2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺模拟试卷A卷含答案.docx

2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺模拟试卷A卷含答案

单选题（共360题）
1、某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息一次；乙银行年利率7.8％，每季度计息一次。则( )。
A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率
B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率
C.甲乙两银行实际利率相同
D.甲乙两银行的实际利率不可比

【答案】 A
2、计数标准型一次抽样方案为(N、n、c)，其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n 中查出有d个不合格品时，若( )，应判该送检批合格。
A.d c+l
B.d=c+l
C.d≤c
D.d c

【答案】 C
3、质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据（　　）报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。
A.建设单位
B.勘察单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 C
4、某建设工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、3天、9天和12天，则需要专业工作队总数为（　　）。
A.3
B.4
C.10
D.11

【答案】 C
5、下列关于工程量清单的适用范围，说法正确的是（　　）。
A.工程量清单适用于招标控制价的编制、投标报价的编制、工程合同价款的约定等活动，但不包括工程造价鉴定
B.使用国有资金投资的工程建设工程发承包项目，必须采用工程量清单计价
C.对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由国家确定
D.对于不采用工程量清单计价的建设工程，仍应执行现行计价规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证等条文。

【答案】 B
6、质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。
A.以合同为依据，坚持质量标准
B.坚持预防为主
C.坚持以人为核心
D.坚持质量第一

【答案】 A
7、《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的()划分的。
A.工作程序
B.工作分工
C.系统过程
D.系统目标

【答案】 C
8、桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普查的方法是（ ）。
A.单桩抗压承载力试验
B.单桩水平静承载力试验
C.低应变动测
D.高应变动测

【答案】 C
9、在工程质量事故的处理程序中，对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由（　　）提出。
A.施工单位　
B.原设计单位
C.监理机构　
D.建设单位

【答案】 B
10、某项目建筑安装工程成本为4100万，措施费为100万，利润和税金为800万，设备及工器具购置费为2000万，工程建设其他费用为1000万，贷款利息为1000万，基本预备费率为5%，则该项目的基本预备费为（　　）。
A.450万
B.410万
C.400万
D.350万

【答案】 C
11、某建设项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为( )年。
A.3.33
B.4.25
C.4.33
D.4.75

【答案】 B
12、下列工作中,属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（ ）。
A.分析实际进度偏差对总工期的影响
B.整理实际进度数据
C.实际进度与计划进度的对比分析
D.采集实际进度数据

【答案】 A
13、在施工过程中，（ ）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。
A.质量监督机构
B.建设单位
C.总监理工程师
D.专业监理工程师

【答案】 D
14、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其()相符合。
A.组织机构
B.管理体制
C.资质等级
D.业务能力

【答案】 C
15、某项目建筑安装工程投资为2000万元，基本预备费为60万元，设备购置费为300万元，涨价预备费为20万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的为（　　）万元。
A.2300
B.2360
C.2380
D.2430

【答案】 B
16、已依法审定的修建性详细规划如需修改，需由( )机构组织听证会等形式并听取利害关系人的意见后方可修改。
A.建设单位
B.规划编制单位
C.建设主管部门
D.城乡规划主管部门

【答案】 D
17、下列选项中，不计入与项目建设有关的其他费用是（ ）。
A.工程保险费
B.勘察设计费
C.建设单位经费
D.联合试运转费

【答案】 D
18、在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施，由此增加的费用应该由()承担。
A.业主
B.监理单位
C.业主和承包商
D.承包商

【答案】 D
19、为了优选设计单位，保证工程设计质量，降低设计费用，缩短设计周期，应当通过（　　）选定设计单位。
A.设计招标
B.直接指定
C.设计方案竞赛
D.优化设计竞赛

【答案】 A
20、（2018年真题）监理单位在工程设计阶段协助建设单位组织设计方案评审时，对专业设计方案重点评审的是（　）。
A.设计依据和设计规模
B.环保设施和防震防灾
C.工艺流程和项目组成
D.设计参数和设计标准

【答案】 D
21、（2022年真题）房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过（　）和项目监理机构共同确认。
A.设计单位
B.建设单位
C.装修单位
D.施工总承包单位

【答案】 B
22、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括( )。
A.改进施工工艺
B.采用更先进的施工机械
C.增加每天的施工时间
D.改善劳动条件

