2020-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识自我提分评估(附答案).docx

2020-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识自我提分评估(附答案)

单选题（共360题）
1、某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可以向()申请行政复议。
A.市环保局
B.省建设厅
C.市人民政府
D.省人民政府

【答案】 C
2、下列有关借款合同的说法，不符合规定的是（　）。
A.自然人之间的借款合同可以不采用书面形式
B.利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息
C.借款期间不满1年的，应当6个月付一次利息
D.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息

【答案】 C
3、下列财产中，可以抵押的是()
A.土地所有权
B.所有权有争议的财产
C.土地附着物
D.拟建造的船舶

【答案】 C
4、关于表见代理须满足的条件，下列不包括的是（ ）。 
A.须行为人告知被代理人
B.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
C.须本人存在过失
D.须相对人为善意

【答案】 A
5、根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后.对情况紧急的，最迟在（ ）小时内作出裁定。
A. 6
B. 12
C. 24
D. 48

【答案】 D
6、某公司与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了1年5个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为10500元，当地上一年度职工月平均工资是3000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（　　）。
A.9000元
B.13500元
C.27000元
D.31500元

【答案】 B
7、关于招标文件的撤回与撤销的说法,正确的是（? ?）。
A.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
B.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人和其他参与投标的投标人
C.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，不予退还
D.投标人可以在投标截止时间前，撤销已提交的投标文件

【答案】 A
8、由于施工单位项目经理指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（　　）。
A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】 C
9、关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（ ）。
A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决的
B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3 个月内提出
C.仲裁裁决被人民法院撤销后，当事人不得就该纠纷再行申请仲裁，只能向人民法院起诉
D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

【答案】 D
10、建设工程施工合同中，属于发包人义务的是（ ）。
A.及时检查隐蔽工程
B.不得转包和违法分包工程
C.交付竣工验收合格的建设工程
D.自行完成建设工程主体结构

【答案】 A
11、施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请。
A.15
B.30
C.45
D.60

【答案】 D
12、根据（建筑随工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备条件的是（ ）。
A.为职工办理意外伤害保险
B.配备兼职安全生产管理人员
C.有职业危害防治措施，并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装
D.特种作业人员取得特种作业操作资格证书

【答案】 D
13、事业单位甲拖欠小型施工单位乙的工程款200万元，拖欠了360天(按1年计)，合同中对逾期利息的利率没有约定，经调查，合同订立时市场上1年存款利率为3％、贷款利率为6％，那么甲方应支付乙方的逾期利息是（）万元。
A.合同没有约定，可以不支付
B.6
C.12
D.36

【答案】 D
14、按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是（　）。
A.被派遣的劳动者应与用人单位签订合同
B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同
C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施
D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费

【答案】 C
15、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（ ）。
A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书
B.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修
C.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任
D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年

【答案】 C
16、代理人接受被代理人委托的违法事项时，由（　）。
A.代理人承担责任
B.被代理人承担责任
C.第三人承担责任
D.被代理人、代理人承担连带责任

【答案】 D
17、（2021年11月贵州真题）甲施工企业在某条公路的施工过程中，需要购买一批水泥。甲施工企业的采购员张某持介绍信到乙建材公司要求购买一批B强度等级的水泥，介绍信上明确购买B强度等级的水泥。由于双方有长期的业务关系，未签订书面的水泥买卖合同，乙建材公司很快就发货了。但乙建材公司发货后，甲施工企业拒绝支付货款。甲施工企业提出的理由是，公司让张某购买的水泥是A强度等级而非B强度等级。说法正确的有（ ）
A.水泥买卖合同无效
B.张某的行为构成表见代理
C.张某超越了代理权限
D.甲企业应支付水泥价款

【答案】 D
18、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（ ）。
A.不得同时担任一工程相邻分段发包的施工项目负责人
B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理
C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业
D.不得在一级建筑业企业执业

【答案】 B
19、下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度，不正确的是（　　）。
A.企业负责人指的是法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师
B.施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%
C.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的应口头通知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D.企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班

