2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制通关题库(附答案).docx

2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制通关题库(附答案)

单选题（共360题）
1、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的（　　）。
A.经济措施
B.组织措施
C.合同措施
D.技术措施

【答案】 D
2、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），在合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增了分部分项工程量清单项目，关于其合同价款确定的说法，正确的是（　　）。
A.新增清单项目的综合单价应当由监理工程师提出
B.新增清单项目导致新增措施项目的，承包人应将新增措施项目施工方案提交发包人批准
C.新增清单项目综合单价应由承包人提出，但相关措施项目费用不能再做调整
D.新增清单项目应由额外工程处理，承包人可选择或者不做

【答案】 B
3、在设备工器具费及设备购置费中，国产标准设备原价一般按（　　）计算。
A.带有备件出厂价
B.定额估价
C.系列设备插入估价
D.不带备件出厂价

【答案】 A
4、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（　）审核确认。
A.建设单位
B.施工单位
C.项目监理机构
D.设计单位

【答案】 C
5、在工程建设活动中，（　　）阶段需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A.项目策划
B.项目可行性研究
C.项目决策
D.工程设计

【答案】 B
6、一般情况下，有防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程最好是采用：( )
A.活动地板面层
B.塑料板面层
C.大理石面层
D.花岗石面层

【答案】 A
7、单位工程质量竣工验收表中的验收记录由（ ）填写。
A.施工单位
B.监理单位
C.质量监督机构
D.建设单位

【答案】 A
8、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，某工程柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计高两个等级，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于（ ）。
A.0.5m
B.1.0m
C.1.2m
D.1.5m

【答案】 A
9、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是（　　）。
A.确定短期目标
B.按施工阶段确定目标
C.将施工进度总目标从不同角度层层分解
D.将施工进度总目标直接按计划期分解

【答案】 C
10、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（　　）。
A.3项一般不符合
B.5项一般不符合
C.1项严重不符合
D.7项一般不符合

【答案】 C
11、下列各项中，属于一般抹灰的工程是( )。
A.拉条灰
B.拉毛灰
C.洒毛灰
D.纸筋石灰

【答案】 D
12、关于净现值指标的说法，正确的是（　）。
A.该指标能够直观地反映项目在运营期内各年的经营成果
B.该指标可直接用于不同寿命期互斥方案的比选
C.该指标小于零时，项目在经济上可行
D.该指标大于等于零时，项目在经济上可行

【答案】 D
13、（2017年真题）评审工程初步设计成果时，重点评审的是（　）。
A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素
B.设计参数、设计标准、功能和使用价值
C.新材料、新技术在相关部门的备案情况
D.使用功能是否满足质量目标和标准

【答案】 A
14、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（　　）。
A.算术平均数和标准偏差
B.中位数和变异系数
C.算术平均数和中位数
D.中位数和标准偏差

【答案】 C
15、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润率800万元，则该项目的静态投资回收期为()年。
A.3.87
B.4.88
C.4.90
D.4.96

【答案】 B
16、采用标号法时，网络计划的（　　）就是网络计划终点节点的标号值。
A.计算工期
B.要求工期
C.计划工期
D.实际工期

【答案】 A
17、采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（ ）。
A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣
B.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
C.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣

【答案】 B
18、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：
A.甲唆使乙挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪
B.甲没有指使、参与策划挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为不成立共同犯罪
C.甲明知是挪用的款项而使用，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪
D.乙明知甲欲从事营利活动，却仍然挪用5万元，故即使没有超过3个月也构成犯罪

【答案】 B
19、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（ ）。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答

【答案】 C
20、观感质量验收中，（　　）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。
A.差
B.良
C.好
D.一般

【答案】 A
21、通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（　　）的质量控制原则。
A.质量第一
B.预防为主
C.以人为核心
D.以合同为依据

【答案】 C
22、工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和（ ）。
A.可修复的质量缺陷
B.永久质量缺陷
C.可整改质量缺陷
D.不可整改质量缺陷

【答案】 B
23、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（ ）。
A.无证设计
B.转包.挂靠
C.边设计.边施工
D.擅自修改设计

【答案】 C
24、（2018年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（　）来达到优化目标。
A.压缩关键工作的持续时间
B.改变关键工作的开始时间
C.压缩非关键工作的持续时间
D.改变非关键工作的开始时间

