2020-2025年二级建造师之二建建设工程施工管理题库综合试卷A卷附答案.docx

2020-2025年二级建造师之二建建设工程施工管理题库综合试卷A卷附答案

单选题（共360题）
1、在《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，2000年）的有关规定中，监理人员不包括（）。
A.总监理工程师
B.监理工程师
C.监理监督员
D.监理员

【答案】 C
2、业主方项目进度控制的任务是控制（）的进度。
A.项目全寿命周期
B.整个项目实施阶段
C.项目施工阶段
D.整个项目决策阶段

【答案】 B
3、项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（　　）或其授权人与项目经理协商制定。
A.企业董事长
B.企业技术负责人
C.企业总经理
D.企业法定代表人

【答案】 D
4、振兴工程公司承揽了幸福住宅小区建设项目。开工前，该项目的项目经理编制工作任务分工表，首先要对各项管理任务进行（　）。
A.系统整合
B.详细分解
C.整体归纳
D.综合评价

【答案】 B
5、下列关于项目经理的说法中，不正确的是（ ）。
A.项目经理在工程管理部或项目管理部下设的项目经理部主持工作
B.项目经理是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者
C.项目经理所承担的管理任务需要依靠项目经理部的管理人员来完成，还需要依靠整个企业各职能管理部门的指导、协作、配合和支持
D.项目经理只需要考虑项目的利益

【答案】 D
6、工程名称、工程编号、建筑面积、总造价等属于信息管理的主要工作中收集的（　　）。
A.公共信息
B.总体信息
C.施工信息
D.项目管理信息

【答案】 B
7、根据《标准施工招标文件》关于施工合同变更管理，下列说法中正确的（ ）。
A.变更指示只能由监理人发出，没有监理人变更指示，承包人不得擅自变更
B.承包人应在收到变更指示后 7 天内，向监理人提交变更报价书
C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由监理人按照成本加利润的原则确定变更 的单价
D.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由发包人确定变更的单价

【答案】 A
8、监理人应在收到承包人书面建议的（　）天内作出变更指示。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 B
9、施工单位检测仪器未经校准导致质量检测错误，并由此引发质量事故，按生产原因分类，该事故属于（　　）引发的质量事故。
A.技术原因
B.管理原因
C.社会原因
D.经济原因

【答案】 B
10、工程合同风险分配中，对风险分配起主导作用的主体是（　）。
A.业主
B.监理
C.设计方
D.承包商

【答案】 A
11、关于施工职业健康安全管理体系合规性评价次数的说法，正确的是（　）。
A.项目组级合规性评价每年进行两次
B.项目组级合规性评价每年进行一次
C.公司级合规性评价每年进行两次
D.公司级合规性评价每年进行一次

【答案】 D
12、单价合同模式下，对测量设备保养宜采用的计量方法是（ ）。
A.分解计量法
B.估价法
C.凭据法
D.均摊法

【答案】 D
13、对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（　）。
A.企业法定代表人
B.项目经理
C.项目总工程师
D.总监理工程师

【答案】 B
14、施工现场的临时食堂，用餐人数在()以上，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期掏油、清理杂物，防止污染水体。
A.50 人
B.70 人
C.90 人
D.100 人

【答案】 D
15、某项目由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，报价浮动率为5％，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（　）万元。
A.200，100　
B.190，95
C.190，100　
D.200，95

【答案】 C
16、对于采用新材料、新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（　）。
A.工程建设监理实施方案
B.工程建设监理大纲
C.工程建设监理实施细则
D.工程建设监理实施规划

【答案】 C
17、关于特种作业人员持证上岗制度的说法，正确的是（ ）
A.特种作业操作证在各省、自治区、直辖市范围内有效
B.特种作业每2年复审一次
C.离开岗位6个月的特种作业人员，应当重新考核，确认合格后方可上岗作业
D.未经培训即从事特种作业的人员，依照刑法有关规定追究其刑事责任