【答案】 C
23、建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的()
A.适用性
B.可靠性
C.耐久性
D.目的性

【答案】 A
24、关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（　）。
A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作
C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系
D.工程总费用会随着工期的缩短而增加

【答案】 A
25、用于工程的由（　　）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。
A.建设单位
B.施工单位
C.安装单位
D.代理商

【答案】 A
26、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（　）组织对工程质量进行竣工预验收。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
27、建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是（　　）。
A.分析工作之间的逻辑关系
B.计算工作持续时间
C.进行项目分解
D.确定进度计划目标

【答案】 D
28、专项施工方案应当由（　　）审核签字、加盖单位公章，并由（　　）审查签字、加盖执业印章后方可实施。
A.施工单位技术负责人，总监理工程师
B.施工项目技术负责人，总监理工程师
C.施工单位技术负责人，专业监理工程师
D.施工项目技术负责人，专业监理工程师

【答案】 A
29、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，如果拟采用的新技术、新工艺，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位

【答案】 C
30、（ ）又称选址勘察。
A.可行性研究勘察
B.初步勘察
C.初略勘察
D.详细勘察

【答案】 A
31、（2022年真题）工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位（2022年真题）工程开工日期和竣工日期的计划是（　）。
A.工程项目进度平衡计划
B.年度竣工投产交付使用计划
C.年度建设资金平衡计划
D.工程项目总进度计划

【答案】 D
32、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价格工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。＜br>
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 D
33、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（ ）。
A.勘察设计单位
B.施工单位
C.材料供应单位
D.监理单位

【答案】 D
34、某分部工程有4个施工过程，分为5个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为8天，该工程工期是（）天。
A.36
B.38
C.40
D.48

【答案】 C
35、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括( )。
A.形象、直观、易于编制
B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确
C.不能明确工程进度控制中的工作重点
D.可以明确各项工作的机动时间

【答案】 D
36、2016年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2020年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。综合调整系数1.1，估算拟建钢厂的静态投资额为（　　）万元（生产能力指数取0.8）。
A.15945
B.16815
C.14496
D.15304

【答案】 A
37、价值工程中的全寿命周期费用是指()
A.生产过程中发生的全部成本
B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和
C.产品存续期的总成本
D.生产费用、使用费用及维护费用之和

【答案】 D
38、（2021年真题）某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（　　）万元。
A.-18
B.-5
C.5
D.18

【答案】 B
39、在非节奏流水施工中，通常采用（　　）法计算流水步距。
A.累加数列错位相减取大差
B.最大公约数
C.最小公倍数
D.累加数列相减取大差法

【答案】 A
40、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（　　）检测。
A.平行
B.巡视
C.抽样
D.见证取样

【答案】 D
41、下列关于枉法裁判行为的定性正确的是
A.司法工作人员在刑事诉讼中因受贿而枉法追诉、裁判的，应该实行受贿罪与徇私枉法罪数罪并罚
B.司法工作人员在刑事诉讼中伪造、毁灭证据的方法进行枉法裁判的，构成徇私枉法罪
C.在民事、行政审判中负有审判职责的工作人员，故意违背事实和法律作枉法裁判，只有情节严重，才构成犯罪
D.民事、行政审判中负有审判职责的工作人员因收受贿赂而枉法裁判的，构成受贿罪与民事、行政枉法裁判罪，按照其中处罚较重的规定定罪处罚

【答案】 B
42、（2022年真题）正常情况下，混凝土强度检测数据从（　）分布。
A.三角形
B.梯形
C.正态
D.随机

【答案】 C
43、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（ ）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。
A.检验批
B.分项工程
C.子分部工程
D.分部工程

【答案】 A
44、设计方项目管理的目标包括设计的()。
A.成本目标
B.进度目标
C.质量目标
D.维护目标E项目建设的投资目标

【答案】 A
45、某土石方工程，施工承包采用固定，总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m＜sup>3＜/sup>，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m＜sup>3＜/sup>；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m＜sup>3＜/sup>。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为()m＜sup>3＜/sup>。
A.0
B.1000
C.2000
D.3000