【答案】 C
20、下列关于认证的说法，错误的是（）。
A.存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据
B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据
C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据
D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据

【答案】 A
21、施工企业委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权，则该律师在诉讼中有权实施的行为是（ ）。
A.提起反诉
B.进行和解
C.变更诉讼请求
D.提出管理权异议

【答案】 D
22、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人 员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（ ）止。
A.施工结束
B.竣工验收合格
C.工程投人使用
D.工程保修期结束

【答案】 B
23、根据我国法的形式，《市政公用设施抗灾设防管理规定》属于（）。
A.地方性法规
B.部门规章
C.行政法规
D.地方政府规章

【答案】 B
24、以下关于保证的说法中正确的是（　　）。
A.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为连带责任保证
B.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担保证责任
C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任
D.当事人对保证担保的方式没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

【答案】 C
25、经双方协商一致，公司与员工李某解除了劳动合同。李某在解除合同前月工资3000元，在该公司工作了2年。由于是公司提出解除合同，公司同意对李某进行经济补偿。根据《劳动合同法》的规定，下列说法正确的是()
A.公司应当给予李某3000无经济补偿
B.公司应当给予李某6000元经济补偿
C.公司应当给予李某7500元经济补偿
D.公司应当给予李某9000元经济补偿

【答案】 B
26、在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测措施与()
A.卫生保障措施
B.水污染防治措施
C.卫生检查措施
D.水循环利用措施

【答案】 A
27、下列争议中，属于侵权纠纷的是（ ）。
A.承发包双方因转包工程引起的争议
B.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议
C.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议
D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议

【答案】 C
28、某房地产开发公司与某金融机构签订了一份《借款合同》，合同中约定了借款的用途、数额、期限等内容。在履行合同中该金融机构未能按约定的期限提供贷款，造成了房地产开发公司 的损失。此时金融机构（）。
A.不承担任何责任
B.可提出解除借款合同
C.可延期提供贷款
D.应赔偿房地产开发公司的损失

【答案】 D
29、在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，属于（　　）。
A.工程重大安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.串通投标罪

【答案】 B
30、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是 （ )
A.加强风险预防和管理能力
B.加强工程量的计算和审核,避免合同缺项
C.加强工程变更管理
D.严格按照建设程序进行项目建设

【答案】 D
31、民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（ ）日。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 26

【答案】 D
32、对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的行为属于（）。
A.工程质量不良行为
B.资质不良行为
C.工程安全不良行为
D.承揽业务不良行为

【答案】 C
33、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是（　）。
A.某大学教授
B.某企业财务科
C.某公立小学
D.某街道办事处

【答案】 A
34、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确的内容不包括()
A.建设工程质量保证金数额
B.建设工程的保修范围
C.建设工程的保修期限
D.建设工程的保修责任

【答案】 A
35、某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（ ）。
A.行政纠纷
B.民事纠纷
C.刑事纠纷
D.程序纠纷

【答案】 B
36、（2019年真题）根据《招标投标法》,关于投标人提交投标文件的说法,正确的是（　　）。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人可以拒收
B.投标人少于5个的,招标人应当重新招标
C.招标人收到投标文件后,应当开启检查并签收保存
D.投标截止后,投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金

【答案】 D
37、（2018年真题）根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（　　）。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议

【答案】 B
38、下列不当得利、应当予以返还的有（　　）。
A.为履行道德义务进行的给付
B.债务到期之前的清偿
C.明知无给付义务而进行的债务清偿
D.甲将本应支付给乙的货款，支付给丙的

【答案】 D
39、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（　　）。
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%
B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查
D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】 C
40、根据《绿色施工导则》，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（ ）。
A.40%
B.30%
C.70%
D.50%

【答案】 B
41、根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指（ ）。
A.节工、节材、节机、节能
B.节水、节电、节气、节材
C.节电、节材、节工、节水
D.节能、节地、节水、节材

