2020-2025年监理工程师之合同管理押题练习试题B卷含答案.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理押题练习试题B卷含答案

单选题（共360题）
1、（　　）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。
A.进度管理
B.安全管理
C.质量管理
D.合同管理

【答案】 D
2、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（　　）。
A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分，最接近标底的优先
D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

【答案】 C
3、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（　　）提前付款后的利息，在评标价中（　　）这笔金额。
A.5%，加上
B.5%，减去
C.20%，加上
D.20%，减去

【答案】 A
4、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。
A.提交工程师决定
B.提交争端裁决委员会决定
C.诉讼
D.仲裁

【答案】 D
5、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

【答案】 C
6、 根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（ ）。
A.招标文件
B.投标企业定额标准
C.委托监理协议书
D.投标函及投标函附录

【答案】 D
7、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（　）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

【答案】 D
8、(2014年真题)根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（　　）。
A.不利地质条件
B.不利水文条件
C.有毒作业环境
D.不利气候条件

【答案】 D
9、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（　）。
A.可缩短建设周期
B.可降低工程成本
C.可优化设计方案
D.可加大监理人监督力度

【答案】 A
10、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。
A.合同买受人只能是承包人
B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商
C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段
D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益

【答案】 B
11、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 B
12、下列关于无权代理的叙述，正确的是（）。
A.无权代理行为经追认后，由被代理人和代理人承担连带责任
B.被代理人拒绝追认无权代理行为，则由行为人承担民事责任
C.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认
D.无权代理行为在被代理人追认后相对人依然可以撤销

【答案】 B
13、美国AIA合同文本中的B系列是指（　　）。
A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件
B.业主与建筑师之间的标准合同文件
C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】 B
14、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（ ）。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28日

【答案】 D
15、根据《标准施工合同》，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（　　）天内，将进度应付款支付给承包人。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
16、美国AIA合同文本中的B系列是指（　　）。
A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本
B.雇主与建筑师之间合同的文本
C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本
D.建筑师行业的有关文件

【答案】 B
17、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（　　）的优先排序。
A.设计方案得分高
B.设计资质等级高
C.投标报价低
D.项目负责人业绩优

【答案】 C
18、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（　）评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式

【答案】 D
19、（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（　）。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决
B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决
C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔
D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】 D
20、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（ ）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.7
B.10
C.14
D.28

【答案】 C
21、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（　）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（　）承担。
A.承包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，发包人
D.发包人，承包人

【答案】 D
22、 下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是( )
A.专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效
B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件
C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书
D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选

【答案】 D
23、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()
A.两者订立的情形不同
B.两者的法律后果不同
C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同
D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同

【答案】 B
24、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（　　）。
A.设计人延误完成设计任务
B.因设计人原因要求解除合同
C.设计错误
D.审批工作的延误

【答案】 D
25、合同担保中，关于抵押的说法正确的是（ ）。
A.应收账款可用于抵押
B.抵押物应当移交债权人
C.抵押物只能由第三人提供
D.扣押的财产不得抵押

【答案】 D
26、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 C
27、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同 ( )
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效

【答案】 A
28、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（ ） ．
A.通用合同条件-专用合同条件- -投标书- 业主要求
B.专用合同条件- -通用合同条件- -业主要求一 投标书
C.通用合同条件- -专用合同条件- -业主要求一投标书
D.专用合同条件- -通 用合同条件一投标书- -业主要求

【答案】 B
29、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过（ ）天。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
30、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。
A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费
C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费
D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

【答案】 B
31、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（　　）。
A.赤小豆
B.大豆
C.芝麻
D.玉米

【答案】 B
32、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。
A.7
B.14
C.24
D.48

【答案】 B
33、《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。
A.违约
B.侵权
C.“先合同义务”
D.无过错

【答案】 C
34、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书
B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书
C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期
D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

【答案】 A
35、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。
A.5
B.15
C.21
D.28

【答案】 D
36、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
A.申请仲裁机构重新仲裁
B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】 C
37、设计施工总承包合同文件规定中，（　　）是对“发包人要求”的响应文件。
A.承包人建议书
B.合同协议书
C.专用条款
D.通用合同条款

【答案】 A
38、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。
A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金
B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）
C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用
D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