【答案】 C
46、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：
A.甲唆使乙挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪
B.甲没有指使、参与策划挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为不成立共同犯罪
C.甲明知是挪用的款项而使用，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪
D.乙明知甲欲从事营利活动，却仍然挪用5万元，故即使没有超过3个月也构成犯罪

【答案】 B
47、（2017年真题）工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（　）。
A.改进施工工艺和施工技术
B.实行包干奖励，提高奖金数额
C.采用更先进的施工机械
D.增加劳动力和施工机械的数量

【答案】 D
48、某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。
A.9886.82
B.10238.42
C.12109.77
D.12821.03

【答案】 B
49、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（　）来达到优化目标。
A.压缩关键工作的持续时间
B.改变关键工作的开始时间
C.压缩非关键工作的持续时间
D.改变非关键工作的开始时间

【答案】 A
50、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（　　）。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个永久性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统随项目管理机构的解体而消失

【答案】 D
51、某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为600万元，工程建设其他费为100万元，建设期利息为60万元，铺底流动资金为160万元。若基本预备费的费率为10%，则基本预备费为（　　）万元。
A.260
B.270
C.276
D.292

【答案】 B
52、建设工程材料的储备量，主要由材料的供应方式和现场条件决定，一般应保持（　　）天的用量。
A.30
B.35
C.40
D.45

【答案】 B
53、某建筑分部工程消耗的材料原价为40万元，运输损耗费为1万元，采购及保管费为1.5万元，运杂费为2万元，材料一般检验试验费为1.2万元。则该分部工程的材料费为（　）万元。
A.41.0
B.43.0
C.44.5
D.45.7

【答案】 C
54、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规 定的，应由（　　）组织必要的专题论证。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位

【答案】 C
55、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（　　）措施。
A.组织
B.技术
C.经济
D.合同

【答案】 B
56、甄某报案称赵某对其故意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？
A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉
B.甄某自诉到法院，法院应当受理
C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关
D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉

【答案】 B
57、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（　）。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资（进度）绩效指数反映的是绝对偏差
C.投资（进度）偏差仅适合对同一项目作偏差分析
D.进度偏差为正值，表示进度延误

【答案】 C
58、在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（　　）。
A.实际进度超前的时间
B.实际超额完成的任务量
C.实际进度拖后的时间
D.实际拖欠的任务量

【答案】 B
59、（2017年真题）根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（　）合同。
A.固定总价
B.可调总价
C.单价
D.成本加酬金

【答案】 C
60、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位

【答案】 A
61、工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（ ）。
A.预备费
B.建设期利息
C.设备及工器具购置费
D.联合试运转费

【答案】 D
62、工程网络计划优化中的资源优化是指（ ）的优化。
A.资源有限，工期最短
B.资源均衡，费用最少
C.资源有限，工期固定
D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】 A
63、（2021年真题）关于见证取样工作的说法，正确的是（　　）。
A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行
B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案
C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任
D.负责见证取样的监理人员应有资格证书

【答案】 B
64、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（ ）。
A.中位数和标准偏差
B.算术平均数和中位数
C.算术平均数和变异系数
D.标准偏差与变异系数

【答案】 B
65、某新建项目建设期2年，计划银行贷款3000万元。第一年贷款1800万元，第二年贷款1200万元，年利率5%。则该项目估算的建设期利息为（　　）。
A.90.00
B.167.25
C.240.00
D.244.50

【答案】 B
66、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（ ）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。
A.基本要求
B.总体要求
C.根本要求
D.多项要求

【答案】 B
67、工程质量形成过程中，（ ）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
A.项目建议书
B.项目可行性研究
C.项目策划
D.项目决策

【答案】 D
68、其他项目清单是指因（　　）的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。
A.招标单位
B.投标单位
C.监理单位
D.国家规定

【答案】 A
69、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款1200万元，贷款时间为：第1年300万元，第2年900万元，年利率为6％，则第2年应计利息为( )万元。
A.36.54
B.41.54
C.45.54
D.49.54

【答案】 C
70、根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（　　）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月

【答案】 B
71、价值工程中的全寿命周期费用是指()
A.生产过程中发生的全部成本
B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和
C.产品存续期的总成本
D.生产费用、使用费用及维护费用之和

【答案】 D
72、分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据( )的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目经理
D.建设单位项目负责人

