2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库附答案（典型题）.docx

2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库附答案（典型题）

单选题（共360题）
1、网络计划中，工作自由时差是指()。
A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间
B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间
C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间
D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

【答案】 A
2、（）是指建设单位用于建筑和安装工程方面的投资。
A.设备及工器具购置费
B.建筑安装工程费
C.工程建设其他费用
D.预备费

【答案】 B
3、工程质量竣工验收的作用之一是检验（　）的质量。
A.工程设计
B.施工过程
C.工程勘察
D.最终产品

【答案】 D
4、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（　）天。
A.2
B.3
C.4
D.1

【答案】 A
5、BIM构件资源库中，下列不属于应对构件进行管理的信息是()。
A.命名分类
B.文件大小
C.文件格式
D.材质信息

【答案】 B
6、甲（17周岁，辍学在家）与乙（16周岁，辍学在家）在网吧上网时因琐事与丙（16周岁，高中学生） 发生争吵， 并殴打丙致其轻伤。检察院审查后，综合案件情况，拟对甲作出附条件不起诉决定，对乙作出不起诉决定。关于对甲的考验期，下列选项正确的是：
A.考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日
B.考验期内的考察机关为公安机关， 且考验期计入检察院审查起诉的期限
C.可根据甲在考验期间的表现， 在法定范围内适当缩短或延长
D.考验期届满， 办案人员应当制作附条件不起诉考察意见书， 提出起诉或者不起诉的意见， 经部门负责人审核， 报请检察委员会决定。 如甲违反规定被撤销附条件不起诉决定而提起公诉， 已经过的考验期可折抵刑期

【答案】 A
7、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（　）。
A.工程质量监督机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
8、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（　）的特点。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.检验特殊性
D.终检局限性

【答案】 D
9、工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列（ ）。
A.可行性研究勘察
B.初步勘察
C.详细勘察
D.收尾勘察

【答案】 D
10、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（　　）。
A.工程材料报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.分部工程报验表
D.开工报审表

【答案】 D
11、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()
A.主控项目
B.一般项目
C.基本项目
D.保证项目

【答案】 A
12、（　　）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。
A.质量记录
B.质量计划
C.作业指导书
D.程序文件

【答案】 D
13、建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是（　　）。
A.分析工作之间的逻辑关系
B.计算工作持续时间
C.进行项目分解
D.确定进度计划目标

【答案】 D
14、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。
A.308.00
B.309.49
C.310.00
D.327.00

【答案】 B
15、在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为（　　）。
A.确定设计委托方式及设计合同形式
B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施
C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员
D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制

【答案】 C
16、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（　），并选择工程设计单位。
A.工程设计任务书
B.工程设计大纲
C.工程设计工作计划
D.工程设计评审计划

【答案】 A
17、下列选项中，不计入与项目建设有关的其他费用是（ ）。
A.工程保险费
B.勘察设计费
C.建设单位经费
D.联合试运转费

【答案】 D
18、在投资方案财务评价中，获利能力较差的方案是（　　）。
A.内部收益率小于基准收益率，净现值小于零
B.内部收益率小于基准收益率，净现值大于零
C.内部收益率大于基准收益率，净现值小于零
D.内部收益率大于基准收益率，净现值大于零

【答案】 A
19、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（　　）。
A.地下埋藏文物的处理
B.设计合同的计价方式
C.设计各专业之间的协调配合程度
D.施工承发包模式的选择

【答案】 C
20、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是( )天。
A.24
B.30
C.36
D.54

【答案】 B
21、 在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行（　　）
A.控制进度
B.控制质量
C.控制投资
D.项目管理

【答案】 D
22、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。
A.定期组织召开施工技术专题会议
B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责
C.定期核查施工单位材料进场情况
D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单

【答案】 B
23、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为()万元。
A.100
B.160
C.170
D.200

【答案】 C
24、根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人工期和费用、利润补偿的情形有（ ）。
A.异常恶劣的气候条件
B.发包人原因引起的暂停施工
C.发包人要求承包人提前竣工
D.承包人遇到不利物质条件

