2020-2025年一级造价师之建设工程计价题库综合试卷B卷附答案.docx

2020-2025年一级造价师之建设工程计价题库综合试卷B卷附答案

单选题（共360题）
1、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（　）。
A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.暂列金额
D.计日工

【答案】 B
2、下列费用中，属于安装工程费用的是()
A.供水设备及其油饰工程的费用
B.对单台设备进行单机试运转的调试费
C.金属结构工程的费用
D.环境绿化工作的费用

【答案】 B
3、（2019年真题）关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。
A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的
B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的
C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的
D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】 A
4、（2012年真题）关于投标报价的说法，正确的是（　　）。
A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问
B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量
C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量
D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理

【答案】 B
5、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2，每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3，毛石基础综合单价为70元/m3，现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3，钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3，则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（　）元/m2。
A.322
B.378
C.350
D.400

【答案】 B
6、招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（ ）。
A.项目名称
B.项目价值
C.费率
D.金额

【答案】 A
7、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%，则该建设项目建设单位管理费为（ ）万元。
A.240
B.150
C.480
D.555

【答案】 A
8、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（　）。
A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本
B.生产前费用属于直接建设成本
C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出
D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的

【答案】 C
9、在国内《标准施工招标文件》的合同条款中，发包人指令加速施工导致承包人的费用增加，由（　　）承担。
A. 承包人
B. 发包人
C. 业主
D. 施工企业单位

【答案】 B
10、在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是（ ）。
A.分析工器具购置费占建设总投资的比例
B.分析引进设备费用占全部设备费用的比例
C.分析工程建设其他费用占建设总投资的比例
D.分析装饰工程占总投资的比例

【答案】 D
11、下列关于国际性招标的说法错误的是（ ）。
A.如果投标人未经资格预审，则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审
B.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启
C.在谈判过程中，发包人不得要求投标人承担额外的工作
D.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审

【答案】 A
12、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（ ）。
A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保
B.发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约保证金退还给承包人
C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保
D.履约保证金不得超过中标合同金额的5%

【答案】 B
13、下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是()。
A.应纳营业税=税前造价*综合税率(%)
B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额*适用税率
C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额*3%
D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额*当地规定的税率

【答案】 C
14、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（ ）
A.总工程量清单编制
B.分部分项工程项目清单编制
C.措施项目清单编制
D.规费税金项目清单的编制

【答案】 A
15、下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（ ）。
A.施工本身造成的停工时间
B.休息时间
C.非施工本身造成的停工时间
D.准备与结束工作时间

【答案】 B
16、根据计时贯彻资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占 工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间 的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为（ ） m3/工日。
A. 8.621
B. 8.772
C. 9.174
D. 14.493

【答案】 B
17、下列各项中，不属于规费项目清单应包括内容的是（ ）。
A.养老保险费
B.工伤保险费
C.生育保险费
D.安全文明施工费

【答案】 D
18、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。
A.竣工财务决算说明书
B.竣工财务决算报表
C.工程竣工造价对比分析
D.工程竣工验收报告

【答案】 A
19、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（ ）。
A.0.065 台班/m3
B.0.072 台班/m3
C.13.824m3/台班
D.15.360m3/台班

【答案】 B
20、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定．下列关于措施项目费用的说法中正确的是（　　）。
A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用
B.施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成
C.当单层建筑物檐口高度超过15m时.可计算超高施工增加费
D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

【答案】 A
21、按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为（）。
A.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔
B.工期索赔和费用索赔
C.工期延误索赔和加速施工索赔
D.工程变更索赔和合同终止索赔

【答案】 B
22、施工企业按规定缴纳的非生产性车船使用税应计入建安工程造价的（ ）
A.税金
B.利润
C.企业管理费
D.规费

【答案】 C
23、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入 ( )。
A.施工本身造成的停工时间
B.非施工本身造成的停工时向
C.准备与结束工作时间
D.不可避免的中断时间

【答案】 A
24、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是（ ）。
A.当采用一般计税方法时，税前造价中的各项费用均以包含增值税进项税额的含税价格计算
B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税
C.当采用简易计税方法时，建筑业增值税率为6%
D.小规模纳税人通常指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过600万元，并且会计核算不健全