【答案】 D
42、（2021年第2批真题）下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是( )。
A.自行改变注册商标的
B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的
C.转让注册商标的
D.连续2年停止使用注册商标的

【答案】 A
43、根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是( )。
A.承接人可以将承的主要工作交由第三人完成，承接人无就第三人完成的工作成果向定作人负责
B.承人可以与定作人约定，承人使用定作人的设备完成主工作
C.承人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理
D.承接人工作期间，定作人不得对其进行监督检验

【答案】 B
44、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以下属于施工企业质量不良行为的认定标准的有（ ）。
A.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的
B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的
C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的
D.将承包的工程转包或违法分包的

【答案】 B
45、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期截止，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。
A.乙承担损失
B.甲可根据实际情况部分接收
C.甲拒绝接受，应承担违约责任
D.双方合同已变更，乙送货构成违约

【答案】 C
46、城市污水处理方法与工艺中，属于化学处理法的是（　　）。
A.混凝法
B.生物膜法
C.活性污泥法
D.筛滤截流法

【答案】 A
47、根据《招标投标法实施条例》规定，下列说法正确的是（　　）。
A.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于5日
B.招标人对异议作出答复前，应当暂停招标投标活动
C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示后提出
D.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复

【答案】 B
48、按照《必须招标的工程项目规定》，施工单项合同估算价在人民币（ ）以上的建设工程，必须招标。 
A.50
B.100
C.200
D.400

【答案】 D
49、《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此，下列说法正确的是（）。
A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果
B.获得专利权的发明创造的技术内容保密
C.取得专利权的发明可以是纯理论性的
D.专利权的期限均为20年

【答案】 A
50、混凝土浇注施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为（　　）。
A.质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样
B.质量监督机构负责组织隐蔽工程验收
C.未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下一道工程的施工
D.隐蔽工程质量应当接受政府强制监督

【答案】 D
51、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道加油，到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据民法典的规定，张某的行为（ ）。
A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同
B.不构成违约，因为不可抗力可以免责
C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10万元的损失
D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10万元的损失

【答案】 D
52、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
B.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序
C.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款
D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收

【答案】 C
53、下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（ ）。
A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁
B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼
C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁
D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

【答案】 C
54、关于仲裁调解的说法，正确的是（ ）
A.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书
B.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书
C.仲裁调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请
D.在仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁

【答案】 C
55、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（　　）。
A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包
B.将专业工程分包给不具备资质的承包人
C.分包单位将其承包的工程再分包
D.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位

【答案】 A
56、（2016年真题）关于监理单位安全责任的说法，正确的是（　　）。
A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书
B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改
C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告
D.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准

【答案】 D
57、（2020年真题）关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是（　　）。
A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案
B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案
C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案
D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案

【答案】 A
58、下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是()。
A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程
B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款
C.承包人在资格预审时没有通过审查
D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况，给发包人造成损失

【答案】 D
59、根据《建设工程安全生产管理条例》,实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故的,应当负责上报的单位是（ ）。
A.分包单位
B.监理单位
C.设计单位
D.总承包单位

【答案】 D
60、关于禁止无资质或超越资质承揽工程的说法，正确的是（ ）。
A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位
B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头
C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围
D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

【答案】 A
61、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（　）。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准

【答案】 B
62、（2016年真题）根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是( )。
A.施工企业
B.建设单位
C.建设行政主管部门
D.建设工程质量监督机构

【答案】 B
63、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（　　）。
A.15日
B.20日
C.30日
D.10日

【答案】 D
64、甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是（　　）。
A.该裁决书不需履行
B.甲应当履行裁决书
C.甲可以就裁决事项提起诉讼
D.甲可以就裁决事项再行申请仲裁

【答案】 B
65、（2017年真题）关于行政复议的说法，正确的是（　　）。
A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性

【答案】 C
66、根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（　　）。
A.违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决
B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院申请
C.仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，不可以向人民法院起诉
D.仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁裁决