【答案】 C
18、关于施工文件的立卷，下列说法正确的是（　　）。
A.卷内资料若有多种资料时，同类资料按编号顺序排列，不同资料之间按日期顺序排列
B.立卷过程中案卷不宜过厚，一般不超过20mm
C.卷内文件的排列按请示在前、批复在后，印本在前、定稿在后的顺序排列
D.一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷

【答案】 D
19、关于安全生产管理制度，下列说法中正确的是（　　）。
A.应贯彻“安全第一，预防为主”的方针建立健全安全生产责任制度和群防群治制度
B.安全生产管理制度的核心是政府安全生产监督检查制度
C.安全生产许可证有效期2年，期满需要延期的，企业应于期满前2个月办理延期手续
D.建筑面积1万㎡以上的工地至少配备3名以上专职安全人员

【答案】 A
20、项目成本分析的依据中，既可对已经发生的经济活动进行核算，又可对尚未发生的经济活动进行核算的方式是（　　）。
A.会计核算
B.成本核算
C.业务核算
D.统计核算

【答案】 C
21、对于任一招标工程量清单项目，如果因规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过（），应予以调整。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%

【答案】 B
22、关于成本加酬金合同的说法，正确的是（　　）。
A.当实行风险型CM 模式时，适宜采用成本加固定费用合同
B.成本加固定费用的合同下，承包商的酬金不可调整
C.成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期和降低成本
D.在成本加奖金合同中，奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的

【答案】 D
23、应急预案的体系构成包括综合应急预案、专项应急预案和（　）。
A.总体应急预案
B.分部应急预案
C.现场处置方案
D.现场应急预案

【答案】 C
24、在人口密集区进行较强噪声施工时，必须严格控制作业时问，一般避开（　　）作业。
A.晚23 点至次日早7 点
B.晚22 点至次日早7 点
C.晚23 点至次日早6 点
D.晚22 点至次日早6 点

【答案】 D
25、根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，下述情况中承包人无权要求发包人延长工期和（或）增加费用的是（　）。
A.未按合同约定及时支付预付款、进度款
B.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性
C.由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作
D.增加合同工作内容

【答案】 C
26、发承包双方在订立合同条款的时候可以对部分事项进行约定，关于其说法错误的是（　）。
A.合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容
B.可以约定工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间
C.双方在合同价款中约定预付款的数额必须是绝对数
D.解决价款争议的方法可以约定为诉讼方式，并约定有管辖权的法院

【答案】 C
27、下列施工成本纠偏措施中，能压缩已经超支的费用而不损害其他目标的是（　　）。
A.减少工程范围
B.降低设计标准
C.提高生产效率
D.增加替换材料

【答案】 C
28、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（　）。
A.合同解除前承包人已完成工作的价款
B.发包人订购的材料、工程设备
C.发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用
D.承包人施工设备运离现场的费用

【答案】 B
29、某施工单位在进行脚手架模板的架设过程中发生了坍塌事故，事故造成11人重伤，在事故补报期限内，有2名重伤人员因医治无效死亡，此起事故应判定为（　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 B
30、下列关于项目管理组织结构模式的说法中，错误的是（　　）。
A.大型线性组织系统中指令路径过长
B.矩阵组织结构中有两个指令源
C.线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令
D.矩阵组织结构适用于大型组织系统

【答案】 C
31、建设项目工程总承包模式的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（　）。
A.连续化
B.机械化
C.组织集成化
D.管理现代化

【答案】 C
32、关于施工职业健康安全管理体系合规性评价次数的说法，正确的是（　）。
A.项目组级合规性评价每年进行两次
B.项目组级合规性评价每年进行一次
C.公司级合规性评价每年进行两次
D.公司级合规性评价每年进行一次

【答案】 D
33、下列不属于业主的资信能力风险的是（　）。
A.业主发布错误指令
B.业主对承包商实行罚款和扣款
C.业主不及时交付场地
D.业主恶意拖欠工程款

