2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制过关检测试卷B卷附答案.docx

2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制过关检测试卷B卷附答案

单选题（共360题）
1、工程网络计划的费用优化是指寻求( )的过程。
A.工程总成本最低时的工期安排
B.工程直接成本最低时的工期安排
C.工程间接成本最低时的工期安排
D.给定费用前提下的最短工期安排

【答案】 A
2、对验收不合格的检验批，（）应要求施工单位进行整改，自检合格后予以复验。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.建设单位
D.专业质量检查员

【答案】 B
3、工作A的工作持续时间为5天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、4天、8天；最迟完成时间分别为19天、16天、15天，则工作A的最迟开始时间为第（　　）天。
A.2
B.3
C.7
D.12

【答案】 A
4、 卓越绩效模式强调以( )的观点来管理整个组织及其关键过程。
A.系统
B.创新
C.改进
D.合作

【答案】 A
5、工程网络计划优化中的资源优化是指（ ）的优化。
A.资源有限，工期最短
B.资源均衡，费用最少
C.资源有限，工期固定
D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】 A
6、（2017年真题）建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（　）。
A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件
B.考察投标单位并作出考察结论
C.确定投标单位初选名单
D.确定设备采购合同条款

【答案】 A
7、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2019年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万（包含增值税进项税额的含税价格），若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。
A.220.0
B.198.2
C.58.3
D.60.0

【答案】 D
8、在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取( )的措施。
A.封闭和覆盖
B.包裹和覆盖
C.防护和包装
D.防护和封闭

【答案】 C
9、监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的()
A.先进性、可操作性
B.可行性、精确性
C.先进性、经济性
D.可行性、创新性

【答案】 B
10、我国现行建设工程总投资构成中流动资金属于（）。
A.建设投资
B.动态投资
C.静态投资
D.流动资产投资

【答案】 D
11、监理资料的管理应由（ ）负责，并指定专人具体实施。
A.监理人员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师
D.总监代表

【答案】 C
12、总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为( )。
A.未经技术资质审查的施工人员进行现场施工
B.采用未经审查认可的代用材料
C.施工中出现质量缺陷的异常情况
D.承包单位未经许可擅自施工

【答案】 D
13、下列选项中，不属于质量管理体系的建立包括内容的是（ ）。
A.策划与准备
B.质量管理体系总体设计
C.确定质量方针
D.编写质量管理体系文件

【答案】 C
14、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（　）万元人民币。
A.71.21
B.78.31
C.78.83
D.86.14

【答案】 D
15、下列费用中，不属于规费的是（ ）。
A.工伤保险费
B.文明施工费
C.生育保险费
D.住房公积金

【答案】 B
16、某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（ ）元。
A.152
B.160
C.45600
D.48000

【答案】 A
17、（2022年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（　）。
A.流水节拍
B.流水强度
C.流水步距
D.流水定额

【答案】 B
18、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（ ）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位现场代表

【答案】 B
19、承包人在合同履行期间发现设计变更与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照（　　），重新确定相应工程量清单项目的综合单价。
A.招标工程量清单项目特征
B.已标价工程量清单项目特征
C.实际施工的项目特征
D.发承包双方协商的项目特征

【答案】 C
20、用于工程的由（　　）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。
A.建设单位
B.施工单位
C.安装单位
D.代理商

【答案】 A
21、确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是()
A.工程项目的技术和经济可行性
B.各类物资储备时间和储备量计划
C.设计总进度计划对施工工期的要求
D.工程难易程度和工程条件落实情况

【答案】 D
22、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（　）。
A.劳动保险费
B.劳动保护费
C.职工教育经费
D.流动施工津贴

【答案】 D
23、新增固定资产的价值构成应包括（）
A.预备费
B.无形资产
C.铺底流动资金
D.进厂职工培训费

【答案】 A
24、筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。
A.规模适宜原则
B.时机适宜原则
C.经济效益原则
D.结构合理原则

【答案】 A
25、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（　　）。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个永久性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统随项目管理机构的解体而消失

【答案】 D
26、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（　　）。
A.静态控制
B.被动控制
C.主动控制
D.动态控制