【答案】 D
67、建设工程债发生的最主要的依据是（　　）。
A.侵权
B.合同
C.不当得利
D.无因管理

【答案】 B
68、（2015年真题）根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是( )。
A.国务院批准开工报告的工程
B.城镇市政基础设施工程
C.建筑面积200m2以上的工程
D.工程投资额在20万元以上的工程

【答案】 B
69、关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（　　）。
A.任何单位不得对能源消费实行包费制
B.既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动
C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制
D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告

【答案】 C
70、某设备检验检测单位，对其承担的设备安全检测、检验出具了虚假的证明，并得到9．8万元的费用;按照《安全生产法》规定，对该设备检验检测单位应处以( )的罚款。
A.2 万元以上5 万元以下
B.5 万元以上10 万元以下
C.10 万元以上20 万元以下
D.20 万元以上

【答案】 C
71、地表水作为饮用水源时，给水处理中主要的去除对象是（　　）。
A.金属离子
B.病原菌和细菌
C.悬浮物和胶体物质
D.有机物和铁、锰

【答案】 C
72、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（　　）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.保证安全施工的措施
B.施工组织方案
C.拆除建筑物的措施
D.建设单位编制的工程概要

【答案】 A
73、根据《建设工程质量管理条例》，下列哪项不是工程竣工验收应当具备的条件有（）
A.有完整的技术档案
B.完成工程结算备案
C.有主要建筑材料的进场试验报告
D.有设计单位签署的质量合格文件

【答案】 B
74、开标地点应当为（　）。
A.招投标双方确认的地点
B.建设行政主管部门指定的场所
C.招标文件中预先确定的地点
D.投标人共同认可的地点

【答案】 C
75、在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律是()
A.行政法
B.劳动法
C.经济法
D.民法

【答案】 D
76、关于建设工程建设单位安全责任的说法，不正确的有（　　）。
A.需要临时占用规划批准范围以外场地的审批手续由建设单位负责申报
B.工程开工后，建设单位应当向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料
C.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案
D.建设单位应当在拆除工程施工15日前，向政府相关部门进行拆除工程备案，包括施工单位资质等级证明、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明等内容

【答案】 B
77、根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（　　）。
A.生产设备
B.建设用地使用权
C.正在建设的建筑物
D.集体所有的宅基地

【答案】 D
78、下列不属于物权种类的是()。
A.所有权
B.使用物权
C.用益物权
D.担保物权

【答案】 B
79、我国目前的企业资质标准对技术装备的要求，主要是施工单位必须使用( )。
A.与其从事施工活动相适应的技术装备
B.具有先进的自有机械设备
C.具有较高的完好率、利用率和使用效率
D.与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备

【答案】 A
80、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（　　）个月的平均工资。
A.3
B.6
C.10
D.12

【答案】 D
81、（2018年真题）施工企业主要负责人对安全生产的责任包括( )。
A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本单位安全生产投入的有效实施

【答案】 D
82、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（　　）。
A.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限
B.工程合理使用年限是指从工程完工之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算
D.建筑物合理寿命年限与工程合理使用年限在概念上是不同的

【答案】 A
83、根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（　　）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.改善工程内部观感
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额
D.改变建筑工程局部使用功能

【答案】 B
84、保险合同订立的双方当事人是()。
A.保险人与投保人
B.投保人与受益人
C.保险人与被保险人
D.保险人与受益人

【答案】 A
85、（2015年真题）关于投标的说法，正确的是( )。
A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收
B.投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收
C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明
D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

【答案】 B
86、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的说法，正确的是（ ）。
A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款
B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款
C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款
D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据

【答案】 B
87、沉井施工技术是市政工程常用的施工方法，适用于（　　）。
A.不良地质条件
B.大型地下工程
C.含水、软土地层条件下半地下或地下泵房等构筑物施工
D.各种地下、半地下工程