【答案】 B
34、下列属于施工成本控制经济措施的是（　）。
A.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案
B.通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，控制实际成本
C.密切注视对方合同执行的情况，以寻求合同索赔的机会
D.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策

【答案】 D
35、施工定额是以同一性质的施工过程（　　）作为研究对象。
A.工序
B.分部分项工程
C.扩大的分部分项工程
D.独立的单项工程

【答案】 A
36、在工程施工技术管理资料中，工程竣工文件作为工程施工技术管理资料的一部分，应包括竣工报告、竣工验收证明书和（　）。
A.隐蔽工程验收资料
B.工程施工质量验收资料
C.工程质量保修书
D.工程质量控制资料

【答案】 C
37、各级领导建立统一的宗旨和方向，并创造全员积极参与实现组织的质量目标的条件。这是质量管理原则中(　　)的要求。
A.以顾客为关注焦点
B.循证决策
C.领导作用
D.改进

【答案】 C
38、将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度的成本分析方法是（　）。
A.相关比率法
B.构成比率法
C.静态比率法
D.动态比率法

【答案】 D
39、建设工程施工风险管理的工作程序中，风险应对的下一步工作是（　）。
A.风险评估
B.风险监控
C.风险识别
D.风险预测

【答案】 B
40、施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性，此项措施属于施工方进度控制的（ ）。
A.组织措施
B.管理措施
C.合同措施
D.技术措施

【答案】 D
41、关于工程网络计划的叙述，下列说法正确的有（　）。
A.在单代号、双代号网络计划中，一般存在实箭线和虚箭线两种箭线
B.在单代号、双代号网络计划中，均可有虚箭线
C.在双代号网络计划中，关键线路上一般没有虚箭线
D.单代号网络计划中，当工作有紧后工作时，工作的自由时差等于该工作与其紧后工作之间的时间间隔的最小值

【答案】 D
42、已知某挖土机挖土的一个工作循环需3分钟，每循环一次挖土0.8立方米，工作班的延续时间为8小时，机械利用系数K=0.90，则该机械的时间定额为（）工日／100立方米。
A.0.42
B.0.87
C.2.04
D.4.43

【答案】 B
43、关于编制施工预算注意事项的说法，正确的是（ ）。
A.当定额中未给出砂浆的砂、石、水泥用量时，无需进行二次分析
B.外加工的半成品无需进行工料分析
C.外加工的成品无需与现场施工的项目区别开
D.下达班组施工任务单时应包括其他用工

【答案】 B
44、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），安全生产事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应该立即用最快的传递手段，向（　　）报告。
A.施工单位负责人
B.项目经理
C.安全员
D.项目总监理工程师

【答案】 A
45、施工质量的影响因素主要包括4M1E，下列属于施工质量管理环境因素的是（）。
A.工程地质条件
B.施工场地给排水
C.施工技术措施
D.施工单位质量保证体系

【答案】 D
46、下列不属于监理人对工程项目进行计量的是（　）。
A.工程量清单中的全部项目
B.合同文件中规定的项目
C.工程变更项目
D.承包人自行完成合同外的项目

【答案】 D
47、职业健康安全管理体系标准由五大要素构成，其循环的顺序为（　　）。
A.策划—领导作用—支持和运行—绩效评价—改进
B.领导作用—策划—支持和运行—绩效评价—改进
C.策划—职业健康安全方针—管理评审—实施与运行—检查和纠正措施
D.职业健康安全方针—策划—实施与运行—检查和纠正措施—管理评审

【答案】 B
48、在建设工程施工投标过程中， 施工方案应由投标人的（ ） 主持制定。
A.项目经理
B.法人代表
C.技术负责人
D.分管投标的负责人

【答案】 C
49、施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性，此项措施属于施工方进度控制的（ ）。
A.组织措施
B.管理措施
C.合同措施
D.技术措施

【答案】 D
50、关于编制项目管理工作任务分工的说法，正确的是（　）。
A.项目各参与方应编制统一的项目管理任务分工表
B.首先要明确项目经理的工作任务
C.已经确定的工作任务表在项目实施过程中不能调整
D.需要明确各工作部门的工作任务