【答案】 B
25、（2021年真题）某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（ ）。
A.1500W
B.2000W
C.2500W
D.3000W

【答案】 D
26、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（ ）
A.应直接委托造价工程师编制
B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资
C.项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在+20%以内
D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

【答案】 D
27、根据FIDIC合同条件，业主准备替换工程师，必须提前()天向承包商发出通知。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 C
28、关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（　　）。
A.评标结果只能在交易场所公示
B.公示对象是全部中标候选人
C.公示对象是所有投标人
D.公示的内容包括各评分要素的得分

【答案】 B
29、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。
A.应直接委托造价工程师编制（此点删除）
B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资
C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内
D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

【答案】 D
30、根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是()。
A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔
B.发生不可抗力只能进行工期索赔
C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔
D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔

【答案】 B
31、据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列做法正确的是（　　）。
A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1％时才予调整
B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10％时，可调整相应单价
C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款
D.承包人配合工程检验所发生的了剥露和覆盖，不应调整合同价款

【答案】 B
32、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400 元/t，2200 元/t，2015 年12 月，2016 年7 月的造价信息发布价为2000 元/t，2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（ ）元/t。
A.2280，2520
B.2310，2690
C.2310，2480
D.2280，2480

【答案】 C
33、（2016年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。
A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用
B.工人的安全防护用品的购置费用
C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费
D.建筑物的临时保护设施费

【答案】 B
34、（2017年真题）工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。
A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费
B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润
C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用
D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用

【答案】 C
35、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 10 万元，外购配套件费 2 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1％，利润率为 5％。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（　）万元。
A.12.64
B.12.47
C.13.63
D.16.59

【答案】 C
36、某建设项目需购置甲、乙两种生产设备，设备甲基期购置数量3台，单价2万元；报告期购置数量2台，单位2.5万元。设备乙基期购置数量2台，单价4万元；报告期购置数量3台，单价4.5万元。该建设项目设备价格指数为()。
A.1.32
B.0.76
C.1.16
D.1.14

【答案】 C
37、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为 800 万元和 200 万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿 2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的 5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30 日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。
A.10
B.12
C.50
D.60

【答案】 B
38、（2012年真题）在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明（　　）。
A.项目编码
B.计算基础
C.取费费率
D.工作内容

【答案】 A
39、询价是投标报价中的一个重要环节。下列关于调查询价，生产要素询价中不包括的是（ ）。
A.材料询价
B.劳务询价
C.分包询价
D.施工机具询价

【答案】 C
40、未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（ ）。
A.工程建设其他费
B.建筑安装工程费
C.设备购置费
D.设备及安装工程费

【答案】 C
41、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（ ）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备价值百分比法
D.综合吨位指标法

【答案】 A
42、（2021年真题）关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（ ）。
A.应在发布招标文件时一并发布
B.应在开标时公布
C.应在评标时公布
D.不应公布

【答案】 A
43、关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。
A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息　　
B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息
C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费
D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费

【答案】 A
44、下列费用包含在联合试运转费中的是（ ）。
A.由设备安装工程费用开支的调试及试车费用
B.试运转中因施工原因发生的处理费用
C.施工单位参加试运转人员工资
D.试运转中因设备缺陷发生的处理费用

【答案】 C
45、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（　）。
A.建设项目总投资
B.固定资产投资
C.工程造价
D.建设投资

【答案】 A
46、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。
A.1080
B.1380
C.1500
D.1650

【答案】 B
47、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（ ）。
A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问　　
B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源
C.澄清发出的时间距投标截止日不足15 天的应推迟投标截止时间
D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

【答案】 B
48、根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在（ ）中。
A.材料费
B.暂定金额
C.开办费
D.其他摊销费

【答案】 C
49、计时观察法的局限性，是在于（ ）。
A.观测精度不足
B.观测方法陈旧
C.考虑人的因素不够
D.采用的技术手段落后

【答案】 C
50、（2010年真题）根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（　）内编报竣工财务决算。
A.两个月
B.三个月
C.75天
D.100天

【答案】 B
51、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（　）。
A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济
B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济
C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高
D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价

【答案】 A
52、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（　）。
A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和
B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目
C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“㎡”为单位计算
D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“㎡”为单位计算

