资源描述
2020-2025年监理工程师之合同管理自我检测试卷A卷附答案
单选题(共360题)
1、根据《标准设计施工总承包合同》,“变更管理”正确程序是()。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
【答案】 C
2、不属于九部委联合印发的相关招标文件的是( )。
A.简明标准施工招标文件
B.标准材料采购招标文件
C.标准设计招标文件
D.建设工程施工合同(示范文本)
【答案】 D
3、(2020年真题)通用条款规定的费用是指( )
A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支
B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项
C.发包人对承包人履行合同支付的结算价
D.承包人完成工程的实际成本
【答案】 A
4、工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时,应由监理人按照( )的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
【答案】 B
5、关于委托代理的说法中,错误的是( )。
A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判
B.被代理人拒绝了行为人的无权代理,则由行为人承担后果
C.被代理人追认了代理人的无权代理,则由被代理人承担后果
D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
【答案】 D
6、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,实施监理工作过程中的额外工作是指()
A.承包人的原因施工不能按期竣工,监理人延长监理工作时间
B.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后服务
C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量
D.承包人的原因使监理工作受阻,导致增加的监理工作量
【答案】 B
7、( )缺乏可以影响性成熟。
A.铁
B.维生素
C.维生素
D.锌
【答案】 D
8、根据《标准设计施工总承包合同》,承包人编制进度付款支付分解表时,勘察设计费分解的原则是()。
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解
【答案】 A
9、除专用合同条款另有约定外,发包人应在合同签订后( )天内,将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.7
B.10
C.14
D.28
【答案】 C
10、人体膳食调查报告的主体内容应包括( )。
A.居民食物摄入状况
B.居民能量和主要营养素摄入状况
C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源
D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较
E.针对存在问题提出建议
【答案】 A
11、关于防火门窗设置的要求,正确的是( )
A.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门
B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗
C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门
D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门
【答案】 D
12、关于建设工程勘察任务发承包的说法,正确的是()。
A.发包人可以发包给自然人
B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效
C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的,吊销营业执照
D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的,处100万元以上200万元以下的罚款
【答案】 B
13、 在合同履行过程中,承包人违反合同规定,监理人发出整改通知( )天后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.1
B.14
C.28
D.56
【答案】 C
14、(2018年真题)建设项目设计施工总承包方式的优点是( )。
A.可缩短建设周期
B.可降低工程成本
C.可优化设计方案
D.可加大监理人监督力度
【答案】 A
15、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应商
D.质量监管部门
【答案】 B
16、根据《合同法》对违约责任的规定,既具有对合同守约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()
A.罚金
B.利息
C.赔偿金
D.违约金
【答案】 D
17、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验,关于该试验相应合同义务的说法,正确的是( )。
A.承包人负责试验并承担相应费用
B.发包人负责试验并承担相应费用
C.承包人负责试验,发包人承担相应费用
D.发包人负责试验,承包人承担相应费用
【答案】 C
18、采购方验收运抵施工现场的钢筋时,适宜检验供货数量的方法是( )
A.衡量法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.物理试验
【答案】 A
19、某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目()
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包
【答案】 C
20、根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是( )。
A.采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
【答案】 A
21、以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是( )。
A.普通家庭一般不容易做到
B.能量不足
C.易发生慢性病
D.易发生营养缺乏病
【答案】 C
22、在建设工程勘察合同的履行中,属于勘察人责任的有( )。
A.提供勘察资料
B.对勘察资料准确性、可靠性负责
C.协调提供位于本工程区域内的临时占地
D.申请市政设施内的临时占地
【答案】 D
23、某房地产开发公司将其拥有的房地产抵押给银行,以担保未来3年连续获得总额1.2亿元人民币的 贷款额度,下列表述中正确的有( )。
A.该抵押属一般房地产抵押
B.该抵押可以不经登记即产生合同效力
C.若银行实际发放了1.5亿元贷款,其优先受偿价款为1.5亿元
D.若银行实际发放了1.5亿元贷款,其优先受偿价款为1.2亿元
【答案】 D
24、下列关于合同设备交付的开箱检验,说法错的是( )。
A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验
