2020-2025年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案

单选题（共360题）
1、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（　　）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。
A.技术、价格、商务、服务
B.技术、价格、商务、服务
C.价格、技术、服务、商务
D.价格、技术、商务、服务

【答案】 C
2、一个人日为一个人一日用（　　）。
A.早餐
B.中餐
C.晚餐
D.三餐

【答案】 D
3、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　）天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
4、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()
A.允许设计人没收定金
B.将设计费的50%支付给设计人
C.将全部设计费支付给设计人
D.按实际完成的工作量支付设计费

【答案】 C
5、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（　）。
A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书
B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款
C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作
D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正

【答案】 B
6、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。
A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求
B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求
C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求
D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

【答案】 C
7、 关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（ ）。
A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算
B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前
C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长
D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担

【答案】 D
8、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法

【答案】 C
9、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。
A.竣工验收
B.工程师签发工程接收证书
C.工程师签发履约证书
D.结清单生效

【答案】 D
10、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()
A.和解
B.民间调解
C.行政调解
D.诉讼

【答案】 D
11、 如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则( )。
A.同时补偿费用和利润
B.费用和利润均不补偿
C.可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以补偿利润但不能补偿费用

【答案】 C
12、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（ ）。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观
B.设计人员构成、业绩、从业经历
C.项目解读、设计构思
D.投标人信用情况和业绩

【答案】 A
13、材料采购招标中，投标保证金的上限是（　）。
A.10万元
B.80万元
C.材料招标项目估算价的2%
D.材料招标项目估算价的10%

【答案】 B
14、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人

【答案】 D
15、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（ ）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C.发包人组织进行验收之日
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
16、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是( )。
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包
B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包
C.工程勘察任务的承包人可以是自然人
D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】 B
17、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同（ ）决定的。
A.合同主体的严格性
B.合同标的的特殊性
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性

【答案】 A
18、 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月
A.6
B.8
C.9
D.12

【答案】 A
19、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为( )之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
20、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的（　　），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。
A.书面同意
B.口头同意
C.签字盖章
D.签字

【答案】 A
21、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()
A.以投标截止日期作为风险划分时间点
B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿
C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处
D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失

【答案】 A
22、关于违约金的说法，正确的是()
A.约定违约金必须明确具体的数额
B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿
D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少

【答案】 B
23、下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是( )。
A.监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系
B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”
C.监理人不是施工合同的当事人
D.在授权范围内独立工作

【答案】 B
24、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）
A.未经发包人批准，监理人无权修改合同
B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理
C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明
D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准

【答案】 C
25、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（　　），以便装卸和搬运。
A.起吊点和平衡点
B.平衡点和支点
C.支点和重心
D.重心和起吊点

【答案】 D
26、价格指数应首先采用（　　）提供的价格指数。
A.合同签订地有关行政管理部门
B.工程项目所在地工程咨询造价机构
C.合同签订地工程咨询造价机构
D.工程项目所在地有关行政管理部门

【答案】 D
27、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（　）。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】 C
28、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（ ）。
A.临时设施
B.建筑材料
C.工程设备
D.专业工程施工

【答案】 D
29、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（　）承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.由专用条款约定的一方

【答案】 B
30、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（　　）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（　　）内，确定竣工试验的具体时间。
A.28天，28天
B.14天，7天
C.21天，14天
D.28天，21天

【答案】 C
31、（2021年真题）建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（　　）。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】 C
32、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（　）。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发
B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作
C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具
D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

【答案】 C
33、无权代理的情况不包括（　　）。
A.没有代理权而为的代理行为
B.经过被代理人追认的行为
C.代理权终止后的代理行为
D.超越代理权限而为的代理行为

【答案】 B
34、无权代理行为属于（ ）。
A.无效行为
B.可撤销的行为
C.效力待定的行为
D.可变更的行为

【答案】 C
35、关于设计招标内容的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标

【答案】 A
36、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（　）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
37、国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经（ ）同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。
A.投标人
B.招标人
C.总监理工程师
D.项目经理

【答案】 B
38、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是( )。
A.污染物
B.不利于施工的气候条件
C.非自然的物质障碍
D.不可预见的自然物质条件

【答案】 B
39、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

【答案】 B
40、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（　　）承担。
A.施工承包人
B.建设单位
C.供货方
D.采购方

【答案】 C
41、发包人代表在授权范围内的行为由（　　）承担法律责任。
A.发包人代表
B.发包人
C.勘察人
D.勘察人的项目负责人

【答案】 B
42、建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起的地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损

