2020-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(一)及答案.docx

2020-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(一)及答案

单选题（共360题）
1、（2017年真题）关于节能技术进步的说法，正确的是( )。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批
B.国家采取强制措施研发施工节能技术
C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持

【答案】 A
2、关于安装工程一切险中的试车考核期的说法，正确的是（ ）。
A.试车考核期应当在保险期之外
B.试车考核期的长短只能根据法律的规定确定
C.试车考核期不得超出保单中列明的考核期限
D.试车考核期超出了合同约定的期限，不得加收保险费

【答案】 C
3、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（　　）。
A.项目经理部具备法人资格
B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担
D.项目经理部是施工企业内部常设机构

【答案】 B
4、（2016年真题）某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当( )。
A.注销注册或变更注册
B.被吊销
C.被撤销
D.延续有效

【答案】 A
5、担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）。
A.抵押
B.质押
C.定金
D.保证

【答案】 D
6、（2021年第1批真题）关于行政行为特征的说法，正确的是( )。
A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外
B.行政行为不具有裁量性
C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意
D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性

【答案】 D
7、下列与土地相关的权利的说法，不正确的有（　　）。
A.土地利用总体规划将土地分为农用地、建设用地和未利用地
B.无居民海岛属于集体所有
C.建设用地使用权只存在于国有土地
D.地役权的设立不需要登记

【答案】 B
8、下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（　　）
A.总分包之间的合同纠纷
B.继承纠纷
C.劳动合同纠纷
D.对罚款不服发生的纠纷

【答案】 A
9、（2015年真题）关于投标的说法，正确的是( )。
A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收
B.投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收
C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明
D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

【答案】 B
10、投标人在（　　），可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A.招标文件要求提交投标文件的截止时间前
B.招标文件确定的开标时间5日前
C.招标文件要求提交投标文件的截止时间后5天内
D.招标文件确定的提交投标文件的截止时间5天前

【答案】 A
11、甲公司与乙公司订立一书面合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章，该合同的成立时间为()
A.甲公司与乙公司口头协商一致时
B.甲公司签字盖章时
C.甲公司签字盖章后交付邮寄时
D.乙公司签字盖章时

【答案】 D
12、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（　　）。
A.提交验收报告之日
B.建设工程完工之日
C.转移占有建设工程之日
D.竣工验收合格之日

【答案】 C
13、（2017年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（　　）。
A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金
B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资
D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资

【答案】 C
14、（2019年真题）关于效力待定合同的说法，正确的是（　　）。
A.善意相对人对合同有追认权
B.权利人有撤销的权利
C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请
D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

【答案】 D
15、以下建筑工程在开工之前需要办理施工许可证的是（　　）。
A.投资额为35万的建筑工程
B.建筑面积为200平方米的建筑工程
C.抢险救灾工程
D.军用房屋建筑工程

【答案】 A
16、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（　 ）。
A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定
B.工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求
C.暂估价的适用范围仅包括工程和货物
D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目

【答案】 B
17、无固定期限劳动合同可以约定试用期， 但试用期最长不得超过 ( ) 。
A.1 个月
B.2个月
C.3 个月
D.6个月

【答案】 D
18、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（ ）。
A. 具有中级以上职称
B. 自然人
C. 热心人民调解工作
D. 具有大学本科学历

【答案】 C
19、（2015年真题）根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（　　）依法强制执行。
A.人民法院
B.人民政府
C.建设行政主管部门
D.安全生产监督管理部门

【答案】 A
20、以下关于专利权期限的说法中正确的是（　　）。
A.发明权的保护期限为20年
B.实用新型的保护期限为15年
C.外观设计的保护期限为10年
D.专利权的保护期限自公告之日起计算

【答案】 A
21、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自制定，报国务院标准化行政主管部门备案的标准，属于（ ）。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准

【答案】 B
22、设计单位在编制设计文件时，应当结合工程实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障。该相关工作是制定()
A.安全防护措施
B.安全操作规程
C.施工方案
D.专项施工方案

【答案】 A
23、根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称，叫做（）。
A.法系
B.法的部门
C.法的形式
D.法的效力等级

