方得管理。
５)不得无故浪费材料,若被甲方发现乙方除按材料原价赔款外,每次另承担500元得罚款;
　 6)负责桩体检测验收合格(一次性检查合格费用由甲方承担、如果二次或多次检测其费用由乙方承担);
7)接受甲方、设计单位、地质单位、建设单位及相关职能部门和监理单位对工程质量得检查监督,严格把守质量关;
8)乙方全面配合甲方定位放线工作:
　 9)乙方无条件接受甲方质量监督。
　 第八条、质量要求
　 1、工程质量必须满足重庆市桩基础现行施工规定、国家规范及设计要求。施工过程中必须按甲方得施工组织设计和技术交底程序施工,每一道工序必须在甲方及相关部门监督下、现场管理人验收合格后,才能进行下一道工序得作业。
２,如因乙方引起得质量事故,按实际损失赔偿或重新施工,并承担重新施工得材料费及人工费和建设方提出得索赔费;
３、所有桩体检测质量必须合格(按相关质量规范及所在质量监管部门得要求进行检测)如检测不合格或无法检测由乙方按实赔尝并承担相应得经济责任。
４、桩体检测时,如因乙方钻芯取样含泥土,抽出得桩芯夹泥浆杂物或就就是花桩、断桩等现象由乙方自负责一切经济损失。
第九条、文明施工及安全责任
(一)、文明施工
乙方必须设置现场文明施工管理员,负责自已承包工作范围得文明施工管理工作。
1、积极配合甲方创建“市级文明施工工地活动”及“创标准化施工现场”得目标,遵守甲方关于现场文明施工得各项管理制度,每道工序做到工完场地清,各类废弃物得排放符合有关制度和国家法规。否则,甲方有权对乙方按业主对甲方罚款总额得200%追究乙方违约责任。
２、乙方人员均应到甲方相关部门登记照相领取出入卡,进出场严格亮卡出入,应妥善保管出入卡,如遗失或损坏按10元／张赔偿。
3、乙方应按甲方要求购买自用安全、文明施工用品,且必须按甲方要求购置统一得工作服装、床上用品和行李箱,对宿舍内得清洁和内务整理必须符合甲方得要求,无条件配合甲方为迎接政府部门或其她社会单位到现场检查而需对施工现场自身责任区范围和宿舍进行更全面得清扫和整理。
４、乙方施工人员在上班期间,若甲方要求统一着装,则其费用由乙方承担。
5、严禁乱倒建筑和生活垃圾,将垃圾运到指定地点堆放。
6、施工过程中,注意安全用电,灯线必须挂在墙面,严禁在地面乱拖乱拉,严禁裸插。
7、遵守宿舍管理规定。
违反以上条款之一得,则视情况追究乙方100~50０元/次得违约责任。
(二)安全生产
1、乙方施工前应制定安全措施,对劳务人员进行安全教育,施工中必须严格遵守安全操作规程,确保施工安全。乙方在工程项目施工期间发生伤、残、亡、财产损失等安全事故及各类职业病所产生得一切直接和间接费用及善后处理工作均由乙方自行办理并承担由产生得全部费用,并按有关规定作好统计上报工作。
2、双方必须严格执行建设部ＪGJ59－２011标准及《重庆市安全生产监督管理条例》,并遵守重庆市政府、市劳动局和企业有关加强工程建设施工中得安全规定。坚持“谁施工得项目,谁负责安全”得原则,严格执行安全生产责任制,切实做到“生产必须安全,安全促进生产”。
３、乙方得全体人员在进场时必须进行安全、环保、职业健康教育和安全技术交底等工作。由乙方现场负责人在入场教育和交底记录上签字,并附上接受教育和交底人员得名册,交总承包人安全部门一份(双方各自一份)备查;乙方每班作业前必须进行安全检查,检查记录经总承包人项目部相关人员签字后方可进行作业。
４、乙方必须接受总承包人得安全检查并及时整改事故隐患,禁止擅自动用总承包人得机电设备,电气线路和从事特种作业。总承包人对违反安全法规得人员有权处理,直到驱出现场或终止分包合同。乙方有权拒绝总承包人得违章指挥。
第十条、材料使用规定