【答案】 A
25、商业银行的长期贷款是指贷款期限（　　）的贷款。
A.1年以上
B.2年以上
C.3年以上
D.4年以上

【答案】 C
26、工程施工过程中发生质量事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（　）事故。
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大

【答案】 B
27、（2017年真题）采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（　）负责。
A.编制清单的造价工程师
B.审核清单的造价工程师
C.工程招标人
D.工程造价咨询人

【答案】 C
28、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是（　　）。
A.审查物资供应情况分析报告
B.确定物资供应分包方式
C.办理物资运输手续
D.确定物资供应分包合同清单

【答案】 A
29、下列措施中，属于投资控制组织措施的是()
A.编制投资控制工作流程
B.参与合同修改
C.审核竣工结算
D.对变更方案进行技术分析

【答案】 A
30、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（ ）签署审查意见。
A.总监理工程师
B.监理单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.监理员

【答案】 C
31、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（　　）。
A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格
B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格
C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格
D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格

【答案】 D
32、竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于（）个检验点。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
33、（2022年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的（　）。
A.5%
B.4％
C.3%
D.2％

【答案】 C
34、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（ ）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 A
35、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 A
36、（2017年真题）工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（　）。
A.改进施工工艺和施工技术
B.实行包干奖励，提高奖金数额
C.采用更先进的施工机械
D.增加劳动力和施工机械的数量

【答案】 D
37、下列监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则中，不正确的是（　　）。
A.合同条件
B.影响工期
C.施工方要求
D.实际情况

【答案】 C
38、甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）
A.乙行为成立收买被拐卖的妇女罪与强奸罪，应当实行并罚
B.乙行为仅成立收买被拐卖的妇女罪，因乙将周某当作妻子，故周某不能成为乙的强奸对象
C.乙行为仅成立收买被拐卖的妇女罪，因乙将周某当作妻子，故缺乏强奸罪的故意
D.乙行为仅成立强奸罪，因乙收买周某就是为了使周某成为妻子，故收买行为是强奸罪的预备行为

【答案】 B
39、混凝土结构工程施工中，受动力荷载作用的结构构件，当设计无具体要求时，其纵向受力钢筋的接头不宜采用：( )
A.绑扎接头
B.焊接接头
C.冷挤压套筒接头
D.锥螺纹套筒接头

【答案】 B
40、某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4d、6d、2d，则拟采用的专业工作队数为( )个。
A.2
B.3
C.4
D.6

【答案】 D
41、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（　　）。
A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算
B.产量定额和时间定额乘积是1
C.产量定额与时间定额成反比
D.时间定额中包含工人必须的休息时间

【答案】 A
42、专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，不包括（ ）。
A.施工单位测量人员的资格证书
B.测量设备检定证书
C.施工平面控制网的测量成果及控制桩的保护措施
D.施工单位的测量依据

【答案】 D
43、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（　　）。
A.3%
B.6%
C.9%
D.13%

【答案】 C
44、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括( )。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视

【答案】 B
45、钟某为甲省A 市的副市长，某日，钟某到甲省B 市履行公务期间与B 市副市长收受他人大额财物，后案发。关于本案的处理，下列哪些说法是正确的？
A.侦查过程中，若欲逮捕钟某，应当报请上一级检察院决定逮捕
B.为了保证诉讼的顺利进行，可由最高人民检察院直接指定甲省C 市检察院审查起诉
C.检察院若欲对钟某作不起诉决定，需经上一级检察院批准
D.若钟某在住所监视居住有碍侦查，经过上一级公安机关批准，也可以指定居所监视居住

【答案】 A
46、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是()
A.流水步距
B.流水间隔
C.流水强度
D.流水时距

【答案】 A
47、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（　　）。
A.全程控制
B.事后控制
C.事中控制
D.事前控制

【答案】 D
48、建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的()
A.措施费
B.直接工程费
C.食业管理费
D.现场管理费

【答案】 B
49、验收建筑节能分部工程质量，应由（ ）组织。
A.施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.施工单位项目负责人

【答案】 B
50、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（　　）。
A.各专业施工进度控制时间分界点
B.工程施工承发包模式及其合同结构
C.施工进度计划的工作分解结构
D.工期定额、类似工程项目的实际进度