B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行
C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行
D.开箱检验不在合同设备交付时进行,买方应在开箱检验7 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方
【答案】 D
25、承包人未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的费用( )。
A.由发包人自行承担
B.从拟支付给承包人的款项中扣除
C.由发包人与原承包人按比例承担
D.由原承包人与监理人共同承担
【答案】 B
26、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法,正确的是( )。
A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人
B.总监理工程师更换时,应提前14天通知承包人并征得承包人的同意
C.总监理工程师超过2天不能履行职责的,应委派代表代行其职责,并通知承包人
D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员
【答案】 C
27、关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是()。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托权限的谈判事项,法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担
【答案】 B
28、下列不能作为质押担保的是( )。
A.生产设备
B.应收账款
C.正在建造的建筑物
D.存款单
【答案】 C
29、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中,不正确的是( )。
A.履行合同过程中,承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书
B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议
C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更,由监理人向承包人发出变更指示
D.如果接受承包人提出的合理化建议,降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益,发包人可依据专用条款中约定给予奖励
【答案】 B
30、对某学生的膳食调查表明,全天总蛋白质的摄入量为80 g,其中来源于粮谷类的为42 g,动物性食物为30 g,豆类食物为6 g,其他食物来源为2 g,该学生膳食中优质蛋白质的比例是( )。
A.47.5%
B.52.5%
C.45.0%
D.60.0%
【答案】 C
31、采用综合评估法进行机电产品采购评标时,投标文件对评价因素的最优响应值称为( )。
A.独立评价值
B.加权评价值
C.综合评价值
D.基准评价值
【答案】 D
32、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容,其第二册包括( )。
A.合同专用条款
B.合同通用条款
C.合同格式
D.合同内容
【答案】 A
33、WHO认为儿童血清视黄醇低于( )μmol/L为缺乏。
A.0.35
B.0.70
C.1.05
D.3.15
【答案】 B
34、合同当事人之间出现合同纠纷,要求仲裁机构仲裁,仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书
【答案】 B
35、某工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确
【答案】 B
36、发包人应在合同签订后( )内确定( ),并将相关信息书面通知勘察人。
A.7天,发包人代表
B.14天,发包人代表
C.7天,发包人项目负责人
D.14天,发包人项目负责人
【答案】 B
37、在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
【答案】 A
38、设计施工阶段总承包合同履行过程中,在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时,( )。
A.承包人可以自行修正
B.承包人无权提出修正申请
C.监理人与承包人均有权进行修正
D.监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请
【答案】 D
39、刘某一天摄入的蛋白质为50.6 g,脂肪为65.0 g,碳水化合物为220.3 g,则刘某的全天总的能量摄入量为( )kcal。
A.1560
B.1669
C.1788
D.1789
【答案】 B
40、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由( )安排人员负责安全保卫工作。
A.发包人
B.勘察人
C.监理人
D.项目施工单位
【答案】 A
41、根据美国建筑师学会(AIA发布的IPD (集成项目交付)合同,关于争端和索赔的说法,正确的是( )。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决
B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决
C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔
D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔
【答案】 D
42、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )
A.政府机关
B.企业法人
C.项目监理机构
D.社会团体
【答案】 C
43、( )是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
【答案】 B
44、某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4 万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
【答案】 D
45、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工,但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是( )。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延
C.不予补偿,但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延
【答案】 D
46、根据《标准设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投票文件中已说明的分包,合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成
【答案】 C
47、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于( )日。