【答案】 B
25、下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是()
A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用
B.新材料的试验费
C.建设单位委托检测机构进行检验的费用
D.对构件进行破坏性试验的费用

【答案】 A
26、对于施工单位提出的工程变更，（）应组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
A.建设单位负责人
B.施工单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师

【答案】 D
27、在施工进度计划的调整过程中，通过改进施工工艺和施工技术压缩关键工作持续时间的措施是（ ）。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.其他配套措施

【答案】 C
28、在卓越绩效管理模式中，组织持续发展的关键是（ ）。
A.系统管理
B.以人为本
C.远见卓识的领导
D.传承、改进和创新

【答案】 D
29、某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。
A.土方回填数量为0.26m3
B.管理费、利润合价为77.41元
C.机械费单价为38.12元/m3
D.清单项目综合单价为82.84元/m3

【答案】 D
30、施工进度计划的调整的经济措施不包括（ ）。
A.实行包干奖励
B.尽可能降低成本
C.提高奖金数额
D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿

【答案】 B
31、在工程网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。
A.单代号搭接网络计划中时距为零
B.双代号网络计划中由关键节点组成
C.单代号网络计划中由关键工作组成。
D.双代号时标网络计划中无波形线

【答案】 D
32、某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。
A.1300
B.1600
C.1900
D.2000

【答案】 C
33、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，()是指“规定组织质量管理体系的文件”。
A.质量计划
B.质量手册
C.质量策划
D.质量记录

【答案】 B
34、关于国际法院对国际争端解决的作用，以下说法正确的是
A.国际法院法官对涉及其国籍国的案件，应该回避
B.在法院受理案件中，如果一个当事国有本国籍的法官，他方当事人也可以选派一名本国国籍的法官参加本案的审理
C.联合国安理会和经社理事会可以就执行其职务中的任何法律问题请求国际法院发表咨询意见
D.国际法院的判决是终局性的,不可上诉，不可申请复核

【答案】 B
35、关于辩护人在刑事诉讼中享有的权利和承担的义务，下列哪些说法是错误的？
A.自审查起诉之日起，辩护人可以阅卷、摘抄、复制本案的案卷材料，但涉及国家秘密的材料除外
B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时，可以了解案件有关情况，不被监听，但办案机关可以派员在场
C.辩护人经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料
D.在庭前会议中，辩护律师应将被告人无罪、罪轻的证据材料告知检察院

【答案】 A
36、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（ ）天。
A.6
B.4
C.12
D.15

【答案】 B
37、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工预验收应由（　）组织相关人员进行。
A.总监理工程师
B.建设单位项目负责人
C.总监理工程师代表
D.施工单位项目负责人

【答案】 A
38、关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（　　）。
A.项目资本金是由投资者实缴的出资额
B.负债后于项目资本金受偿
C.投资者可以转让其出资
D.各种经营性项目不实行资本金制度

【答案】 C
39、（2022年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的（　）。
A.5%
B.4％
C.3%
D.2％

【答案】 C
40、（）是程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。
A.质量手册
B.质量计划
C.质量记录
D.作业文件

【答案】 D
41、关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是()
A.工程延期必须符合计划进度安排
B.延长的时间不应超过工作总时差
C.工程延期必须事先申请和报告
D.工程延期必须符合实际情况

【答案】 D
42、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（ ）。
A.分包单位资格报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.分项工程质量报验表
D.工程材料、构配件、设备报审表

【答案】 A
43、2015年6月16日，住建部颁发的《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》中提到，到2020年末建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与()的一体化集成应用。
A.企业管理系统和其他信息技术
B.施工管理系统与安全管理系统
C.BIM管理系统与可视化系统
D.虚拟仿真系统与交付系统

【答案】 A
44、《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是
A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉
B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员
C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示
D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判

【答案】 C
45、某工程有4个施工过程，划分为5个施工段组织加快成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，第2个施工过程提前插入2天。则参加流水施工的专业工作队总数为（ ）个，工期（ ）天。
A.4，24
B.5，24
C.6，22
D.8，22