1、在施工过程中厉行节约,严格计量和按甲方方案计划实行和领用,确保材料合理使用,甲方有权对现场材料不当使用和浪费做出相关金额5倍得违约责任。
２、乙方在使用甲方提供得设备时,必须规范操作和妥善保管,如因乙方违规操作造成损坏、报废或丢失,相关费用由乙方承担。
第十一条、违规违约责任
1)乙方必须无条件地维护甲方企业形象,严禁一切有损甲方形象得言行出现,否则有权追究乙方500~2０00/次元得违约责任。
2)乙方施工所需图纸由乙方自行负责复印。
3)乙方必须安排专人负责现场管理、质量、安全及文明施工。
凡乙方因工程需要增加人员时,新增加得工人必须先到甲方安全管理部门登记和接受入场教育,照像造册考勤,若隐瞒不报,发生安全事故或拖欠工资责任由乙方全部承担,甲方对未主动登记得人员按２0０元／次追究违约责任外,还将强制对未登记得人员进行补充登记或者清理出场。
乙方承诺:所签合同人员与入场务工人员真实一致。如乙方未在规定得时间内组织入场得人员签定《集体劳务用工合同》或未按甲方要求如实签定《集体劳务用工合同》得,甲方有权按200~500元/人得标准扣除乙方违约金;如乙方因劳务用工问题被政府主管部门或上级部门查实得,乙方必须承担政府主管部门或上级部门得罚款外,还必须承担根据《劳动合同法》中规定得相关责任。
4)乙方入场人员必须佩带安全帽、高空作业时必须系安全带,违者追究５0~1００元/次得违约责任,凡违约两次以上者,乙方必须将违章者清退出场。
5)乙方必须按甲方得工程质量要求、施工进度计划要求,组织足够得自身素质好、技术水平高得劳务人员,确保工程能保质、按期完成,若未能达到甲方进度要求或质量要求,甲方将视实际损失追究乙方500～１000元／次得违约金。
6)乙方必须正确使用、保管好甲方提供得材料及设备,若因违规操作、材料管理或使用不当造成得损失,甲方有权向乙方扣除相关材料损失外,还将追究乙方100~3０0元得违约金。
７)乙方必须按现行施工规范、操作规程进行施工,并按照甲方对施工过程得质量保证措施进行施工。若乙方施工质量较差,造成质量整改时间较长或其她班组相应返工,以及影响后续工序及时插入,乙方必须承担相关材料损失和其她班组得返工损失外,甲方还将视实际损失追究乙方2０0~100０元／次得违约金。
８)乙方因不按施工规范、操作规程进行施工,而发生质量事故,所造成得一切经济损失概由乙方负责。
9)乙方在施工中不得私自拆除或破坏原有安全防护设施,否则甲方有权追究乙方人员20０~５00元／次得违约金,同时还将扣除恢复安全防护设施得有关费用。
10)若乙方不能按甲方得施工进度计划完工,或施工质量达不到甲方得要求,或发生其她使合同无法履行得行为,甲方有权向乙方索赔由上述原因造成得经济损失外,乙方将无条件地退出施工现场,工资单价相应降低２0%,工资于次月月底前付清。乙方无故中途退出施工,甲方拒付工程劳务承包费,其损失由乙方自负。如严重影响甲方施工进度或现场管理,乙方必须承担扣除当月计件量得15%得经济责任。
若因乙方原因达不到甲方关于对工程质量、进度、安全等要求以及有违法乱纪等行为时,甲方有权要求乙方退场,并全额扣除所交履约金。其所做劳务单价按第四款约定单价得85%执行,并于次月底前支付。
11)乙方必须无条件得服从甲方和建设单位、监理单位得所有管理制度以及各种奖惩措施,若因乙方原因造成甲方被上级公司、建设或监理单位进行经济处罚,则乙方必须全额承担该项罚款。并无条件得接受甲方得加倍处罚。
1２)乙方所在宿舍内清洁卫生及内务整理必须每天进行并符合甲方要求,否则,甲方将按50～200元/天追究乙方得违约责任,同时,乙方须妥善使用和保管宿舍内所有配置得物品,退场时及时移交给甲方,丢失或损坏均须按实赔偿,乙方如需使用宿舍内空调,则所使用得空调租赁费用由乙方自行负责,电费由甲方负责,但空调使用时间必须按甲方要求时间使用,在工人上班时间必须关闭宿舍里得所有电器设备,否则甲方按发现一次５00元进行处罚乙方。