A.14
B.21
C.28
D.30
【答案】 A
48、某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对已支付的工程款()。
A.经乙签字的均无效,全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效,甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定
【答案】 B
49、关于技术服务,下列说法错误的是( )。
A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务
B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理
C.任何技术人员不合格,买方有权要求卖方撤换,因撤换而产生的费用应由买方承担
D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下,卖方也可自负费用更换其技术人员
【答案】 C
50、建设工程勘察中需要占用临时用地,位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地,由( )向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人
【答案】 B
51、(2017年真题)根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括( )。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
【答案】 C
52、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。
A.专业监理工程师
B.建设单位代表
C.监理员
D.施工项目技术负责人
【答案】 A
53、监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为( )之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有
【答案】 B
54、适用的条件较为特殊,有利于及早交货,但采购来源单一,缺少对价格的比选的采购方式是( )。
A.招标选择供货商
B.询价选择供货商
C.直接向供货商订购
D.服务采购
【答案】 C
55、下列招标项目中,不能采用最低评标价法评标的是( )。
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标
【答案】 D
56、工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是( )。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
【答案】 C
57、在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时()
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额
【答案】 D
58、业主从国外采购建设工程所需设备时,招标文件中要求报装运港船上交货价的,国外供货方在投标时应报( )价。
A.FO
B.CIF
C.FCA
D.CIP
【答案】 A
59、下列情形中,不属于施工中不利物质条件的是()。
A.地下和水文条件
B.不利于施工的气候条件
C.非自然的物质障碍
D.不可预见的自然物质条件
【答案】 B
60、建设工程施工合同,施工组织设计完成后,承包人按专用条款的约定,将施工进度计划和施工方案说明报送( )审批。
A.设计单位负责人
B.勘察单位负责人
C.总承包单位负责人
D.监理人
【答案】 D
61、关于工程勘察设计开标评标的说法,正确的是( )。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议,招标人有权不予答复
B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成,应为5人以上单数
C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行
D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定
【答案】 B
62、某建设工程项目,承包人于5月1日向监理人提请竣工验收申请报告,监理人认为工程尚不具备竣工验收条件,与5月14日通知承包人整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后,与6月1日再次提交竣工验收申请报告,监理人审查后认为已具备竣工验收条件,6月10日提请发包人进行工程验收,6月20日验收合格。则实际竣工日期是( )。
A.5月1日
B.5月14日
C.6月1日
D.6月10日
【答案】 C
63、下列氨基酸属于必需氨基酸的是( )。
A.天门冬氨酸
B.亮氨酸
C.组氨酸
D.苯丙氨酸
E.缬氨酸
【答案】 B
64、关于承包人现场查勘的说法,错误的是( )。
A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘
B.在全部合同工作中,视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险
C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任
D.承包人应对其阅读有关资料后,所做出的解释和推断负责
【答案】 C
65、(2021年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起( )天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整或解除合同。
A.30
B.60
C.90
D.120
【答案】 C
66、根据标准施工合同的通用条款规定,下列关于监理人进度管理任务的说法中,不正确的是( )。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况
【答案】 A
67、卖方未能按时交付合同材料时,应向买方支付迟延交货违约金,关于该违约金的说法正确的是()。
A.迟延交付违约金以天为单位计算
B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%
C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%
D.支付迟延交货违约金后,卖方可以不再交付合同材料
【答案】 A
68、根据《标准施工合同》,施工合同文件包括()
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.委托监理协议书
D.投标企业定额标准
【答案】 B
69、对于电子招投标,投标人完成电子投标文件上传后,投标人提交投标文件的时间是( )。
A.上传投标文件提开始时间
B.实际传输完成时间
C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间
D.递交回执通知中载明的传输完成时间
【答案】 D
70、根据《标准施工合同》,不利气候条件属于( )的风险。
A.承包商
B.发包商
C.监理方
D.发包商与承包商共同承担
【答案】 A