【答案】 D
51、在工程项目实施过程中，当通过实际进度与计划进度的比较，发现有进度偏差时，需要分析该偏差对后续工作及总工期的影响，首先应进行的工作是（ ）。
A.分析出现进度检查的工作是否为关键工作
B.分析进度偏差是否超过总时差
C.分析进度偏差是否超过自由时差
D.分析相关工作的逻辑关系

【答案】 A
52、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3．41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。
A.504.64
B.511.75
C.517.05
D.525.32

【答案】 D
53、质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（　　）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。
A.施工单位和监理单位
B.建设单位和监理单位
C.施工单位和分包单位
D.施工单位和建设单位

【答案】 A
54、抽样检验中，将不合格产品判为合格而误收时所发生的风险称为（）风险。
A.供应方
B.用户
C.生产方
D.系统

【答案】 B
55、采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（　　）。
A.单位生产能力估算法
B.指标估算法
C.生产能力指数法
D.比例估算法

【答案】 B
56、（ ）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。
A.单位工程验收
B.专项验收
C.项目工程验收
D.竣工验收

【答案】 C
57、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得i＜sub>1＜/sub>=15%、i＜sub>2＜/sub>=18%、i＜sub>3＜/sub>=20%时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为()
A.17.50%
B.19.50%
C.19.69%
D.20.16%

【答案】 B
58、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（　　）。
A.材料设备因素
B.资金因素
C.施工技术因素
D.社会环境因素

【答案】 B
59、关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（　　）。
A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程量变化超过15%的，可在合理范围内参照适用子目的单价
B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价在合理范围内参照类似项目，确定单价
C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整
D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认

【答案】 D
60、某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为0.5％，外贸手续费费率为1.5％，进口关税税费为22％，增值税税率为17％，美元兑换人民币的汇率为6.2，则这批设备应缴纳的增值税为（ ）万元人民币。
A.204.0
B.248.9
C.252.9
D.257.2

【答案】 D
61、（2020年真题）当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（　）。
A.工程延期调查报告
B.工程延期审核报告
C.工程延期意向通知
D.工程延期临时决定

【答案】 C
62、卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（　）。
A.反馈方法
B.过程方法
C.评价方法
D.监督方法

【答案】 B
63、如果在搭接网络计划中出现EFj>（EFi+FTFi，j）的情况下，说明（　　）。
A.工作i和工作j之间存在时间间隔LAGi，j
B.工作i和工作j之间不存在时间间隔LAGi，j
C.相邻两项工作之间不存在搭接关系
D.相邻两项工作之间存在两种时距

【答案】 A
64、某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现进度偏差，该偏差已影响总工期，则说明该项工作的进度偏差（　　）。
A.大于该工作的总时差
B.小于该工作的总时差
C.大于该工作的自由时差
D.小于该工作的自由时差

【答案】 A
65、BIM构件资源库中，下列不属于应对构件进行管理的信息是()。
A.命名分类
B.文件大小
C.文件格式
D.材质信息

【答案】 B
66、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（ ）确认。
A.总监理工程师
B.建设单位代表
C.设计单位代表
D.各单位验收人员共同

【答案】 D
67、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。
A.建立健全的设计技术经济定额
B.审查设计进度计划的合理性和可行性
C.编制设计总进度计划
D.建立设计工作技术经济责任制

【答案】 B
68、某基础工程有挖土、垫层、混凝土浇筑、回填土4个施工过程，分5个施工段组织流水施工，流水节拍均为3天，且混凝土浇筑2天后才能回填土，该工程的施工工期为（ ）天。
A.39
B.29
C.26
D.14

【答案】 C
69、钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（　　）及以上。
A.75%
B.80%
C.85%
D.90%

【答案】 D
70、施工单位以100万元价格购买一台挖掘机，预计可使用5000个台班，残值率为10%。施工单位使用30个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为150元。该台挖掘机的使用费为（　　）万元。
A.1.41
B.1.71
C.1.98
D.2.01

【答案】 C
71、某分项工程招标工程量清单数量为1000㎡，施工中由于设计变更调整为1200㎡，该分项工程招标控制价单价为300元/㎡。投标报价单价为360元/㎡，根据《建设工程工程量清单计价规定》，该分项工程的结算款为（）元。
A.420000
B.429000
C.431250
D.432000