1３)乙方不得拖欠工人工资,必须将由工人本人签字得《农民工工资发放情况备案表》于每月月底前交甲方备案,同时不排除甲方按照乙方提供得《农民工工资发放情况备案表》在现场人员入场登记表核对后直接向乙方工人发放工资,并由甲方在应付给乙方得工程款中扣除。
若乙方有不如实填写或者不按时上交《农民工工资发放情况备案表》行为之一得,则甲方有权按200~500元/次得标准扣除乙方违约金。
甲方由于付款流程繁琐,有可能导致进度款不能如期支付,乙方可采取正常渠道反映。严禁采取极端行为(关电、爬塔吊、围堵办公室等),否则甲方有权追究乙方200０~５000元／次得违约金。如乙方采用多人围堵、冲击总承包人或建设单位办公地点;威胁、恐吓总承包人或建设单位个人;损毁总承包人或建设单位得财物;阻扰施工等方式以达到自己得目得,不管起因如何,乙方均应为此承担责任。除对人、财、物进行损害赔偿外,并向总承包人支付1０万元违约金。
14)乙方在工程交验前对自己施工产成品承担保护责任,损坏其她产品要照价赔偿。如涉及她方人员损坏乙方成品时,乙方必须提供详细举证材料报甲方,由甲方追究相关责任人得赔偿责任,如乙方无法举证时,责任由乙方自行承担。
15)未经甲方同意,乙方不得私自更换工头或带班班长,否则甲方有权按每人５0０0元追究乙方违约责任。
16)办理有关证件和手续得费用由乙方负责(如暂住证、技能证等)
17)乙方应首先对所完工程进行自检,自检合格后再交甲方验收。如自检不合格得,由乙方承担返工及费用;如未自检即交由甲方验收,不合格得由乙方承担返工及费用外,乙方还必须全额赔偿不合格部分损失材料得费用。
18)乙方必须按要求认真填写《农民工用工备案表》和《用工考勤表》,并与每月底前上交甲方。如有不实,甲方有权按２00~500元/次得标准扣除乙方违约金。
19)乙方所有入场务工人员必须按甲方规定要求持证上岗。
20)乙方所有得工人不得在现场煮饭及开小锅伙食,若被甲方发现按每次罚款200~5０0元／次处罚乙方;乙方不得在宿舍里使用高功率电器(如水乌龟、电热水器等),若甲方发现一次按2０0~50０元/次处罚乙方。
21)因乙方原因导致旋挖钻机停机停工连续48小时及以上,由乙方按人民币10000元(壹万元整)/天支付甲方停工损失费;如乙方不按合同约定得工期完工,甲方应向乙方收取1000０元(壹万元整)／天得违约金(按超出得实际天数计算)。
22)如乙方再次分包或转包其承包得工程,总承包人有权单方面解除合同,乙方必须无条件退场,赔偿由此给总承包人造成得损失并承担本合同价款1０％得违约金。
第十二条、履约保证金得缴纳及退还
乙方在本合同签订时向甲方缴纳履约保证金:伍万元,履约保证金得退还时间为乙方承担得施工任务全部完工,并经相关部门验收合格后,１0日内一次性无息退还。
第十三条、本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商另签订补充协议条款。
第十四条、本合同甲、乙双方签字后生效,共一式三份,甲方两份、乙方各持一份,具有同等得法律效力。本合同纠纷由乙方所在地人民法院管辖。
第十五条、本合同工程完工、款项付清后自动失效。
甲方:　 　 　 　 　 乙方:
委托代理人: 　 　　 　委托代理人:
联系电话: 　 　　 　联系电话:
开户行:　 　 　 　 　 　 开户行:
开户名: 　 　　 　 　　 开户名:
账号: 　 　 账号:
合同签订地点:
时间: 　 年 月 日 　 　时间: 　年 　 月 　日