【答案】 A
53、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（ ）。
A.临时公共设施的维持费
B.开工试车费
C.施工管理现场人员的薪金
D.生产前的勘测费用

【答案】 A
54、机械消耗定额的表现形式是()
A.机械数量定额和费用定额
B.机械数量定额和时间定额
C.机械时间定额和产量定额
D.机械产量定额和费用定额

【答案】 C
55、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GB-2011 —0216），下列变更事项中属于设计变更的是（）。
A.基准控制点的调整
B.备品备件采购数量的调整
C.新增加的施工障碍处理
D.增加的附加试验

【答案】 A
56、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（ ）台班。
A.0.206
B.0.196
C.0.157
D.0.226

【答案】 D
57、在施工过程中，工序的特点是（ ）。
A.劳动者.劳动对象.劳动工具均不变
B.劳动者.劳动对象不变，劳动工具变换
C.劳动对象.劳动工具不变，劳动者变化
D.劳动者.劳动对象.劳动工具均变换

【答案】 A
58、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是()。
A.流动资金
B.建设期利息
C.预备费
D.其他资产费用

【答案】 C
59、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（ ）。
A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成
B.它是固定资产投资中的消极部分
C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步
D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

【答案】 C
60、（2020年真题）干混地面砂浆DSM20贴600mm×600mm石材楼面，灰缝宽2mm，石材损耗率2%。每100平米需（　　）块
A.281.46
B.281.57
C.283.33
D.283.45

【答案】 A
61、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，下列调整措施项目费的方法正确的是（ ）。
A.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素
B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价
C.按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整
D.措施项目费应按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素

【答案】 B
62、下列费用中，不属于建设投资构成的是（）。
A.购买项目所需土地而发生的费用
B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用
C.建设期投融资产生的利息
D.委托工程勘察设计所支付的费用

【答案】 C
63、（2009年·）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。
A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性
B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济
C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低
D.柱网布置与厂房的高度无关

【答案】 A
64、关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。
A.工程量清单是投标人编制的
B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据
C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据
D.工程量清单由招标人随招标文件发布

【答案】 A
65、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。
A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价
B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算
C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整
D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付

【答案】 A
66、（2016年真题）关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。
A.青苗补偿费应补偿给农民个人
B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每年调整或者重新公布一次
C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系
D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费

【答案】 C
67、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（　）万元。
A.4250
B.4430
C.4550
D.5050

【答案】 C
68、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（　）
A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用
B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算
C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定
D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用

【答案】 C
69、对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（ ）。
A.偶然工作时间
B.工人休息时间
C.施工本身造成的停工时间
D.非施工本身造成的停工时间

【答案】 B
70、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（　　）天前发出。
A.7
B.10
C.4
D.15

【答案】 D
71、用干混地面砂浆 YT20 贴 600mm×600mm 石材楼面，灰缝宽为 2mm，石材损耗率为 2%，则每 l00m2石材楼面中石材的消耗量为（ ）块。
A.281.46
B.281.57
C.283.33
D.283.45

【答案】 A
72、分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是()。
A.施工方法变更
B.设计变更
C.合同中的遗漏
D.追加某些工作

【答案】 C
73、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编制概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。
A.②①⑤④⑥③
B.②③①⑤④⑥
C.③②①④⑤⑥
D.②①③⑤④⑥

【答案】 A
74、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。
A.②①⑤④⑥③
B.②③①⑤④⑥
C.③②①④⑤⑥
D.②①③⑤④⑥

【答案】 A
75、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（ ）。
A.指标估算法
B.生产能力指数法
C.系数估算法
D.比例估算法

【答案】 B
76、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF－2013－0201 的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为 5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（　）。
A.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为2100 元/t，合同履行期间，材料单价为2200 元/t 时，单价应予调整
B.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为1800 元/t，合同履行期间，材料单价为2050 元/t 时，单价应予调整
C.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为2100 元/t，合同履行期间，材料单价为1900 元/t 时，单价应予调整
D.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为1800 元/t，合同履行期间，材料单价为1700 元/t 时，单价应予调整

【答案】 D
77、为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（　）。
A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算
B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤
C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险
D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响

【答案】 A
78、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）.
A.标高金分析首先应对风险进行评估
B.标高金分祈应进行价值增值分析
C.标高金中不包括利润和风险费
D.标高金中的管理费主要指公司本部费用