【答案】 B
39、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（　　）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
40、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。
A.按照承包人完成的实际工程进行计量
B.只对承包人完成的合格工程进行计量
C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量
D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量

【答案】 B
41、通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.基准日期
B.下达开工令
C.合同签字日
D.风险事件发生日

【答案】 A
42、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。
A.50
B.100
C.200
D.1000

【答案】 A
43、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？( )
A.应采用套插，搭接形成曲面组合
B.搭接长度宜为10mm
C.搭接处用密封膏密封
D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合

【答案】 D
44、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限.不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是()
A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同
B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度
C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查
D.设计人不对变更部分的设计质量负责

【答案】 D
45、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（　）。
A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款
B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还
C.设计费应保留3%的质量保证金
D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

【答案】 D
46、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】 D
47、发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，（　　）应承担承包人由此增加的保管费用。
A.发包人
B.承包人
C.供货商
D.监理人

【答案】 A
48、关于委托代理的说法中，错误的是（ ）。
A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判
B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果
C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果
D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

【答案】 D
49、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（　）安排人员负责安全保卫工作。
A.发包人
B.勘察人
C.监理人
D.项目施工单位

【答案】 A
50、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（　　）。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔通知书
B.监理人应在收到索赔通知书后的28 天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧
D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付

【答案】 D
51、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()
A.工程师助手无权独立作出决定
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请示工程师确认、取消或改变

【答案】 D
52、如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（ ）索赔。
A.工期+费用+利润
B.工期+费用
C.工期+利润
D.费用+利润

【答案】 B
53、以提供能量为主的食物为纯能量食物，包括（　　）。
A.动植物油
B.淀粉
C.食用糖
D.牛奶
E.高度酒

【答案】 A
54、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（　）。
A.投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款
B.中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单
C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求
D.通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

【答案】 B
55、某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则()
A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担
B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担
C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担
D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

【答案】 D
56、某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日

【答案】 A
57、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（　　）
A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人
B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人
C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段
D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货

【答案】 C
58、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（　　）。
A.必须具备工程施工类注册执业资格
B.必须具备工程设计类注册执业资格
C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格
D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质

【答案】 D
59、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（　）。
A.以评标价的高低比较投标书的优劣
B.中标人一定是报价最低者
C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价
D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式

【答案】 B
60、联合体资质等级的确定（　）。
A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定
B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定
C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定
D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】 C
61、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。
A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止
B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔
C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任
D.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任

【答案】 D
62、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（　　）。
A.迟延交付违约金以周为单位计算，不满一周的按天计算
B.每天迟延交付违约金为合同价格的 0.08%
C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的 10%
D.支付迟延交货违约金后，卖方仍应继续交付合同材料

【答案】 D
63、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()
A.行使权利的时间要求相同
B.行使权利的条件要求相同
C.通知到达对方的时间要求相同
D.行为生效的条件不同

【答案】 D
64、关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（ ）。
A.工程预付款担保采用的形式是动产质押
B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押
C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效
D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止

【答案】 C
65、在NEC合同文本中，目标合同( )。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同
B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定
C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况
D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】 B
66、根据《招标投标法》，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（　）。
A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保
C.书面同意从工程款中扣留履约保证金
D.按招标文件规定提交工程款支付担保

【答案】 B
67、(2014年真题)根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（　　）进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D.造价咨询机构

【答案】 C
68、在设计合同履行中，由（　　）进行设计交底。
A.设计单位
B.监理单位
C.发包单位
D.总承包单位

【答案】 A
69、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（ ）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
70、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（　　）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人

【答案】 C
71、（2020年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（　）日。
A.14
B.21
C.28
D.30

【答案】 A
72、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（　）。
A.联合体投标没有提交联合体协议书
B.投标工期长于招标文件中要求的工期
C.投标保函金额少于招标文件的要求
D.未详细说明使用专利施工的技术细节

【答案】 D
73、业主对分包合同的管理主要表现为（　　）。
A.对分包商发布指令
B.对分包工程的批准
C.向分包商支付工程款
D.审查分包商的资质

【答案】 B
74、合同公证与鉴证的相同点是()。
A.目的、法律效力、原则
B.范围、性质、目的
C.目的、原则、内容
D.法律效力、目的、性质

【答案】 C
75、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（　）的内容为准。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.专用条款
D.发包人要求

【答案】 A
76、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（ ）。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.监理人和承包人