71、合同工期自( )起计算。
A.监理人下达开工通知之日
B.实际开工之日
C.合同中约定的开工日
D.开工通知中载明的开工日
【答案】 D
72、根据《标准施工招标文件》,关于暂估价的说法,正确的是( )。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供
【答案】 C
73、关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
【答案】 B
74、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计,经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中,包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中,因施工方案的缺陷,导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法,正确的是()
A.因施工方案缺陷,应由承包人承担责任
B.因工程师对施工方案的认可,应减少承包人的工期延误责任
C.因发包人同意施工进度计划,承包人不承担工期延误责任
D.因专家组对施工方案的审查批准,应与承包人承担连带工期延误责任
【答案】 A
75、某材料采购招标项目,项目估算价为 200 万元,则投标保证金额不得超过()万元。
A.2
B.4
C.10
D.80
【答案】 B
76、某设备制造订购合同,約定订购方先支付合同总价的“10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,订购方未按时支付预付款,这是订购方行使的()
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同中止履行的权利
【答案】 C
77、设计合同中,定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金,则该定金自( )之日起生效。
A.合同签字盖章
B.实际交付
C.发包人完成实际任务书审批
D.设计人收到发包人设计基础资料
【答案】 B
78、评标委员会的成员应为( )人以上单数。
A.3
B.5
C.7
D.9
【答案】 B
79、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
【答案】 B
80、下列关于工程进度款的支付,说法正确的是()。
A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查
B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款
D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额
【答案】 D
81、(2020年真题)根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是( ) .
A.通用合同条件-专用合同条件- -投标书- 业主要求
B.专用合同条件- -通用合同条件- -业主要求一 投标书
C.通用合同条件- -专用合同条件- -业主要求一投标书
D.专用合同条件- -通 用合同条件一投标书- -业主要求
【答案】 B
82、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定,自监理人收到承包人设计文件之日起,对承包人设计文件的审查期限不应超过( )。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】 C
83、作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.一般民事行为
【答案】 C
84、 FIDIC系列合同,《施工合同条件》,不属于业主的主要责任和义务的是()
A.办理工程保险
B.做好项目资金安排
C.委托任命工程师代表业主进行合同管理
D.提供业主方应提供的保障、物资
【答案】 A
85、根据《标准施工合同》,当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时,合同文件优先解释的顺序是()。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书
B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款
C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款
D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款
【答案】 D
86、在履约保证中,如是以履约保证书的形式出具,则数额应为( )。
A.合同价的5%
B.合同价的10%
C.合同价的20%
D.合同价的30%
【答案】 D
87、某建设项目进行设计招标,设计估算费用为 600 万元,投标人须知前附表规定的投标保证金金额为 16 万元,某投标人只提交投标保证金 14 万元,该投标人的投标保证金数额应当为()万元。
A.16
B.14
C.12
D.10
【答案】 D
88、根据九部委材料采购合同的规定,买方在全部合同材料交付后( )内未安排检验和验收的,卖方可签署进度款支付函并提交买方,买方在收到后( )内未提出书面异议的,则进度款支付函生效。
A.7日,3日
B.28日,3日
C.3个月,7日
D.6个月,7日
【答案】 C
89、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见,则( )。
A.视为已获批准,监理人此后无权拒绝该项工作
B.视为已获批准,监理人此后仍有权拒绝该项工作
C.视为未获批准,但监理人此后无权拒绝该项工作
D.视为未获批准,监理人此后有权拒绝该项工作
【答案】 B
90、被保险人在()期间遭受意外伤害导致身故、残疾的,保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。
A.从事非法活动
B.驾驶无有效行驶证的机动车
C.从事建筑施工工作
D.醉酒
【答案】 C
91、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定,当采用保证方式进行担保时,( )。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任
B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任
C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任
【答案】 D
92、某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4 万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
【答案】 D
93、根据《标准施工合同》,在调价公式的应用中,以下基本原则表述正确的是()。
A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时,由监理人调整
B.因承包人原因导致工期顺延,原定竣工日后的支付过程中,调价公式继续有效
C.需要调整价格的材料,以监理人复核后确认的材料单价及数量,作为调整依据