【答案】 A
73、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（　　）的工作持续时间来进行调整。
A.总时差最小
B.自由时差最小
C.总时差最大
D.自由时差最大

【答案】 A
74、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的4天变为-3天，说明工作M的实际进度（ ）。
A.拖后7天，影响工期3天
B.拖后7天，影响工期4天
C.拖后4天，影响工期3天
D.拖后3天，影响工期3天

【答案】 A
75、根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程人材机费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（　　）元/m3。
A.38
B.44
C.57
D.66

【答案】 C
76、工程质量管理制度中，工程质量监督管理属于（ ）的管理职能。
A.业主
B.政府
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
77、项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是()
A.编制施工阶段投资控制工作流程
B.制定施工方案并对其进行分析论证
C.审核竣工结算
D.防止和处理施工索赔

【答案】 A
78、对民用建装设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（ ）.
A.绿地率是否符合控制性规划的要求
B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定
C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度
D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响

【答案】 D
79、（2022年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（　）组织实施。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.总监理工程师代表
D.施工单位项目经理

【答案】 B
80、监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（　　）原则作为工程质量控制的基本原则。
A.质量第一
B.以人为核心
C.以预防为主
D.质量标准

【答案】 A
81、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的a和β值均不宜超过()
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%

【答案】 A
82、关于侦查行为，下列哪一选项是正确的？
A.检察院对犯罪嫌疑人进行讯问时，应当全程录音录像
B.讯问犯罪嫌疑人、询问被害人，均可在侦查人员指定的地点讯问或者询问，否则，所获得的笔录不得作为定案根据
C.检察院在自侦案件的侦查中，辨认犯罪嫌疑人，被辨认的人数不得少于7 人
D.公安机关应当在自己管辖的地区内发布通缉令

【答案】 D
83、采用装运港船上交货价（FOB）进口设备时，卖方的责任是（　　）。
A.承担货物装船后的一切费用和风险
B.支付运费
C.负责提供有关装运单据
D.负责办理保险及支付保险费

【答案】 C
84、对高强度螺栓连接副终拧扭矩的施工质量检测，应在终拧（　　）之后、（　　）之内完成。
A.1h，48h
B.2h，48h
C.1h，24h
D.2h，24h

【答案】 A
85、考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（　　）。
A.独立工程
B.单元工程
C.分项工程
D.分部工程

【答案】 D
86、某项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨。用资金周转率法估算的项目建设投资为()万元。
A.3000
B.30000
C.45000
D.67500

【答案】 B
87、由建设单位采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在（ ）上签字。
A.开箱检查记录
B.收货单
C.验收报告
D.出厂证书

【答案】 A
88、根据现行规定，人工费是指用于支付（　　）的各项费用。
A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员
B.施工现场的所有工作人员
C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员
D.从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人

【答案】 D
89、（2022年真题）某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（　）。
A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价
B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价
C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔
D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更

【答案】 A
90、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（　）。
A.采用更先进的施工方法
B.增加劳动力
C.改善劳动条件
D.增加工作面

【答案】 A
91、项目可行性研究风险分析的内容不包括（　　）。
A.风险因素识别
B.风险措施
C.风险评价
D.风险对策

【答案】 B
92、某项目建设投资额5000 万元，建设期贷款利息500 万元，全部流动资金600 万元。项目投产后正常年份的息税前利润800 万元，则该项目的总投资收益率为（ ）。
A.14.29%
B.14.55%
C.13.11%
D.16%

【答案】 C
93、以下关于行政诉讼二审程序的说法， 正确的是：
A.人民法院对上诉案件， 必须组成合议庭， 开庭审理
B.人民法院对上诉案件， 经过阅卷、 调查和询问当事人， 对没有提出新的事实、 证据或者理由， 合议庭认为不需要开庭审理的， 也可以不开庭审理
C.人民法院审理上诉案件， 只对原审人民法院的判决、 裁定进行审查
D.人民法院对审理上诉案件， 应当对原审人民法院的判决、 裁定和被诉行政行为进行全面审查

【答案】 B
94、非节奏流水施工具有的特点是( )。
A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等
B.相邻施工过程的流水步距相等
C.专业工作队数等于施工过程数
D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间

【答案】 C
95、采用PFI融资方式的特点是（　　）。
A.可能降低公共项目投资效率
B.私营企业与政府签署特许经营合同
C.特许经营期满后将项目移交政府
D.私营企业参与项目设计并承担风险