【答案】 D
51、项目成本指标控制的工作包括：①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（　）。
A.④→①→③→②
B.①→②→③→④
C.①→③→②→④
D.②→④→③→①

【答案】 A
52、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），关于暂列金额的说法，正确的是（　）。
A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用
B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用
C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有
D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有

【答案】 A
53、人工定额按表现形式的不同，可分为时间定额和(　　)两种形式。
A.劳动定额
B.产量定额
C.消耗定额
D.产品定额

【答案】 B
54、预算定额是编制概算定额的基础，是以（　　）为对象编制的定额。
A.同一性质的施工过程
B.建筑物各个分部分项工程
C.扩大的分部分项工程
D.整个建筑物的和构筑物

【答案】 B
55、(　　)是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。
A.程序文件
B.质量手册
C.质量计划
D.质量记录

【答案】 A
56、下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（）。
A.工人取用汽油操作不规范
B.存放汽油的区域缺少必要的隔离措施
C.现场存放大量汽油
D.汽油储存设备老化

【答案】 C
57、施工进度计划的调整应包括工作（工序）起止时间的调整、工作关系的调整、资源提供条件、必要的目标的调整以及（）的调整。
A.施工管理组织
B.合同约定工期
C.工程量
D.施工技术方案

【答案】 C
58、关于组织论和组织工具，下列说法中正确的是（　　）。
A.系统的组织决定了系统的目标，组织是目标能否实现的决定性因素
B.组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系
C.组织分工包括工作任务分工和管理职能分工，是动态的组织关系
D.工作流程组织反映工作之间的逻辑关系，是一种静态关系

【答案】 B
59、管理手册是对施工企业整个管理体系的整体性描述，为体系的进一步展开以及后续程序文件的制定提供了框架要求和原则规定，是管理体系的（　　）。
A.持续性文件
B.程序性文件
C.纲领性文件
D.重要性文件

【答案】 C
60、最早开始时间是指（　）。
A.在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻
B.在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻
C.在紧后工作的约束下，本工作必须开始的最早时刻
D.在紧后工作的约束下，本工作必须开始的最迟时刻

【答案】 A
61、根据《标准施工招标文件》，监理人在收到承包人提出的书面变更建议后，确认存在变更的，应在（　）天内作出变更指示。
A.14
B.5
C.7
D.28

【答案】 A
62、工程项目目标动态控制的核心是（　）。
A.目标的逐层分解
B.目标实际数据的收集
C.目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施
D.调整项目目标

【答案】 C
63、从理论上计算材料的净用量时使用的方法是（　）。
A.观察法
B.经验法
C.理论计算法
D.测定法

【答案】 C
64、下列事件中，承包商可以提起索赔的是（　　）。
A.由于承包人的技术负责人对合同文件的歧义解释、技术资料不确切造成的损失
B.发包人延误支付期限造成承包人的损失
C.承包人的原因导致工程暂时停工
D.承包人自行采取措施保证质量而增加的费用

【答案】 B
65、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，招标工程量清单中挖土方工程量为 20000m3，定额子项目工程量为 35000m3，挖土方定额人工费 7 元/m3。材料费 1 元/m3，机械使用费 2 元/m3，管理费取人、料、机费用之和的 14%。利润率取人、料、机费用与管理费之和的 8%。不考虑其他因素，该挖土方的综合单价为（ ）元/m3。
A.21.55
B.21.35
C.12.31
D.11.40

【答案】 A
66、对于重要的工序，施工单位应严格实行“三检”制度，即（　　）。
A.施工自检、监理复检、政府监督
B.自检、互检、专检
C.预检、过程检、完工检
D.书面检验、实测检验、试验检验

【答案】 B
67、项目开工前编制的施工测量控制方案应经过（　　）批准后实施。
A.项目经理
B.项目技术负责人
C.施工企业负责人
D.监理企业负责人

【答案】 B
68、建设工程履约担保，银行履约保函通常为合同金额的（　）左右。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%