【答案】 C
77、履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合同价的（）。
A.10%
B.30%
C.20%
D.40%

【答案】 A
78、停止运动的指征包括（　　）。
A.严重气短
B.不正常的心跳
C.特别眩晕
D.上腹部区疼痛或“烧心”
E.身体任何一部分突然疼痛

【答案】 A
79、根据九部委发布的《标准勘察合同》，履约担保有效期（　）。
A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效
B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效
C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效
D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效

【答案】 C
80、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。
A.12
B.24
C.36
D.48

【答案】 D
81、关于材料采购合同履行中，包装、标记、运输和交付说法错误的是（　　）
A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输
B.除专用合同条款另有约定外，合同材料启运后24小时之内正式通知买方
C.合同材料的所有权和风险自交付时起转移至卖方
D.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换

【答案】 C
82、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（ ）。
A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担
B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担
C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担
D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担

【答案】 D
83、影响儿童少年第二性征发育的可能营养素是（　　）。
A.钙
B.铁
C.锌
D.硒

【答案】 C
84、设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（ ）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。
A.监理人
B.技术负责人
C.承包人
D.勘察人

【答案】 C
85、（2021年真题）根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（　　）后将其移交发包人。
A.工程缺陷责任期届满
B.工程竣工
C.工程竣工验收合格
D.工程最终结算

【答案】 B
86、采用FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（　）。
A.自开工日期起至当月的月底止
B.自材料设备进场起至当月的月底止
C.自合同签订之日起至当月的月底止
D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止

【答案】 A
87、三级公共营养师的考核应包括__________。
A.理论知识考试
B.专业能力考核
C.面试
D.理论知识考试和专业能力考核

【答案】 D
88、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（　　）。
A.成立
B.不成立
C.取决于被代理人是否追认
D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】 A
89、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（ ）。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.在标的物交付之前由买受人承担
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

【答案】 A
90、 建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（ ）。
A.施工单位或者监理单位
B.业主(建设单位)或者监理单位
C.业主(建设单位)或者项目管理部门
D.施工单位或者项目管理部门

【答案】 C
91、根据《标准施工招标文件》，以下（　　）不属于招标文件的有效内容。
A.投标预备会会议纪要
B.对投标人质疑的书面解答
C.对招标文件的修改、澄清文件
D.评标报告

【答案】 D
92、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为 5000 万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠 150 万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元

【答案】 A
93、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（ ）。
A.最低评标价法
B.综合评估法
C.评标价法
D.合格制法

【答案】 A
94、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。
A.按监理人提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单内类似工作的单价

【答案】 D
95、(2019年真题)下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（ ）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】 C
96、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是(　　)。
A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付
B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复
C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额
D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金

【答案】 A
97、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()
A.必须适用违约金条款
B.必须适用定金条款
C.可以选择适用违约金或定金条款
D.两者都不能适用，因约定无效

【答案】 C
98、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（　）。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款支付
D.材料设备所有权转移

【答案】 B
99、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
100、根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（ ）。
A.投标人名称
B.投标内容
C.投标文件格式
D.联合体协议书

【答案】 B
101、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()
A.改变工程的标高和基线
B.增加合同中约定的工程量
C.提高合同中约定的质量标准
D.改变施工作业的顺序和时间

【答案】 C
102、（2017年真题）大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（　）。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管

【答案】 C
103、（2018年真题）根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（　）负责投保，并承担保险费用。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.监理人

【答案】 B
104、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。
A.9月10日
B.9月17日
C.9月25日
D.9月30日

【答案】 B
105、材料采购合同中，买方选择的检验方式不包括（ ）。
A.由买方进行检验
B.由卖方进行检验
C.有资质的第三方进行检验
D.专用合同约定的其他检验方式

【答案】 B
106、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15 天，其中6 天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（　）。
A.其中6 天的不利气候条件风险
B.其余9 天的不利气候条件风险
C.停工15 天的工期延误
D.停工15 天造成的费用损失

【答案】 B
107、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（　　）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同

【答案】 C
108、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制

【答案】 D
109、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（　）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
110、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（　　）。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15 日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】 C
111、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（ ），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。
A.买卖合同
B.租赁合同
C.承揽合同
D.融资租赁合同

【答案】 C
112、投标保证金（　　）。