【答案】 C
72、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（　）编制概算。
A.扩大单价法
B.类似工程换算法
C.生产能力指数法
D.概算指标法

【答案】 D
73、某工程网络计划中工作B的持续时间为4天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第7天和第9天，则工作B的最早完成时间为第（）天。
A.6
B.8
C.11
D.13

【答案】 D
74、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（ ）的主要工作。
A.进行工程计量和付款签证
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用

【答案】 A
75、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。
A.84
B.126
C.1584
D.1626

【答案】 A
76、建设工程组织流水施工的特点是（　）。
A.没有充分利用工作面进行施工
B.各工作队实现了连续施工
C.单位时间内投入的资源量较少
D.施工现场的组织管理比较复杂

【答案】 B
77、一般学校建筑，其土建工程与设备安装工程的造价比例大致是：( )
A.41%～42%：59%～58%
B.5126～52%：49%～48%
C.6526～66%：35%～34%
D.80%～81.6%：20%～18.4%

【答案】 C
78、施工进度计划的调整的经济措施不包括（ ）。
A.实行包干奖励
B.尽可能降低成本
C.提高奖金数额
D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿

【答案】 B
79、采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（　　）。
A.0.2~0.5
B.0.6~0.7
C.0.8~0.9
D.1.1~1.5

【答案】 C
80、在下列事件中，可以引起质量波动的偶然性原因是（　）。
A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料
B.材料规格品种使用错误
C.施工方法不当
D.机械设备故障

【答案】 A
81、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规 定的，应由（　　）组织必要的专题论证。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位

【答案】 C
82、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以( )为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
A.基准单价
B.投标报价
C.定额单价
D.招标控制价

【答案】 B
83、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），不能列入其他项目清单的是（　　）。
A.专业工程暂估价
B.计日工
C.总承包服务费
D.总承包人自行分包管理费

【答案】 D
84、在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（　　）。
A.供应单位
B.供应方式
C.供应数量
D.总造价

【答案】 B
85、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（　）。
A.3%
B.6%
C.9%
D.13%

【答案】 C
86、某工程项目的招标控制价的综合单价为400元，投标报价的综合单价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差超过15%，则其综合单价应调整为（　　）元。
A.320
B.323
C.400
D.460

【答案】 B
87、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（　　）。
A.调整型抽样方案
B.计数型抽样方案
C.二次抽样方案
D.多次抽样方案

【答案】 C
88、根据《计价规范》的规定，下列计日工事项导致价款调整的说法，正确的是（　　）。
A.发包人通知承包人后，承包人应予执行
B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告
C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认
D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据

【答案】 A
89、下列工程项目中，适宜采用成本加酬金合同的是（　　）。
A.工程结构和技术简单的工程项目
B.时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目
C.工程量小、工期短的工程
D.工程量一时不能明确、具体地予以规定的工程

【答案】 B
90、某分项工程的清单工程量为1500m3，因变更实际完成工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为390元/m3，投标报价浮动率为5%，则其结算工程款应当为（　　）元。
A.468000
B.504000
C.600000
D.630000

【答案】 A
91、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（　　）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。
A.检验批
B.分项工程
C.子分部工程
D.分部工程

【答案】 A
92、可行性研究工作小组成立以后，正式开展市场调查之前要进行的工作是( )。
A.签订委托协议
B.方案编制与优化
C.制订工作计划
D.项目评价

【答案】 C
93、下列选项，不属于确定建设工程设计进度控制总目标时的主要依据的是（　　）。
A.设计工期定额
B.工程项目的技术先进程度
C.建设工程总进度目标对设计周期的要求
D.设计费用

【答案】 D
94、（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（　）。
A.流水节拍
B.时间间隔
C.间歇时间
D.流水步距

【答案】 D
95、债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（　　）。
A.债务期限
B.债务大小
C.债务序列
D.违约风险

【答案】 B
96、由于建设工程的投资主要发生在（ ），在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。
A.投资阶段
B.施工阶段
C.设计阶段
D.竣工阶段

【答案】 B
97、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（　）。
A.时间间隔
B.时间差值
C.机动时间
D.搭接时间