【答案】 D
43、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（ ）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
44、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
A.顺延合同工期，给予费用补偿
B.顺延合同工期，不给予费用补偿
C.不顺延合同工期，给予费用补偿
D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】 D
45、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（　　）。
A.特别法人
B.企业法人
C.非法人组织
D.非营利法人

【答案】 B
46、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（　）。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】 C
47、()应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
A.政府部门
B.承包人
C.分包人
D.发包人

【答案】 D
48、(2015年真题)根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（　　）。
A.承包人投标书内提交的进度计划
B.施工准备阶段承包人编制的进度计划
C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划
D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】 C
49、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是( )。
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包
B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包
C.工程勘察任务的承包人可以是自然人
D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】 B
50、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（ ）。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
51、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（ ）。
A.在该指示发出的24小时内提出书面异议
B.在收到该指示的48小时内提出书面异议
C.向授权的监理人员提出书面异议
D.总监理工程师应在48小时内回复

【答案】 D
52、下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（　　）。
A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%
B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量
C.食物搭配要合理
D.各营养素的比例要适宜
E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑

【答案】 B
53、（2021年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（　　）。
A.投标书
B.工程量清单
C.业主要求
D.设计标准

【答案】 C
54、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（　　）。
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为

【答案】 D
55、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.先诉抗辩权
D.不安抗辩权

【答案】 B
56、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（　）为准。
A.投标报价
B.分项报价的合价
C.评标委员会的意见
D.应否决投标

【答案】 B
57、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（ ）。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复
B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数
C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行
D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

【答案】 B
58、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（　）。
A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用
B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用
C.CIF 价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用
D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用

【答案】 A
59、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（　）承担。
A.施工企业法定代表人
B.拟派项目经理
C.施工项目部
D.施工企业

【答案】 D
60、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（　）。
A.承包人应当是独立承包人
B.承包人的分包工作需要征得发包人同意
C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包
D.承包人的合部承包工作内容均可分包

【答案】 B
61、 设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。
A.发包人原因造成质量不合格
B.行政审批延误
C.为他人提供方便
D.发包人违约解除合同

【答案】 A
62、材料采购合同履行管理中说法正确的是（ ）。
A.除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过24个月的签约合同价为固定价格
B.买方支付预付款后，如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作结清款
C.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输
D.合同材料验收证书的签署可以免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任

【答案】 C
63、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是(　　)。
A.发包人支付最终支付款时结清单生效
B.结清单生效即表明合同终止
C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利
D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

【答案】 A
64、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法

【答案】 B
65、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（　　）的计价方式。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 D
66、 根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（ ）。
A.招标文件
B.投标企业定额标准
C.委托监理协议书
D.投标函及投标函附录

【答案】 D
67、阻碍维生素A吸收的因素包括（　　）。
A.脂肪酸
B.植酸
C.碱性药物
D.草酸
E.矿物质

【答案】 A
68、通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（　　）内支出项目。
A.总金额
B.部分金额
C.暂列金额
D.暂时金额

【答案】 C
69、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（　　），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。
A.施工文件
B.采购文件
C.分包文件
D.设计文件

【答案】 D
70、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（　　）。
A.合同中支付的预付款可按定金处理
B.债务人履行债务后定金必须收回
C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金
D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

【答案】 D
71、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（　　）。
A.PDCAAS=AAS×n%
B.PDCAAS=AAS×真消化率
C.PDCAAS=AAS×表观消化率
D.PDCAAS=AAS×氮吸收量

【答案】 B
72、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。
A.合同责任单一，责任明确
B.固定工期、固定费用
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 D
73、 取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（ ）。
A.勘察、监理和技术服务
B.勘察、设计咨询和施工
C.设计、监理和施工
D.勘察、设计咨询和技术服务

【答案】 D
74、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（ ）承担责任。
A.招标代理机构
B.招标监管部门
C.投标人
D.招标人

【答案】 D
75、根据《施工合同标准文本》的规定，单位工程经验收合格后，由()向承包人出具经( )签认的单位工程验收证书。
A.监理人、发包人
B.发包人、监理人
C.监理人、工程质量监督机构
D.发包人、工程质量监督机构

【答案】 A
76、质权是一种约定的担保物权，下列属于其特征的是（）。
A.转移占有
B.不转移不占有
C.转移不占有
D.不转移占有

【答案】 A
77、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。
A.发包人可以发包给自然人
B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效
C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照
D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款