【答案】 D
96、（2020年真题）下列费用中，属于静态投资的是（　）。
A.建设期利息
B.工程建设其他费
C.涨价预备费
D.汇率变动增加的费用

【答案】 B
97、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（　　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 B
98、某工程施工至2013年12月底，经分析，已完成工作预算投资为100万元；已完成工作实际投资为1.15万元；计划工程预算投资为110万元。则该工程的进度偏差为()
A.超前l5万元
B.延误15万元
C.超前10万元
D.延误10万元

【答案】 D
99、某工程有4个设计方案，方案一的功能系统为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为( )。
A.方案一
B.方案二
C.方案三
D.方案四

【答案】 D
100、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（　　）。
A.n-1
B.n
C.n+1
D.无法确定

【答案】 A
101、采用造价信息进行价格调整时，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由（　　）审批。
A.承包人
B.发包人
C.监理机构
D.价格监管机构

【答案】 B
102、下列关于我国审计制度的说法下列说法正确的有
A.我国在市级以上地方人民政府设立审计机关
B.国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支
C.审计工作报告应当重点报告对预算执行的审计情况
D.审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他机关的干涉

【答案】 B
103、监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。
A.监理人员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师
D.总监理工程师代表

【答案】 C
104、《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.县
B.区
C.市
D.省

【答案】 A
105、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年利率6%，建设期内只计息不支付，则该项目第三年贷款利息为（　　）万元。
A.134.03
B.148.9
C.204.11
D.224.62

【答案】 C
106、质量管理体系工作中，（　　）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。
A.总监理工程师
B.项目部负责人
C.质量负责人
D.监理工程师

【答案】 A
107、对某建设工程项目进行投资偏差分析，若当月计划完成工作量是100m3，预算单价为300 元／m3；当月实际完成工作量是120m3，实际单价为320 元／m3。则关于该项目当月投资偏差分析的说法，正确的是（ ）。
A.投资偏差为-2400元，超出预算投资
B.投资偏差为6000元，项目运行节支
C.进度偏差为6000元，进度延误
D.进度偏差为2400元，进度提前

【答案】 A
108、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（　　）。
A.中止施工承包合同
B.拒绝签署付款凭证
C.向施工单位发出工程暂停令
D.调整施工计划工期

【答案】 B
109、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（ ）组织相关单位制定专项验收要求。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 A
110、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（ ）万元。
A.11106
B.12906
C.13906
D.14106

【答案】 D
111、（2019年真题）某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（　）万元。
A.12.000
B.12.616
C.24.000
D.24.973

【答案】 B
112、建设单位应当自领取施工许可证之日起（　　）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期； 延期以两次为限，每次不超过（　　）个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证（　　）。
A.3、3、自行废止
B.2、2、自行废止
C.3、2、重新办理
D.2、3、重新办理

【答案】 A
113、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（　　）。
A.远见卓识的领导
B.战略导向
C.社会责任
D.系统管理

【答案】 C
114、采用标号法时，网络计划（　　）的标号值为零。
A.起点节点
B.中间节点
C.重点节点
D.终点节点

【答案】 A
115、下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（ ）。
A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求
B.大模板作业防护应符合规范要求
C.施工现场临时用电管理应符合相关要求
D.移动式操作平台的设置应符合规范要求

【答案】 B
116、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（ ）。
A.签发监理通知
B.签发工程暂停令
C.通知建设单位
D.报告政府主管部门

【答案】 A
117、关于宪法实施，下列选项错误的是？
A.一切国家机关、社会组织、公民个人都要遵守宪法，这也是宪法实施最基本的形式
B.制度保障并非宪法实施的方式
C.在我国，实施宪法的保障包括政治保障、社会保障和法律保障
D.宪法适用主要包括对宪法的解释以及宪法实施的保障

【答案】 D
118、下列费用属于企业管理费的是（）。
A.采购及保管费
B.业务招待费
C.燃料动力费
D.劳动竞赛奖

【答案】 B
119、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（　　）。
A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作
C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零
D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短

【答案】 A
120、当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（　　）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.建设单位负责人
D.建设单位技术负责人

【答案】 B
121、当一年