【答案】 B
24、根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的安全生产职责的是（　　）。
A.保证本单位安全生产投入的有效实施
B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C.建立项目安全生产管理体系
D.建立、健全本单位安全生产责任制

【答案】 C
25、关于综合应急预案的表述中，正确的是（　　）。
A.包括应急处置程序、应急指挥机构等内容
B.包括应急组织机构与职责、应急工作职责等内容
C.包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及应急晌应保障措施等内容
D.包括危险性分析、应急处置措施和注意事项等内容

【答案】 C
26、关于建设单位安全责任的说法，错误的是（　　）。
A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责
B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当对拆除工程进行备案

【答案】 C
27、某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可以向()申请行政复议。
A.市环保局
B.省建设厅
C.市人民政府
D.省人民政府

【答案】 C
28、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，()年内不予注册。
A.3
B.5
C.2
D.1

【答案】 B
29、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是 （ ）
A.经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包
B.两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级
C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责
D.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

【答案】 D
30、某项目设计费用为100万元，合同约定违约金为设计费用的15%。发包方支付了15万元定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为（）万元。
A.24
B.27
C.30
D.42

【答案】 C
31、关于仲裁的说法，错误的是（　　）。
A.仲裁委员会的审理独立于行政机关
B.仲裁以公开审理为原则
C.仲裁委员可以由当事人选定
D.仲裁裁决作出后，不可以再起诉

【答案】 B
32、某企业的如下安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（　　）。
A.安排怀孕7个月的李某夜班看护仪表
B.对未成年工进行不定期健康检查
C.安排女职工王某从事井下作业
D.安排经期女职工从事热水作业

【答案】 D
33、以下关于工伤的相关说法中正确的是（　　）。
A.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由职工方承担举证责任
B.社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在5日内作出工伤认定的决定
C.职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起10日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请
D.社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助

【答案】 D
34、李某于2007年8月10日取得二级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，则李某最迟应当在()之前申请延续注册。
A.2009年7月10日
B.2009年8月10日
C.2010年7月10日
D.2010年8月10日

【答案】 C
35、关于开标的说法，正确的是（ ）。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行
B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点
C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加
D.开标过程应当记录，并存档备查

【答案】 D
36、企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物，可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，（ ）可以对设施、设备、物品采取查封，扣押等行政强制措施。
A. 县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门和其他负有大气环境保护监管职责的部门
B. 由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚
C. 由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款
D. 由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款

【答案】 A
37、（2016年真题）关于工伤保险，下列说法正确的是( )。
A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险
B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险
C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳
D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成

【答案】 B
38、根据《生产安全事故应急条例》，下列哪项不属于生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形（　　）。
A.应急指挥机构及其职责发生调整的
B.安全生产面临的风险发生重大变化的
C.重要应急资源发生重大变化的
D.在应急演练或事故应急救援中发现问题需要修订的

【答案】 D
39、自然人的软件著作权保护期为（ ）。
A.自然人终生及其死亡后50年
B.自然人终生及其死亡后30年
C.50年
D.30年

【答案】 A
40、承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张（）之债。
A.合同
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理

【答案】 A
41、关于联合体投标，下列说法正确的是（　　）。
A.联合体一方具备规定的资格条件即可
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标需重新审查
D.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标

【答案】 D
42、关于失业保险金的领取，下列说法正确的是（　　）。
A.张某辞职创业，可以领取失业保险金
B.领取失业保险金的期限最长为18个月
C.失业保险金的标准，由省、自治区、直辖市人民政府确定，但不得低于城市居民最低生活保障标准
D.失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为10个月

【答案】 C
43、（2015年真题）关于投标的说法，正确的是（　　）。
A.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收
B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收
C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明
D.联合体投标时，可以在评标委员会提出书面投标报告前更换成员

【答案】 A
44、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（　　）应当组织专家对专项方案进行论证。
A.建设单位
B.施工单位
C.施工项目部
D.监理单位

【答案】 B
45、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（　　）承担。
A.三方共同
B.水泥厂
C.承包商
D.运输公司