【答案】 D
27、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（　　）万元。
A.224.00
B.224.36
C.224.72
D.225.10

【答案】 D
28、下列关于现场签证的描述中，正确的是（）。
A.招标工程量清单中已有，但施工中发现与其不符，承包人及时向发包人提出签证确认
B.施工合同范围以内零星工程的确认属于现场签证的范围
C.完成其他非承包人责任引起的事件可以按计日工计价
D.合同工程发生现场签证事项，承包人可按计划组织施工

【答案】 A
29、由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商（）。
A.不能索赔工期、成本、利润
B.可以索赔工期和成本、不能索赔利润
C.可以索赔工期、不能索赔成本和利润
D.可以索赔成本、不能索赔工期和利润

【答案】 A
30、根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（　）。
A.监理规划
B.施工组织设计
C.工程暂停令
D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案

【答案】 D
31、在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明（　　）。
A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差
B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差
C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期
D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期

【答案】 A
32、单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（　　）。
A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值
B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值
C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值
D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值

【答案】 D
33、对由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并 提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行（　　）。
A.拉力试验
B.弯曲性能
C.化学成分
D.重量偏差检验

【答案】 D
34、某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10％，则该项目的基本预备费为( )万元。
A.200
B.400
C.600
D.450

【答案】 C
35、由建设单位采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在（ ）上签字。
A.开箱检查记录
B.收货单
C.验收报告
D.出厂证书

【答案】 A
36、关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（　）。
A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作
C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系
D.工程总费用会随着工期的缩短而增加

【答案】 A
37、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（　）万元。
A.72.80
B.76.80
C.77.40
D.78.00

【答案】 C
38、如果承包单位未能按合同规定的工期和条件完成整个工程，则工程延误的处理手段为( )。
A.监理工程师拒绝签署付款凭证
B.应付误期损失的赔偿费
C.取消承包资格
D.被驱逐出施工现场并赔偿损失

【答案】 B
39、下列费用属于企业管理费的是（）。
A.采购及保管费
B.业务招待费
C.燃料动力费
D.劳动竞赛奖

【答案】 B
40、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（ ）。
A.经投资主管部门审批的投资概算
B.经投资各方审定的初步设计方案
C.建设项目环境影响评价报告书
D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书

【答案】 D
41、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（ ）。
A.总承包服务费
B.工程定位复测费
C.暂列金额E.工伤保险费

【答案】 B
42、在工程项目质量控制系统运行的主要工作中，工程变更由（　　）审核无误后签发。
A.专业监理工程师
B.技术负责人
C.总监理工程师
D.建设单位

【答案】 C
43、采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（　）计算。
A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率
B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率
C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比
D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比

【答案】 C
44、某人连续5年每年末存入银行80万元，银行年利率4%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（　　）万元。
A.425.69
B.430.34
C.433.31
D.436.67

【答案】 C
45、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（ ）。
A.项目经理
B.施工单位质量负责人
C.施工方案编制人
D.施工单位技术负责人

【答案】 D
46、某固定节拍流水施工，基础工程划分4个施工过程（挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土），在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为（　　）天。
A.39
B.29
C.26
D.14

【答案】 C
47、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。
A.项目组成
B.计划期
C.承包单位
D.施工阶段

【答案】 A
48、英联邦国家的基本建设程序一般分为（）大阶段。
A.两
B.三
C.四
D.五

【答案】 A
49、质量事故技术处理方案一般由（ ）提出，经（ ）同意签认，并报（ ）批准。
A.施工单位、原设计单位、监理单位
B.施工单位、相应资质设计单位、建设单位
C.施工单位、原设计单位、建设单位
D.施工单位、相应资质设计单位、监理单位

【答案】 C
50、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（ ）组织专题技术论证。
A.质量监督机构
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 D
51、建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于（ ）方面的工作。
A.确定质量方针、目标
B.过程适用性评价
C.确定体系覆盖范围
D.组织结构调整方案

【答案】 C
52、筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。
A.规模适宜原则
B.时机适宜原则
C.经济效益原则
D.结构合理原则

【答案】 A
53、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（ ）工程。
A.开挖深度为3.5m的基坑支护
B.搭设高度为6m的混凝土模板支撑体系
C.搭设高度为48m的落地式钢管脚手架
D.建筑高度60m的幕墙安装