【答案】 D
46、（2017年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（　）。
A.文件有缺陷或技术性错误
B.发现有价值文物
C.工程师放线错误
D.发包人未能提供现场

【答案】 B
47、（2021年真题）为了确认建设项目是否达到设计目标及标准要求，城市轨道交通建设工程竣工验收应在（　　）后进行。
A.试运行三个月，并通过全部专项验收
B.试运行三个月，并通过主要专项验收
C.试运营三个月，并通过全部单位工程验收
D.试运营三个月，并通过全部专项验收

【答案】 A
48、在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（ ）。
A.责令制造单位整改
B.返修
C.返工
D.签发暂停令

【答案】 D
49、某工程有三个施工过程，划分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天和4天，则参加流水施工的专业工作队总数为（　）个。
A.4
B.5
C.6
D.7

【答案】 D
50、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、4天、4天，则流水施工工期为（）天。
A.20
B.21
C.22
D.24

【答案】 D
51、美国建筑协会(AIA)定义建筑信息模型中数据细致程度(LOD)的概念，分LOD100，LOD200，LOD300，LOD400，LOD500五个等级，LOD400所达到的要求是()。
A.整合设计模型
B.搭建模型
C.建造加工
D.维护维修

【答案】 C
52、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为()天。＜br>
A.17
B.20
C.23
D.24

【答案】 C
53、在时间-投资累计曲线（S形曲线）中，所有工作一般都是按照（　　）开始，对节约建设资金贷款利息是有利的。
A.最早开始时间
B.最迟开始时间
C.最早结束时间
D.最迟结束时间

【答案】 B
54、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是( )。
A.中止施工承包合同
B.拒绝签署付款凭证
C.向施工单位发出工程暂停令
D.调整施工计划工期

【答案】 B
55、工程变更款项最终结算时，应以（　　）为依据。
A.经建设单位同意的暂定价格
B.建设单位与施工单位达成的协议
C.实际发生的款项
D.竣工结算款

【答案】 B
56、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（ ）签署审核意见。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位代表
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
57、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（　　）。
A.施工中耗费的辅助材料费用
B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用
C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用
D.在施工现场发生的材料保管费用

【答案】 B
58、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（　　）。
A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点
B.双代号网络计划中两端为关键节点的工作必为关键工作
C.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零
D.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计划工期

【答案】 A
59、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（　　）。
A.对后续工作无影响，对工期有影响
B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响
C.对后续工作无影响，对工期无影响
D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响

【答案】 D
60、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（　　）。
A.3%
B.6%
C.9%
D.13%

【答案】 C
61、根据公务员法的有关规定， 以下不符合公务员录用条件的是：
A.张某曾经因寻衅滋事被劳动教养一年
B.李某是美籍华人， 但系香港特别行政区永久性居民
C.王某曾经被市劳动局辞退
D.赵某曾经因交通肇事罪被判处三年有期徒刑

【答案】 B
62、建设项目环境影响评价费属于建设工程投资中的（　）。
A.建设单位管理费
B.工程建设其他费用
C.研究试验费
D.建筑安装工程费用

【答案】 B
63、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（　　）。
A.各专业施工进度控制时间分界点
B.工程施工承发包模式及其合同结构
C.施工进度计划的工作分解结构
D.工期定额、类似工程项目的实际进度

【答案】 D
64、防水混凝土工程施工时，迎水面防水混凝土的保护层厚度不得小于( )。
A.5mm
B.25mm
C.35mm
D.50mm

【答案】 D
65、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（　）。
A.勘察设计单位
B.施工单位
C.材料供应单位
D.监理单位

【答案】 D
66、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（　　）。
A.递交申请
B.资质审核
C.签订合同
D.监督

【答案】 B
67、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（　　）。
A.协助建设单位编制勘察任务书
B.编写《勘察方案》
C.参与建设工程质量事故分析
D.编写《勘察细则》