【答案】 C
46、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（　　）。
A.代理人超越代理权订立的合同
B.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同
C.因重大误解而订立的合同
D.以合法形式掩盖非法目的的合同

【答案】 C
47、（2016年真题）根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（　　）。
A.书证只能提交原件
B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示
C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据
D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

【答案】 D
48、关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（　）。
A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致
B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同
C.对备案的中标合同不得进行协商变更
D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

【答案】 A
49、（2020年真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是（　　）。
A.施工企业项目经理
B.设计单位节能设计负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师（建设单位项目负责人）

【答案】 D
50、（2021年第2批真题）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是( )。
A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%
B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息
C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日
D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日

【答案】 C
51、甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（　　）。
A.乙承担全部责任
B.乙承担主要责任，甲承担次要责任
C.甲、乙承担连带责任
D.由双方协商责任的分配

【答案】 C
52、关于工程勘察，下面说法错误的是（　　）。
A.工程勘察是工程建设的先行官
B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据
C.工程勘察成果是编制投标文件的依据
D.工程勘察成果是保证施工安全的重要因素和前提条件

【答案】 C
53、下列关于工程建设标准的表述错误的是（ ）。
A.我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准
B.国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准
C.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准属于国家强制标准
D.国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。

【答案】 B
54、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（　　）。
A.安全员
B.资料员
C.材料员
D.标准员

【答案】 A
55、某企业取得建筑业企业资质后不再符合相应的资质条件， 经整改逾期仍未达标， 其资质证书将被( )
A.撤销
B.撤回
C.注销
D.吊销

【答案】 B
56、施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（　　）。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权

【答案】 C
57、关于和解的说法，正确的是（ ）。
A.和解只能在一审开庭审理前进行
B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式
C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合
D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力

【答案】 B
58、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%

【答案】 C
59、关于履约保证金的说法，正确的是（ ）。
A.中标人必须交纳履约保证金
B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%
C.履约保证金是招标人向中标人提交的保证金
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

【答案】 D
60、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。
A.变更注册后，注册有效期重新计算
B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任
C.变更注册只能由原聘用企业申请
D.申请变更注册应当提交工作调动申请

【答案】 D
61、关于建设工程分包的说法，正确的是()。
A.分包单位没有资质要求
B.分包单位由总包单位自由确定
C.分包单位不得再次分包
D.分包的工作内容没有限制

【答案】 C
62、根据《民法通则》第125条的规定，在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修缮安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担()
A.违约责任
B.民事责任
C.行政责任
D.刑事责任

【答案】 B
63、关于投标保证金的说法，正确的是（　　）。
A.投标保证金有效期应当超出投标有效期
B.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金
C.投标保证金的上限为招标项目估算价的5%
D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

【答案】 D
64、关于施工合同变更的说法，正确的是（　　）。
A.施工合同变更应当办理批准登记手续
B.工程变更必须导致施工合同条款变更
C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致
D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更

【答案】 D
65、在下列情形中，可以不招标的情形是（ ）。
A.技术复杂，有特殊要求的
B.抢险救灾工程
C.采购人自行建设，生产或者提供更为节省成本的
D.需要向原中标人采购工程，货物或者服务，否则所需费用将大幅增加的

【答案】 B
66、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（　）作出裁决。
A.重新组成仲裁庭经评议后
B.请示仲裁委员会主任并按其意见
C.按乙和丙的意见
D.按甲的意见

【答案】 C
67、某施工项目招标文件开始出售的时间为4月20日，停止出售的时间为4月30日，招标文件规定提交投标文件的截止时间为5月25日，评标结束的时间为5月30日，则投标有效期开始的时间为( ）。
A.4月20日
B.4月30日
C.5月25日
D.5月30日

【答案】 C
68、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（　　）。
A.质押权
B.抵消权
C.抵押权
D.留置权

【答案】 D
69、甲与乙签订了主合同后，又签订了一份定金合同，约定甲给乙支付定金为主合同总价的15％(500万元)，甲实际支付定金为120万元。合同在履行过程中，乙方不履行主合同的债务，则乙方应该给甲方返还（）万元。
A.120
B.150
C.220
D.240