D.因承包人原因未在约定的工期内竣工,后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算
【答案】 C
94、关于地下工程的防水设计,下列表述中哪一条是正确的?( )
A.人员出入口应高出室外地面不小于300mm
B.设有排水设施时,汽车坡道出入口宜高出室外地面100mm
C.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地面高度500mm以上
D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm
【答案】 C
95、工程实践应用时,通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复,需要补充细化的内容应与( )的条或款的序号一致。
A.专用条款
B.通用条款
C.附录
D.协议书
【答案】 B
96、根据担保的相关规定,甲是债权人,乙是债务人,丙为乙的债务提供保证,同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时,应( )。
A.由丙承担保证责任
B.处分丁抵押的房产清偿债务
C.由甲选择适用处分丁抵押的房产,或由丙承担保证责任
D.哪一种担保方式先签订合同,则采用哪一种担保方式
【答案】 C
97、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标,下列说法正确的是( )。
A.设备和安装应当合并招标
B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型
C.应当由承包商负责采购
D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套
【答案】 B
98、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为 5000 万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠 150 万元。若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为()。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元
【答案】 A
99、监理合同的有效期是指()
A.监理合同中书面约定的履行期间
B.从签订监理合同起,至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和
D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
【答案】 B
100、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种,两者的区别主要体现在( )。
A.审查程序
B.审查因素
C.合格者数量限制
D.审查标准
【答案】 C
101、某工程项目施工过程中,承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷,经工程师验收认可后,书面提出复工要求,工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,此时承包人应()
A.继续等待工程师的进一步指示
B.再次书面提出复工申请
C.视为工程师已同意复工
D.向发包人书面申请复工
【答案】 C
102、(2014年真题)施工项目经理是施工企业的代理人,这种代理属于( )。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.职务代理
【答案】 B
103、依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
【答案】 D
104、根据美国AIA标准合同文本,关于CM合同的说法错误的是( )。
A.CM合同属于管理承包合同
B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险
C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同,分为代理型CM合同和风险型CM合同两类
D.风险型CM合同,其承包商应非常熟悉施工工艺和方法
【答案】 B
105、下列关于施工意外伤害险的说法中,错误的是( )。
A.施工企业一般办理团体意外伤害险
B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人
C.按被保险人人数投保时,其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上
D.按被保险人人数投保时,投保人数不低于5 人
【答案】 C
106、施工合同中,通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款,其目的是()。
A.担保发包人能够按期支付工程进度款
B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难
C.表明发包人与承包人合作的诚意
D.防止承包人擅自变更、终止施工合同
【答案】 B
107、施工合同履行中,工程造价管理部门进行价格调整,导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定,可以给予承包人的补偿包括( )。
A.工期
B.费用
C.利润
D.以上均可以
【答案】 B
108、某公司销售施工机械设备,合同约定卖方于4 月13 日和5 月12 日两次共计价值1000 万的设备,每次交付比例为50%。由于5 月12 日交付的设备未携带设备的技术资料,此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6 月15 日,卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为( )万元。
A.0
B.12.5
C.15
D.25
【答案】 A
109、根据九部委发布的《标准施工合同》,履约保函的担保期限为( )。
A.发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止
B.发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程缺陷责任证书日止
C.发包人和承包人签订合同之日起,至保修期结束
D.发包人和承包人签订合同之日起,至保修期结束后14或15天
【答案】 A
110、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为()。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元
【答案】 A
111、( )贯穿于工程项目全过程,是工程项目管理的核心。
A.进度管理
B.安全管理
C.质量管理
D.合同管理
【答案】 D
112、根据九部委的《标准勘察设计合同》,以下有关更换勘察项目负责人的说法,正确的是( )。
A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意
B.勘察人可以自行更换项目负责人
C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意
展开阅读全文