【答案】 A
69、某施工企业承担了一幢六层房屋的施工任务。根据项目管理目标责任书中规定的各项职责，该工程的施工方项目经理组织有关人员完成了项目组织结构模式的确定、施工组织设计的编制等准备工作。在第二层施工时，旁站监理员发现施工工人未按施工组织设计中的要求进行操作，存在质量隐患。旁站监理员发现上述问题时，应向（　）报告。
A.监理工程师
B.质检员
C.业主现场代表
D.项目技术负责人

【答案】 A
70、某建设工程业主将项目的全部施工任务发包给了甲施工单位，对于这种发承包方式，下列表述中正确的是（　）。
A.项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平
B.施工总承包合同一般实行单价合同
C.业主需进行多次招标，合同管理量较大
D.业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调

【答案】 D
71、某施工企业经过招投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划，该合同所编制的成本计划属于（　）。
A.竞争性成本计划
B.指导性成本计划
C.实施性成本计划
D.战略性成本计划

【答案】 B
72、运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值是（　　）。
A.投标报价
B.工程支付款
C.施工成本规划值
D.施工决算成本

【答案】 C
73、下列选项中，属于国家计量规范规定应予计量的措施项目的是（　　）。
A.二次搬运费
B.安全文明施工费
C.冬雨期施工增加费
D.模板工程费

【答案】 D
74、下列选项中，不属于影响施工现场周转性材料消耗主要因素的是（　　）。
A.材料消耗定额
B.第一次制造时的材料消耗
C.每周转使用一次材料的损耗
D.周转材料的最终回收及其回收折价

【答案】 A
75、当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械窝工，其费用索赔通常按照（ ）进行计算。
A.台班折旧费
B.台班费
C.设备使用费
D.进出场费用

【答案】 A
76、关于单价合同的说法，正确的是（ ）。
A.对于投标书中出现明显数字计算错误时，评标委员会有权先作修改再评标
B.单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险
C.单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同
D.实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算

【答案】 A
77、事故处理结束后，必须尽快向主管部门和相关单位提交完整的事故处理报告，不属于其主要内容的是（　　）。
A.事故发生后所采取的应急防护措施
B.检查验收记录
C.事故处理的依据
D.事故原因分析和论证结果

【答案】 A
78、关于成本核算，下列说法正确的是（　　）。
A.施工成本核算一般以单位工程为对象
B.由项目管理机构对竣工工程完全成本进行核算分析
C.竣工工程现场成本核算分析的目的在于考核企业经营效益
D.由企业财务部门对竣工工程现场成本进行核算分析

【答案】 A
79、下列关于法律法规变化引起的合同价款调整错误的是（　）。
A.基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期不能顺延
B.因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担
C.因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按“商定或确定”条款的约定处理
D.招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日

【答案】 A
80、关于成本加酬金合同的说法， 正确的是（ ） 。
A.成本加固定费用的合同， 承包商的酬金不可调整
B.成本加固定比例费用的合同， 有利于缩短工期
C.成本加奖金合同， 当实际成本超过顶点对承包商罚款， 以补充超额成本为准
D.当设计深度达到可以报总价的深度时， 适宜采用最大成本加费用合同

【答案】 D
81、控制性进度计划的主要作用不包括（　　）。
A.论证总进度目标
B.是项目进度动态控制的依据
C.确定一个月度的资金的需求
D.确定里程碑事件的进度目标

【答案】 C
82、某施工项目因80年一遇的特大暴雨停工10天，承包人在停工期间按照发包人要求照管工程发生费用2万元，承包人施工机具损坏10万元，已经建成的永久工程损坏损失20万元，之后应发包人要求修复被暴雨冲毁的道路花费2.5万元，修复道路时因施工质量问题返工费用1万元，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以上事件产生的费用和损失中，承包人应承担（）万元。
A.21.0
B.13.5
C.11.0
D.10.0