【答案】 B
98、为排挤竞争对手，某商场在销售中向购买某品牌微波炉的顾客赠送一套餐具。下列说法正确的是
A.如果微波炉的价格减去餐具的价值小于微波炉的成本价则商场构成不正当竞争
B.商场的行为构成违法搭售的不正当竞争
C.如果赠送餐具违背顾客意愿则构成不正当竞争，否则不构成
D.如果餐具质量不合格则构成不正当竞争，否则不构成

【答案】 A
99、新增固定资产价值的计算是以( )为对象的。
A.分项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.单项工程

【答案】 D
100、生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。
A.与项目建设有关的其他费用
B.与未来企业生产经营有关的其他费用
C.企业管理费
D.措施费

【答案】 B
101、工程网络计划的工期优化是通过（　　）　，使计算工期满足要求工期。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.将关键工作压缩成非关键工作
C.压缩直接费最小的工作的持续时间
D.压缩关键工作的持续时间

【答案】 D
102、下列关于列表比较法的说法中，正确的是（　　）。
A.如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致
B.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后
C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度超前
D.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，但不影响总工期

【答案】 A
103、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方工程单价为16元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m＜sup>3＜/sup>。该工程实际完成土方工程量1.8万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程实际结算工程款为()万元。
A.27.00
B.28.50
C.28.65
D.28.80

【答案】 C
104、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
A.基准单价
B.投标报价
C.定额单价
D.投标控制价

【答案】 B
105、抽样检验中，将不合格产品判为合格而误收时所发生的风险称为（）风险。
A.供应方
B.用户
C.生产方
D.系统

【答案】 B
106、（2017年真题）关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（　）。
A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作
C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系
D.工程总费用会随着工期的缩短而增加

【答案】 A
107、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是
A.被害人的近亲属
B.附带民诉原告人
C.自诉人
D.公诉人

【答案】 C
108、下列外墙面层材料每平方米单价最低的是：( )
A.花岗石
B.大理石
C.金属板
D.水泥砂浆

【答案】 D
109、在工程网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。
A.单代号搭接网络计划中时距为零
B.双代号网络计划中由关键节点组成
C.单代号网络计划中由关键工作组成。
D.双代号时标网络计划中无波形线

【答案】 D
110、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。
A.投入该施工过程中的资源种类数
B.专业工种工人或施工机械活动空间人数
C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间
D.施工段数目

【答案】 A
111、某双代号网络计划中，已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；工作C的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（　　）天。
A.5
B.7
C.9
D.11

【答案】 B
112、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（ ）。
A.勘察设计单位
B.施工单位
C.材料供应单位
D.监理单位

【答案】 D
113、下列费用中，属于建设单位经费的是（　　）。
A.可行性研究费
B.工程竣工验收费
C.办公设备购置费
D.研究试验费

【答案】 B
114、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的建设投资为（ ）万元。
A.53000
B.58700
C.58800
D.59900

【答案】 B
115、水泥砂浆抹灰层应处于下列哪种条件下养护？( )
A.湿润条件
B.自然干燥条件
C.一定温度条件
D.任意的自然条件

【答案】 A
116、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（　）报建设单位。
A.工程质量确认报告
B.工程质量评估报告
C.工程质量验收方案
D.工程质量验收证书

【答案】 B
117、承包人在合同履行期间发现设计变更与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照（　　），重新确定相应工程量清单项目的综合单价。
A.招标工程量清单项目特征
B.已标价工程量清单项目特征
C.实际施工的项目特征
D.发承包双方协商的项目特征

【答案】 C
118、（2022年真题）下列工作中，属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（　）。
A.分析实际进度偏差对总工期的影响
B.整理实际进度数据
C.实际进度与计划进度的对比分析
D.采集实际进度数据

【答案】 A
119、质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由（　）原因引起的。
A.偶然性
B.系统性
C.异常性
D.相关性

【答案】 A
120、下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（　　）。
A.可融资性
B.项目规模大小
C.运营收入增长潜力
D.行业示范性

【答案】 A
121、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（ ）原则。
A.以顾客为关注焦点
B.关系管理
C.领导作用
D.全员参与

【答案】 B
122、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用()
A.凭据法
B.估价法
C.均摊法
D.分解计量法

【答案】 A
123、栏杆扶手对齐方式有哪些？()
A.起点
B.终点
C.等