【答案】 C
70、下列关于意外伤害保险的说法，正确的是（）
A.由建设单位办理
B.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日
C.实行施工总承包的，施工总承包单位支付保险费
D.意外伤害保险是强制险

【答案】 C
71、建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由（　）所形成的记录。
A.合同履行纠纷
B.投诉或诉讼过程
C.工程质量和安全检查
D.行政处罚或行政处理

【答案】 D
72、以下关于施工现场临时设施安全卫生要求的说法中正确的是（　　）。
A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
B.施工单位应当将施工现场的办公区与生活区分开设置，并保持安全距离
C.施工单位不宜在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
D.施工现场不得临时搭建建筑物

【答案】 A
73、下列关于施工安全费的提取与管理不符合法律规定的是（ ）。
A.矿山工程为工程造价的2.5％
B.总承包单位应将安生生产费直接支付给分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取
C.安全费在合同中约定不明，合同期1年以内的，建设单位预付不低于该费用30％
D.安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费

【答案】 C
74、仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向（　）申请强制执行。
A.人民法院
B.司法行政机关
C.仲裁机构
D.公安机关

【答案】 A
75、甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（　）。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应当提前30日内以书面形式通知用人单位
D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

【答案】 C
76、《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容 器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（ ）处理方可使用。
A.无害化
B.减轻污染的
C.再生利用
D.消除污染的

【答案】 D
77、（2021年第1批真题）关于仲裁裁决的不予执行和撤销说法正确的是( )。
A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决
B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出
C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决
D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉

【答案】 C
78、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（ ）进行调查。
A.安监部门
B.市级政府
C.事故发生单位
D.建设行政主管部门

【答案】 C
79、（2021年第2批真题）根据《绿色施工导则》，关于临时用地保护的说法，正确的是( )。
A.工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌
B.优化基坑施工方案，保持对土地的扰动
C.红线外临时占地不得占用农田和耕地
D.施工周期无论长短，均按临时绿化处理

【答案】 A
80、某建筑公司采用不同方式分别与甲乙丙丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是()
A.争议发生之后与甲达到的书面协议
B.与乙在合同中约定的仲裁条款
C.与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示
D.与丁口头约定的仲裁意思表示

【答案】 D
81、甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头丙某。工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠丙某600万工程款。现丙某打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（　　）。
A.丙某不得起诉甲公司，法院不宜受理。
B.法院应当受理，并应当将乙公司追加为本案当事人
C.丙某可以向甲公司主张500万元
D.丙某可以向甲公司主张600万元

【答案】 C
82、（2021年真题第1批）关于融资租赁合同说法正确的是（　　）。
A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务
B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金
C.融资租赁合同可以采用口头形式
D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定

【答案】 B
83、二级注册建造师注册证书有效期为（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 C
84、根据《招标投标法》的规定，下列选项中说法正确的是（　　）。
A.项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门
B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先履行审批手续
C.招标人应当有进行招标项目的相应资金
D.依法必须进行招标的项目，仅需将招标范围、招标方式报项目审批、核准部门审批、核准

【答案】 A
85、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收
B.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
C.安装单位应该具有相应的资质，并与建设单位签订安全协议书
D.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由施工单位的技术人员在现场实施全过程监督

【答案】 B
86、刑事责任不包括（）。
A.警告
B.罚金
C.拘役
D.有期徒刑

【答案】 A
87、关于终止招标，下列说法正确的是（　　）。
A.招标人终止招标的，应当视情况确定发布公告时间
B.已经发售资格预审文件的招标人应当及时退还所收取的资格预审文件费用及银行同期存款利息
C.招标人终止招标的，可以口头通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人
D.招标人收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金及银行同期存款利息

【答案】 D
88、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。
A.全国人大常委会
B.国务院
C.最高法院
D.全国人民代表大会