【答案】 B
79、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 C
80、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（ ）。
A. 新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类
B. 分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值
C. 凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产
D. 企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值

【答案】 C
81、（2019年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 C
82、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（ ）。
A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标　　
B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标
C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明
D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算

【答案】 A
83、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（　　）。
A. 材料费
B. 加工费
C. 利润
D. 外购配套件费

【答案】 C
84、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（　）。
A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用
B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资
C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D.在建设期内预计或实际支出的建设费用

【答案】 D
85、下列能够形成无形资产的费用是（　　）。
A.工程费用
B.商誉
C.勘察设计费
D.可行性研究费用

【答案】 B
86、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元。市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元。非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。
A.10000万元、300万元、0万元
B.9600万元、700万元、0万元
C.9500万元、300万元、500万元
D.9100万元、700万元、500万元

【答案】 C
87、下列有关投标报价时复核工程量的表述，正确的是（　）。
A.针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略
B.复核工程量可以影响投标人的报价尺度，但并不能确定订货及采购物资的数量
C.投标人发现工程量清单中数量有误，可通知招标人后对工程量清单进行修改
D.投标人可以向招标人提出工程量清单的错误，由该投标人统一修改并把修改情况通知所有投标人

【答案】 A
88、关于工程变更的说法，正确的是()。
A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更
B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施
C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更
D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担

【答案】 D
89、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。
A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人
D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同

【答案】 C
90、根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是()。
A.发包人要求承包人提前竣工
B.发包人要求向承包人提前交付工程设备
C.承包人遇到不利物质条件
D.承包人遇到异常恶劣的气候条件

【答案】 C
91、某项目投标截止日期为 2017 年 8 月 1 日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为 700 万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为 2019 年 7 月 30 日。
A.751.14
B.764.26
C.737.31
D.750.19

【答案】 A
92、以下对于建筑设计的说法正确的是（ ）。
A.周长系数越低造价越低
B.圆形比正方形造价低
C.层数越高造价越低
D.跨度不变时，中跨数目越多越经济

【答案】 D
93、某施工单位用一塔吊吊装构件，由一名司机、7名起重工和2名电焊工组成劳动小组，该机械的时间定额为0.025台班/块，则机械台班产量定额是（ ）块/台班。
A.40
B.120
C.320
D.400

【答案】 A
94、在项目建议书阶段的投资估算方法中，生产能力指数法的独特好处在于()
A.与单位生产能力估算法相比精确度略高
B.不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模
C.任何情况下，估算误差都较小
D.任何承包形式的工程报价时，承包商都采用生产能力指数法进行估价

【答案】 B
95、根据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（ ）。
A.基准日后法律的变化
B.发包人更换其提供的不合格材料
C.发包人提前向承包人提供工程设备
D.发包人在工程竣工前占用工程

【答案】 D
96、下列费用不属于材料单价的是（ ）。
A.运杂费
B.材料原价
C.采购及保管费
D.场内的运输损耗

【答案】 D
97、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。
A.承包人任务
B.计价方式
C.付款办法
D.合同价款调整

【答案】 B
98、夏季防暑降温费属于（ ）。
A.人工费
B.措施费
C.规费
D.企业管理费

【答案】 D
99、关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的是()。
A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工
B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算
C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知
D.监理人可自行决定何时发出开工通知

【答案】 C
100、任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是（ ）。
A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认
B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算
C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计日工单价
D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类计日工单价

【答案】 B
101、在施工机械工作时间中，工人没有及时供料而使机器空转的时间属于（ ）。
A.不可避免的中断时间
B.多余工作时间
C.低负荷下的工作时间
D.非施工本身造成的停工时间

【答案】 B
102、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列的项目明细进行自主报价的是（ ）。
A.总价措施项目
B.专业工程暂估价
C.计日工
D.规费

【答案】 C
103、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为()工日。
A.5.92
B.5.95
C.6.02
D.6.05

【答案】 D
104、根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138 号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 C
105、已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为35万元，若该进口设备适用的关税税率为18%，增值税率为15%，则应缴纳的增值税为()万元。
A. 29. 17
B. 34. 31
C. 34. 42
D. 40. 49

【答案】 C
106、下列关于公示