【答案】 A
68、SDBIM软件中的5D包括()。
A.质量信息维度
B.几何信息维度
C.进度信息维度
D.成本信息维度
E.造价信息维度

【答案】 B
69、某项目设备工器具购置费为3000 万元，建筑安装工程费为2500 万元，工程建设其他费为800 万元，基本预备费为400 万元，涨价预备费为200 万元，建设期贷款利息为140 万元，则该项目的动态投资为（ ）万元。
A.6300
B.1400
C.740
D.340

【答案】 D
70、任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的（　　）内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。
A.12小时
B.24小时
C.2天
D.7天

【答案】 B
71、承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()
A.不平衡报价法
B.多方案报价法
C.突然降价法
D.先亏后盈法

【答案】 B
72、关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（　）。
A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件
B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述
C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件
D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件

【答案】 D
73、施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为100元。该台挖掘机的使用费为（　）万元。
A.1.41
B.1.71
C.1.86
D.2.01

【答案】 D
74、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（　）。
A.勘察方案
B.勘察合同
C.勘察任务书
D.勘察成果

【答案】 D
75、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()
A.建设项目
B.单项工程
C.单位工程
D.分部工程

【答案】 B
76、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（　　）。
A.表明实际进度是否匀速开展
B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量
C.预测偏差对后续工作及工期的影响
D.表明对工作总时差的利用情况

【答案】 B
77、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（　）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年

【答案】 B
78、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（ ）。
A.程序文件
B.管理制度
C.质量手册
D.作业文件

【答案】 B
79、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。
A.业主的研究试验费
B.承包商的其他直接费
C.承包商的企业管理费
D.承包商的措施费

【答案】 C
80、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（ ）。
A.签发监理通知单
B.签发工程暂停令
C.通知建设单位
D.报告政府主管部门

【答案】 A
81、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。
A.业主
B.政府
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
82、已知某工程的混凝土直接费为420元/m3，间接费率为12％， 利润率为4％， 税率为3.41％。以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为( )元／m3，
A.486.44
B.503.54
C.503.81
D.505.90

【答案】 D
83、（2019年真题）某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（　）万元。
A.213.6
B.247.2
C.273.6
D.427.2

【答案】 C
84、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（ ）。
A.施工存在质量事故隐患
B.施工单位未按施工方案施工
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工不当造成工程质量缺陷

【答案】 C
85、在建设工程质量特性中，()是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A.适用性
B.耐久性
C.可靠性
D.安全性

【答案】 C
86、施工企业进行投标报价时，暂列金额（　　）确定。
A.由施工企业自主确定
B.由政府监督机构
C.根据相关法律法规
D.按招标文件提供的金额计列

【答案】 D
87、下列关于预制构件尺寸偏差的检查数量的要求，正确的是？( )
A.同一类型的构件，不超过50件为一批
B.同一类型的构件，不超过100件为一批
C.每批应检查构件数量的6%，且不应少于3件
D.每批应检查构件数量的10%，且不应少于3件

【答案】 B
88、具备下列情况之一的有资格签订勘察设计合同，其中错误的是( )。
A.承接方是持有证书的勘察设计单位
B.双方必须具有法人地位
C.承接方是持有证书的注册建筑师
D.委托方是建设单位或有关单位

【答案】 C
89、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（　　）。
A.予以验收
B.重新进行验收
C.鉴定验收
D.协商验收

【答案】 B
90、（ ）是指根据价值工程对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的经验集体研究确定选择对象的一种方法。
A.ABC分析法
B.强制确定法
C.因素分析法
D.价值指数法

【答案】 C
91、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（ ）天。
A.6
B.3
C.8
D.12

【答案】 B
92、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（　）天。
A.27
B.29
C.40
D.45

【答案】 D
93、根据《宪法》和法律的规定，关于民族自治地方自治权，下列哪一表述是正确的？
A.自治权由民族自治地方的权力机关，人大和政府行使
B.自治州人大可以制定自治条例与单行条例对法律、行政法规进行变通
C.民族区域自治的自治权在自治地方可以行使，包括，自治州、自治县、民族乡
D.自治县制定的单行条例须报省级人大常委会批准后，还须报全国人大常委会备案后方生效

【答案】 B
94、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的补偿金额为（　）万元。
A.32.0
B.36.5
C.37.0
D.41.5