【答案】 C
83、下列关于施工机械台班使用定额的编制方法的相关公式，不正确的是（　　）。
A.机械利用系数=工作班净工作时间/机械工作班时间
B.单位产品人工时间定额=1/台班产量
C.施工机械时间定额=1/施工机械台班产量定额
D.施工机械台班产量定额=1/施工机械时间定额

【答案】 B
84、依据施工承包合同，施工方为确保工程进度按合同如期完成，需对工程施工进度进行有效控制。施工进度控制主要环节包括：①编制施工进度计划；②组织施工进度计划实施；③编制资源需求计划；④施工进度计划检查与调整。控制顺序正确的是（）。
A.①②③④
B.①③②④
C.③①②④
D.③①④②

【答案】 B
85、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标工程一般以投标截止日期前（　　）天作为基准日期。
A.5
B.7
C.14
D.28

【答案】 D
86、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，没有（　）的变更指示，承包人不得擅自进行工程变更。
A.发包人
B.设计人
C.监理人
D.政府建设主管部门

【答案】 C
87、控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中（　　）是最重要的措施。
A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施

【答案】 A
88、关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（　）。
A.分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令
B.分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系
C.分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清
D.分包人应提供合同中约定的设备和设施，承担相应费用

【答案】 B
89、下列对于施工总承包模式的特点的描述中，正确的是（　　）。
A.经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务全部分包给具有相应资质的分包人
B.若采用“费率招标”则有利于业主的投资控制和合同管理
C.项目质量的好坏只取决于施工总承包单位的技术水平
D.业主招标工作量大大减小，有利于业主的合同管理

【答案】 D
90、某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天，工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天，则工作F的总时差和自由时差分别为（　　）。
A.5；4
B.11；7
C.5；5
D.4；4

【答案】 A
91、已知某挖土机挖土的一个工作循环需要5分钟，每循环一次挖土1．5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0．9，则其台班产量定额为（ ）。
A.10.8(m3／台班)
B.15(m3／台班)
C.129.6(m3／台班)
D.120(m3／台班)

【答案】 C
92、赢得值法评价指标之一的费用偏差反映的是（　）。
A.统计偏差
B.平均偏差
C.绝对偏差
D.相对偏差

【答案】 C
93、根据《建设工程项目管理规范》若经评估材料价格上涨的风险发生的可能性为2级，造成的后果属于3级，则此种风险等级评估为（ ）级风险。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ

【答案】 B
94、某网络计划中，工作 A 的紧后工作是 B 和 C，工作 B 的最迟开始时间是 14， 最早开始时间是10，工作 C 的最迟完成时间是 16，最早完成时间是 14，工作 A 与工作 B 和工作 C 的间隔时间均为 5 天，则工作 A 的总时差为（ ）天。
A.3
B.7
C.8
D.10

【答案】 B
95、专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（　　）。
A.要求设计院进行设计变更
B.下达设计整改通知单
C.下达停工令
D.报告建设单位要求设计院改正

【答案】 D
96、编制安全技术措施计划的步骤正确的是（　）。
A.危险源识别→工作活动分类→风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划→评价安全技术措施计划的充分性
B.工作活动分类→风险确定→危险源识别→风险评价→制定安全技术措施计划→评价安全技术措施计划的充分性
C.工作活动分类→危险源识别→风险确定→制定安全技术措施计划→风险评价→评价安全技术措施计划的充分性
D.工作活动分类→危险源识别→风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划→评价安全技术措施计划的充分性

【答案】 D
97、合同价款的约定，招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以()为准。
A.中标人投标文件?
B.双方重新协商的结果?
C.招标文件?
D.中标通知书

【答案】 A
98、根据《建筑施工场界环境噪音排放标准》规定，夜间噪声限值为（　　）dB（A）。
A.70
B.65
C.60
D.55

【答案】 D
99、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，对首次取得特种作业操作证的人员，其证书的复审周期为每（　　）年一次。
A.1
B.3
C.5
D.7