【答案】 D
54、确定施工进度控制目标时，可将（　）作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计

【答案】 B
55、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（　　）。
A.基本预备费
B.涨价预备费
C.流动资金
D.建设期利息

【答案】 C
56、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收到竣工验收备案文件（ ）内，责令停止使用，重新组织竣工验收。
A.3日
B.5日
C.15日
D.30日

【答案】 C
57、在工程建设中自始至终把（　　）作为对工程质量控制的基本原则。
A.以人为核心
B.坚持质量标准
C.质量第一
D.坚持预防为主

【答案】 C
58、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延期至2013年10月20日，但在2013年10月因法律变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应（　　）。
A.调增60万元
B.调增90万元
C.调增120万元
D.不予调整

【答案】 D
59、对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用（）的方法来调整施工进度计划。
A.平行作业
B.搭接作业
C.流水作业
D.顺序作业

【答案】 A
60、下列属于施工进度计划调整的技术措施是（ ）。
A.增加每天的施工时间
B.提高奖金数额
C.增加劳动力和施工机械的数量
D.采用更先进的施工机械

【答案】 D
61、为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要( )。
A.请专家论证
B.进行定期观测
C.做必要的试验和鉴定工作
D.请工程质量监督机构认可

【答案】 C
62、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。
A.一
B.两
C.三
D.四

【答案】 A
63、单位工程观感质量检查记录表中的质量评价结果的填写原则，可由（ ）确定。
A.建设单位
B.监理单位
C.评价机构
D.各方协商

【答案】 D
64、下列工程的施工方案中，不需组织专家论证的有（　　）。
A.采用滑模的模板工程
B.搭设高度3m的混凝土模板支撑体系
C.高度50m的落地式钢管脚手架工程
D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程

【答案】 B
65、“持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其作用是为了提高质量管理体系的( )。
A.有效性和效率
B.科学性
C.管理水平
D.创造价值能力

【答案】 A
66、在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（ ）。
A.领导力
B.战略导向
C.社会责任
D.系统管理

【答案】 A
67、下列土地使用权出让方式的表述中，何者是正确的？( )
A.不得采取双方协议的方式
B.只能采取拍卖的方式
C.只能采取招标的方式
D.可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式

【答案】 D
68、某工业项目进口一批生产设备，CIF为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为15％，进口关税税率为20％，增值税税率为13％，美元兑人民币汇率为1：8.3，则这批设备应纳的增值税为（ ）万元人民币。
A.412.42
B.408.00
C.342.31
D.258.96

【答案】 D
69、（2020年真题）关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（　）。
A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任
B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分
C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款
D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报

【答案】 B
70、采用列表进比度较的法比进较行，实下际列进说度法与正计确划的是（ ）。
A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后
B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前
C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期
D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前

【答案】 C
71、对于承包商来说，下列合同中风险最小的是( )合同。
A.可调总价
B.可调单价
C.成本加奖罚
D.成本加固定金额酬金

【答案】 D
72、在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。
A.3
B.2
C.4
D.5

【答案】 A
73、建设单位管理费是指建设工程从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需的费用，其内容不包括( )。
A.工程监理费
B.差旅交通费
C.工具用具使用费
D.工程招标费

【答案】 A
74、我国刑事审判模式沿着控辩式庭审方式改革取得了新的进展，并反映在刑事诉讼法的修订之中。下列哪一选项没有体现出改革的内涵要求和进展动态？
A.完善了回避制度，辩护人有权申请回避及复议
B.建立公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担的规则
C.扩大简易程序的适用范围
D.辩护人有权申请法庭通知有专门知识的人出庭就鉴定人作出的鉴定意见提出意见

【答案】 C
75、项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（　　）。
A.9.23%
B.9.62%
C.10.26%
D.10.34%

【答案】 B
76、（2021年真题）建设工程发生质量事故后，有关单位应在（　　）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.1
B.2
C.24
D.48

【答案】 C
77、甄某报案称赵某对其故意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？
A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉
B.甄某自诉到法院，法院应当受理
C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关
D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉

【答案】 B
78、应用BIM技术最大的收效群体是()。
A.施工方
B.物业
C.甲方
D.设计院

【答案】 C
79、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（　　）。
A.总时差和自由时差必然相等
B.自由时差必然为零
C.总时差必然为零
D.一定为关键工作

【答案】 A
80、某分项工程清单工程量为3000立方米，在施工过程中，实际工程量为3500立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过15%的变化，综合单价调整系数为1.1（0.9）。投标报价的综合单价为200元/立方米，则调整后的分项工程价款是（ ）万元。
A.62.1
B.63.0
C.69.9
D.75.9

【答案】 C
81、大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制( )。
A.施工准备工作计划
B.施工总进度计划
C.分部分项工程进度计划
D.单位工程施工进度计划

【答案】 C
82、在工程质量缺陷的成因分析中，下列不属于违反法律法规成因范畴的是（ ）。
A.边设计、边施工
B.越级设计
C.转包、挂靠
D.无证施工

【答案】 A
83、城市轨道交通建设工程验收中，单位工程预验由（）组织。
A.建设单位
B.施工单位
C.总监理工程师
D.负责专项验收的城市政府有关部门

【答案】 C
84、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（ ）。
A.10%
B.20%
C.25%
D.40%

【答案】 B
85、根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（　）。
A.监理规划
B.施工组织设计
C.工程暂停令
D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案

【答案】 D
86、国外工料测量师在立约后阶段的投资控制任务是（　　）。
A.对拟建项目做出初步的经济评价
B.根据建筑师和工程师提供的建设工程的规模、场址、技术协作条件，对各种拟建方案制定初步估算
C.就工程的招标程序、合同安排、合同内容等提出建议
D.回顾、分析项目管理和执行情况

【答案】 D
87、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。
A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小
B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线
C.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大
D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

【答案】 A
88、某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（　　）。
A.投资偏差为10万元
B.进度偏差为30万元
C.投资绩效指数为1.07
D.进度绩效指数为0.89

【答案】 B
89、提升高度在（ ）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
A.50
B.100
C.150
D.200

【答案】 C
90、在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.可靠性

【答案】 B
91、由于建设工程的投资主要发生在（ ），在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。
A.投资阶段
B.施工阶段
C.设计阶段
D.竣工阶段

【答案】 B
92、某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（　　）万元人民币。
A.1250
B.1150
C.1100
D.1090

【答案】 C
93、（2020年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（　）。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.工程质量监督机构

【答案】 B
94、（2022年真题）施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际（2022年真题）施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按（　）结算价款。
A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价
B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价
C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价
D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价

【答案】 D
95、监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的()
A.各种检查和记录
B.时间安排和调度
C.系统划分
D.技术交底

【答案】 A
96、在审理甲交通肇事案件的过程中， 甲与被害人和解， 适用当事人和解的公诉案件诉讼程序， 下列选项中正确的有：
A.甲与被害人和解， 审理法院应当主持制作和解协议书
B.甲与被害人和解， 和解协议中可以约定对甲减轻处罚
C.甲的哥哥经过甲的同意， 可以代甲与被害人和解
D.若被害人伤重死亡， 被害人的姐姐可以与甲和解

【答案】 A
97、下列有关可调总价合同的描述，错误的是（　　）。
A.可调总价合同分摊了承包商通货膨胀的风险
B.可调总价合同较适于1年以上的工程
C.承包方不再承担实物工程量、成本和工期因素的其他风险
D.选择可调总价合同，需要工程内容和技术经济指标很明确

【答案】 C
98、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（　）组织对工程质量进行竣工预验收。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
99、建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。
A.动态控制设计进度
B.调节计划进度与实际进度的改变
C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益
D.加强与业主.监理单位.科研单位与承包商的协作与配合

【答案】 C
100、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（　　）。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资（进度）绩效指数反映的是相对偏差
C.投资（进度）绩效指数仅适合对同一项目作偏差分析
D.进度偏差为正值，表示进度延误

【答案】 B
101、某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4d、6d、2d，则拟采用的专业工作队数为( )个。
A.2
B.3
C.4
D.6

【答案】 D
102、甄某报案称赵某对其故意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？
A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉
B.甄某自诉到法院，法院应当受理
C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关
D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉

【答案】 B
103、（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（　）计算。
A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范
B.国家统一规定或参考相关规范
C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平
D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价

【答案】 A
104、项目监理机构应建立（　　）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。
A.日完成
B.月完成
C.旬完成
D.年完成

【答案】 B
105、编制工程项目物资需求计划的关键是（　）。
A.确定需求品种
B.确定需求时间
C.确定需求规格
D.确定需求量

【答案】 D
106、某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为28，持续时间为15天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作间的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（ ）天。
A.3
B.4
C.5
D.6

【答案】 C
107、施工单位以100万元价格购买一台挖掘机，预计可使用5000个台班，残值率为10%。施工单位使用30个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为150元。该台挖掘机的使用费为（　　）万元。
A.1.41
B.1.71
C.1.98
D.2.01

【答案】 C
108、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（ ）。
A.9.18%
B.13.53%
C.21.96%
D.32.55%

【答案】 B
109、在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：( )
A.抗碱性封闭底漆
B.界面剂
C.建筑胶水
D.浅色涂料

【答案】 A
110、下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（ ）。
A.任意拆除承重结构部件
B.技术交底不清，违章作业
C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒
D.疏于检查.验收

【答案】 A
111、关于诈骗罪的认定，下列哪一选项是正确的（不考虑数额）？
A.甲声称自己出售的某时尚手机市场价格3 万元（实际4000 元），打折后以一万元出售的，成立诈骗罪
B.甲为乙鉴定古玩，明知价值100 万元却谎称为现代仿品，价值100 元，乙自叹瞎眼，遂丢弃该花瓶，随后甲将其捡走，甲成立诈骗罪
C.甲谎称自己患急病，让邻居开车将自己送往医院，甲成立诈骗罪
D.甲为了让乙多捐钱，谎称其他人都捐款数额较大，致使乙也捐款数额巨大，甲成立诈骗罪

【答案】 B
112、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（　）。
A.质量方针应由管理者代表制定
B.质量方针应由技术负责人制定
C.质量方针应由最高管理者发布
D.质量方针应由管理者代表发布

【答案】 C
113、纵向钢筋加工不包括（　　）。
A.钢筋绑扎
B.钢筋调直
C.钢筋除锈
D.钢筋剪切与弯曲

【答案】 A
114、工程开工前，应由（　）组织召开工程设计技术交底会议。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位

【答案】 C
115、施工单位编制的施工组织设计经（　　）审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。
A.项目经理
B.施工单位技术负责人
C.施工单位质量负责人
D.施工单位项目法人

【答案】 B
116、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款1200万元，贷款时间为：第1年300万元，第2年900万元，年利率为6％，则第2年应计利息为( )万元。
A.36.54
B.41.54
C.45.54
D.49.54

【答案】 C
117、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（　　）确认。
A.总监理工程师
B.建设单位代表
C.设计单位代表
D.各单位验收人员共同

【答案】 D
118、以下关于监理工程师对于建设工程进度控制，说法正确的是（　　）。
A.建设工程进度控制应根据唯一原则—进度总目标，编制计划并付诸实施
B.建设工程进度控制从设计准备开始，涉及整个设计、施工阶段
C.建设工程进度控制的最终目的是按预定的时间动用或提前交付使用
D.监理工程师通过对建设单位和施工单位的协调，从而保证建设工程进度目标的实现

【答案】 C
119、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为()万元。
A.100
B.160
C.170
D.200

【答案】 C
120、工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，下列不属于初步设计成果评审应重点审查的内容（ ）。
A.审核设计项目的完整性，项目是否齐全、有无遗漏项
B.总平面布置、工艺流程、施工进度能否实现
C.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光、通风等要素
D.设计方案是否全面，经济评价是否合理

【答案】 A
121、根据带有工作日坐标体系的时标网络计划编制的工程进度计划表指的是（　　）。
A.计算进度计划表
B.工作日进度计划表
C.日历进度计划表
D.时间进度计划表

【答案】 B
122、在确定规划设计条件时其中有一程序是（　　）。
A.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规则设计条件
B.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件
C.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件
D.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件

【答