【答案】 A
89、根据我国《民事诉讼法》的规定，下列案件应当制作调解书的是（　　）。
A.赵某与小赵关于收养关系的案件经法院调解维持收养关系
B.李某与张某的离婚案件经法院调解和好
C.钱某因孙某的宠物狗夜间叫声太大，将狗打死，孙某提起诉讼，法院要求钱某5天内赔偿孙某1000元
D.王某起诉刘某侵犯其肖像权的案件，经法院调解，王某要求刘某赔礼道歉，刘某当场赔礼道歉

【答案】 C
90、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。(2017)
A.施工企业应自竣工验收合格之日起15内办理备案
B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D.工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档

【答案】 D
91、物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权
B.建设用地使用权
C.机动车所有权
D.地役权

【答案】 B
92、根据《劳动合同法》劳动合同期限为3年的，试用期不得超过（ ）。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 D
93、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（　　）。
A.驳回起诉
B.终止起诉
C.继续审理
D.将案件移交合同约定的仲裁机构

【答案】 A
94、关于劳动保护的说法，正确的是（　　）。
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止用人单位招用未成年工
C.用人单位可以安排17岁的周某担任仓库管理员
D.用人单位不得安排怀孕6个月以上的女职工从事夜班劳动

【答案】 C
95、企业劳动争议调解委员会主任由()
A.只能由职工代表担任
B.只能由工会成员担任
C.只能由双方推举的人担任
D.由工会成员或者双方推举的人员担任

【答案】 D
96、当排水构筑物无抗浮设计时，雨、汛期施工过程必须采取的抗浮措施不包括（　　）。
A.建立防汛组织，强化防汛工作
B.备有应急供电和排水设施
C.采用排水法下沉和封底的沉井工程
D.基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑

【答案】 C
97、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（　　）。
A.正在使用的船舶、航空器
B.交通运输工具
C.生产设备、原材料
D.建设用地使用权

【答案】 D
98、（2016年真题）关于融资租赁合同的说法，正确的是( )。
A.承租人破产的，租赁物属于破产财产
B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利
D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

【答案】 B
99、关于定金的说法，正确的是（　　）。
A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款
B.订金与定金的法律效果相同
C.定金超过合同金额的20%，则定金无效
D.定金的法律性质是担保

【答案】 D
100、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（　　）。
A.建设单位应当向住房城乡建设主管部门提出竣工规划验收申请
B.建设工程未经核实或者核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收
C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证
D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有竣工验收材料

【答案】 B
101、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（ ）。
A.建立项目安全生产体系
B.现场监督专项施工方案的实施
C.确保安全施工费用的有效使用
D.建立健全安全生产责任制

【答案】 D
102、以下关于安全生产许可证的说法中正确的是（　　）。
A.安全生产许可证的有效期为5年
B.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满后自动续期
C.建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息
D.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后15日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续

【答案】 C
103、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（ ）负责强制执行。
A.公安机关
B.作出决定的公安机关消防机构
C.人民法院
D.建设行政主管部门

【答案】 B
104、（2019年真题）最高额抵押的主合同债权不得转让，这属于( )。
A.法律规定不得转让
B.因未办理相应手续而不发生法律效力
C.从权利随同主权利转让
D.抗辩权的行使

【答案】 A
105、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办理的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后（　　）内。
A.15日
B.5日
C.10日
D.20日

【答案】 A
106、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（ ）。
A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包
B.将专业工程分包给不具备资质的承包人
C.分包单位将其承包的工程分包
D.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位

【答案】 A
107、甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被告当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形，法院应不予考虑的是()
A.仲裁协议是发生纠纷后签订的
B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D.裁决所根据的证据是伪造的

【答案】 A
108、根据我国《合同法》的规定，希望和他人订立合同的意思表示是 ( )
A.要约邀请
B.要约
C.新要约
D.承诺

【答案】 B
109、下列选项中， 符合《招标投标法》 关于标底规定的是 ( ) 。
A.招标人不得规定最低投标限价
B.招标人不得规定最高投标限价
C.招标人必须编制标底
D.一个招标项目 可以有两个标底

【答案】 A
110、文物保护单位保护范围和建设控制地带施工，下列说法错误的是()
A.承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有