【答案】 C
88、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道加油，到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据合同法的规定，张某的行为（　　）。
A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同
B.不构成违约，因为不可抗力可以免责
C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10万元的损失
D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10万元的损失

【答案】 D
89、以下机关可以对法律规范提出审查要求的是（　　）。
A.国务院
B.省政府
C.公民
D.企业事业组织

【答案】 A
90、关于借款合同的说法，正确的是（）。
A.借款合同是实践合同
B.对支付利息的期限没有约定，不能协议也不能按合同条款或者交易习惯确定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付
C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息
D.借贷双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率4倍，法院应当支持

【答案】 B
91、甲取得了建造师资格证书后，被某单位聘请，在 2016 年初发生工作调动，注册建造师甲与聘用单 位解除了劳动关系，则其注册证书应当（ ）。 
A.被吊销
B.被撤销
C.延续有效
D.注销或变更

【答案】 D
92、下列事项中，属于专利权保护对象的是（　）。
A.施工企业的名称或标志
B.施工企业编制的投标文件
C.施工企业编制的施工方案
D.施工企业发明的新技术

【答案】 D
93、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（ ）。
A.补充保险
B.合同期限
C.福利待遇
D.试用期

【答案】 B
94、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当（ ）到达受要约人。
A.在合同成立前
B.在受要约人发出承诺通知之前
C.在承诺通知到达要约人之前
D.在要约到达受要约人之前或与要约同时

【答案】 D
95、（2020年12月真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是( )。
A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的
B.将承包的工程转包的
C.在施工中偷工减料的
D.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

【答案】 B
96、根据《消防法》，关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（ ）
A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材
B.重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练
C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检查，确保完好有效
D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录

【答案】 C
97、根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（　）依法强制执行。
A.人民法院
B.人民政府
C.建设行政主管部门
D.安全生产监督管理部门

【答案】 A
98、关于建设工程施工企业安全费用的提取，下列说法错误的是（　　）。
A.以建筑安装工程造价为计提依据
B.总包单位应将安全费用按比例支付分包单位
C.房屋建筑工程安全费用提取标准为2.0％
D.市政公用工程安全费用提取标准为2.5％

【答案】 D
99、施工单位违反施工程序，导致一座 20 层在建楼房倒塌，致使 11 名工人死亡，25 人重伤，直接经济损失达 3500 万元人民币。该事故应当由（ ）组织事故调查组。
A.县级建设行政主管部门
B.县级人民政府
C.设区的市级人民政府
D.省级人民政府

【答案】 D
100、建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（　　）承担连带责任。
A.建设单位与施工单位
B.建设单位与设计单位
C.施工单位与监理单位
D.施工单位与设计单位

【答案】 A
101、以地下水为水源的饮用水处理工艺中，用于除铁、锰处理的构筑物为（　　）。
A.澄清池
B.淹没式生物滤池
C.预沉池
D.沉淀池

【答案】 B
102、以下关于法律法规效力的说法中，不正确的是（　　）。
A.法律的效力一定大于行政法规
B.地方法规效力一定大于地方政府制定的规章
C.一般情况下，同一事项的特别法，要优先于一般法
D.法律的效力，一定大于地方法规的效力

【答案】 B
103、按用人单位参保的建筑施工企业应以（　　）为基数依法缴纳工伤保险费。
A.工资总额
B.企业净资产
C.注册资金
D.年收益总额

【答案】 A
104、（2020年真题）根据《消防法》，关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是( )。
A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材
B.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效
C.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练
D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录

【答案】 B
105、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（ ）。
A.抢救财产的需要
B.疏通交通的需要
C.经项目负责人同意
D.保证移动物件人员的安全

【答案】 B
106、下列属于资质证书撤销的情形是（ ）。
A.对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的
B.取得建筑业企业资质证书的企业，主要人员不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的
C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的
D.企业依法终止的

【答案】 A
107、按照《担保法》的规定，出质人可以提供（ ）办理质押担保。
A.个人房产
B.国有企业厂房
C.依法可以转让的股票
D. 土地