【答案】 B
100、在《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，2000年）的有关规定中，监理人员不包括（）。
A.总监理工程师
B.监理工程师
C.监理监督员
D.监理员

【答案】 C
101、下列关于承包人的其他责任和义务的说法不正确的是（　）。
A.承包人可以将工程主体、关键工作分包发给第三人
B.承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人
C.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任
D.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

【答案】 A
102、某按变动单价计价的建筑施工合同中，投标时约定的工程量为10000m3，其中人工费占比30%，工程量变化不调整单价，中标合同价为30万元；施工期间人工费平均上涨15%，竣工结算工程量为20000m3，其他条件均无变化，则竣工结算价为（）万元。
A.62.7
B.31.35
C.60
D.69

【答案】 A
103、施工成本核算的基本环节中，不包括（）。
A.项目完成后，对项目成本形成中的各责任者进行考核
B.计算出施工成本的实际发生额
C.计算出该施工项目的总成本和单位成本
D.按照规定的成本开支范围对施工成本进行归集和分配

【答案】 A
104、“施工现场质量管理检查记录”在开工前由施工单位现场负责人填写，报()检查，并做出检查结论。
A.建设主管部门
B.建设审批部门
C.设计单位负责人
D.项目总监理工程师

【答案】 D
105、某土方工程采用单价合同方式，土方单价为50元/m3。清单工程量为6000m3，现场实际完成并经监理工程师确认的工程量为5000m3，则结算工程款应为（ ）万元。
A.25
B.20
C.30
D.35

【答案】 A
106、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标人要求中标人提供履约担保时，招标人应同时向中标人提供的担保是（ ）。
A.履约担保
B.预付款担保
C.工程款支付担保
D.资金来源证明

【答案】 C
107、关于工程最终结清，下列说法正确的是（　）。
A.承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后14天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单
B.发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书
C.发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付
D.发包人最终结清付款逾期支付超过28天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金

【答案】 C
108、建筑施工企业与物资供应企业就某建筑材料的供应签订合同，如该建筑材料不属于国家定价的产品，则其价格应（　　）。
A.报请物价主管部门确定
B.由供需双方协商确定
C.参考国家定价确定
D.按当地工程造价管理部门公布的指导价确定

【答案】 B
109、《职业健康安全管理体系要求》(GB／T28001--2011)的总体结构中，策划的基本要求和内容体现在()
A.基本要求和内容体现为危险源识别、风险评价和控制措施的确定，法律法规和其他要求，目标和方案?
B.最高管理者应确定和批准本组织的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范用内?
C.资源、作用、职责和权限，能力、培训和意识，信息交流等?
D.监测和测量，合规性评价，记录控制等

【答案】 A
110、政府在施工质量监督的实施过程中作出的下列行为，不应在开工前实施的是()
A.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续?
B.编制工程质量监督报告?
C.公布监督方案，提出监督要求?
D.检查结查的记录保存

【答案】 B
111、施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以（　　）身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。
A.施工企业决策者
B.施工企业法定代表人
C.施工企业法定代表人的代表
D.建设单位项目管理者

【答案】 C
112、施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查。施工进度计划检查的内容，不包括的是（　　）。
A.检查进度保证的情况
B.检查工作时间的执行情况
C.检查资源使用情况
D.检查措施的落实情况

【答案】 D
113、某工程项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为120 万元，其中可调部分为：人工费占30%，材料费占60%，其他为不可调部分。结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该项目应结算的工程价款为（　　）万元。
A.138
B.134
C.126
D.108

【答案】 A
114、某施工企业在项目实施过程中，因部分管理人员缺乏施工经验而造成的风险属于（　）。
A.组织风险
B.经济与管理风险
C.工程环境风险
D.技术风险

【答案】 A
115、根据动态控制原理，项目目标动态控制的第一步工作是（　　）
A.调整项目目标
B.分解项目目标
C.制定纠偏措施
D.收集项目目标实际值

【答案】 B
116、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天