【答案】 A
95、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（　）天。
A.6
B.4
C.12
D.15

【答案】 B
96、根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（ ）。
A.50人以上100人以下重伤
B.3人以上10人以下死亡
C.1亿元以上直接经济损失
D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失

【答案】 A
97、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（　　）。
A.驻厂监造
B.定点监控
C.跟踪监控
D.巡回监控

【答案】 D
98、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有 ( )特点。
A.隐蔽性
B.波动性
C.影响多样性
D.影响复杂性

【答案】 A
99、负责组织城市轨道交通建设工程竣工验收的是（ ）。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.工程质量监督检查机构

【答案】 A
100、由业主提供的材料数量及相应的价格，应填入( )中。
A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其它项目清单
D.零量工作项目表

【答案】 C
101、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（　）的单位工程为主导。
A.工程量大、工期短
B.工程量大、工期长
C.工程量小、工期短
D.工程量小、工期长

【答案】 B
102、提升高度在（ ）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
A.50
B.100
C.150
D.200

【答案】 C
103、价值工程中方案创造的理论依据是（　　）。
A.产品功能具有系统性
B.功能载体具有替代性
C.功能载体具有排他性
D.功能实现程度具有差异性

【答案】 B
104、根据概率数理统计，计点值数据服从（　　）。
A.正态分布
B.二项分布
C.线性分布
D.泊松分布

【答案】 D
105、甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）
A.丙行为是刑讯逼供的结果加重犯
B.对丙行为应以故意伤害罪从重处罚
C.对丙行为应以刑讯逼供罪与过失致人重伤罪实行并罚
D.对丙行为应以刑讯逼供罪和故意伤害罪实行并罚

【答案】 B
106、下列哪一符合商品房预售条件？( )
A.已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书
B.持有建设工程规划许可证
C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上
D.取得《商品房预售许可证》

【答案】 C
107、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（ ）。
A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格
B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格
C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格
D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格

【答案】 D
108、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。已知利润率为5.4%，综合税率为3.41%，则该项目应缴纳的税金为()万元。
A.4016.45
B.4122.48
C.4361.49
D.4467.52

【答案】 D
109、项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（　），要求施工单位进行处理。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.工作联系单
D.监理报告

【答案】 B
110、下列选项中属于资金筹集成本主要特点的是（ ）。
A.在资金使用多次发生
B.与资金使用时间的长短有关
C.可作为筹资金额的一项扣除
D.与资金筹集的次数无关

【答案】 C
111、当选定设计单位后，应由（　　）就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。
A.监理工程师和设计单位
B.业主和建设单位
C.监理工程师和承包单位
D.建设单位和设计单位

【答案】 D
112、（2018年真题）工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（　）。
A.α=1%～3%，β=3%～8%
B.α=1%～5%，β=5%～10%
C.α=2%～4%，β=4%～8%
D.α=2%～5%，β=5%～10%

【答案】 B
113、非节奏流水施工具有的特点是( )。
A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等
B.相邻施工过程的流水步距相等
C.专业工作队数等于施工过程数
D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间

【答案】 C
114、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（　　）。
A.远见卓识的领导
B.战略导向
C.社会责任
D.系统管理

【答案】 C
115、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（ ）检查认可，才能进行下道工序施工。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.监理单位技术负责人
D.建设单位负责人

【答案】 A
116、现浇混凝土板厚度检测常用（　　）。
A.超声回弹综合法
B.回弹法
C.钻芯法
D.超声波对测法

【答案】 D
117、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（　）。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.工程质量监督机构

【答案】 B
118、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5， 2、5、4、3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为( )天。
A.5和4
B.5和3
C.4和2
D.3和4

【答案】 A
119、专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意见，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。
A.进行工程计量和付款签证
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用

【答案】 C
120、（2019年真题）某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（　）。
A.43.680
B.44.554
C.48.048
D.49.009

【答案】 D
121、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同难以决策，这时可提请（ ）。
A.试验验证
B.定期观测
C.专家论证
D.方案比较

【答案】 C
122、某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价