【答案】 B
78、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.投标函及投标函附录
D.投标企业定额标准

【答案】 D
79、（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。
A.价格清单
B.发包人要求
C.承包人建议书
D.通用合同条款

【答案】 B
80、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标人购买招标文件后不递交投标文件
C.投标文件中附有招标人不能接受的条件
D.投标截止日期后要求撤回投标文件

【答案】 D
81、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（　　）。
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

【答案】 C
82、根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（　　）时起由卖方转移到买方。
A.交付
B.核验
C.清点
D.签约

【答案】 A
83、对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。
A.联合体全体成员的平均资质
B.联合体各成员的财务状况
C.联合体的业绩
D.联合体的信誉

【答案】 A
84、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（　　）所有，不足部分由（　　）负责清偿。
A.抵押人、抵押人
B.债务人、债务人
C.抵押人、债务人
D.债务人、抵押人

【答案】 C
85、 根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（ ）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.整修和完善工作完成日
C.承包人重新提交竣工验收报告的日期
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
86、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是( )。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】 A
87、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（　）。
A.书面交底
B.电子数据交底
C.视听资料交底
D.口头交底

【答案】 A
88、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任

【答案】 D
89、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（　）。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调

【答案】 B
90、某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（　）。
A.1800万元，1800万元
B.1800万元，1770万元
C.1830万元，1800万元
D.1830万元，1770万元

【答案】 B
91、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（　）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（　）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.7天，60天
B.7天，90天
C.14天，60天
D.14天，90天

【答案】 B
92、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。
A.合同中规定此项工作为固定费率
B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%
C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%
D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%

【答案】 D
93、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。
A.发出开工通知的日期
B.收到开工通知的日期
C.开工通知中载明的日期
D.开工条件具备的日期

【答案】 D
94、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（　　）执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定

【答案】 D
95、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()
A.工程维修
B.清理施工现场
C.报送竣工报表
D.财务结算

【答案】 D
96、建设工程勘察合同履行管理中，项目负责人管理正确的是（　）。
A.勘察人应按照中标通知书的约定指派项目负责人
B.勘察人可以自行更换项目负责人
C.项目负责人2 天内不能履行职责的，应委派代表代行其职责
D.项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证生命财产安全的紧急措施

【答案】 D
97、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，合同文件的组成及其优先次序说法正确的是（）
A.专用合同条款优于合同协议书
B.通用合同条款优于专用合同条款
C.明细表优于投标书
D.投标书优于通用合同条款

【答案】 C
98、(2015年真题)采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（　）。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人

【答案】 B
99、资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括（ ）
A.提供资料的有效性
B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件
C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料
D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求

【答案】 D
100、（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（　）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2
B.5
C.10
D.15

【答案】 D
101、根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（　）。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决
B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决
C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔
D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】 D
102、下列不能作为质押担保的是（ ）。
A.生产设备
B.应收账款
C.正在建造的建筑物
D.存款单

【答案】 C
103、FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是( )。
A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分
B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%
C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%
D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

【答案】 D
104、《标准施工合同》中的“施工期”是指（　　）。
A.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】 A
105、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（　）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（　）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 C
106、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（　）前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】 D
107、有关保证的表述中，说法不正确的是（ ）。
A.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人
B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证
C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务
D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月

【答案】 C
108、关于法律事实的说法，正确的是（ ）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】 D
109、下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。
A.现场查勘
B.搭建场地内临时设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.审核工程进度计划

【答案】 C
110、建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（　　）。
A.连续性
B.严格性
C.流动性
D.长期性

【答案】 C
111、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（　）天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
112、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（　）。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同

【答案】 B
113、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（　　）。
A.主体
B.客体
C.权利
D.义务

【答案】 B
114、预付款担保的主要形式为（）
A.现金
B.存款单
C.保兑支票
D.银行保函

【答案】 D
115、招标人最迟应当在（　）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.定标后5日
B.发出中标通知书后5日
C.中标人提交履约保证后5日
D.书面合同签订后5日

【答案】 D
116、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。
A.专用条款和普通条款
B.专用条款和基本条款
C.通用条款和基本条款
D.通用条款和专用条款

【答案】 D
117、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。
A.设备和安装应当合并招标
B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型
C.应当由承包商负责采购
D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

【答案】 B
118、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。
A.各自承担自己的损失
B.分别赔偿对方的损失
C.供应方赔偿购买方1万元损失
D.供应方赔偿购买方2万元损失

【答案】 C
119、甲向乙采购