2020-2025年一级造价师之建设工程计价全真模拟考试试卷A卷含答案.docx

2020-2025年一级造价师之建设工程计价全真模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共360题）
1、某施工合同约定人工工资为200 元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2 天，人员窝工20 个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20 个工日；③几天后场外停电，停工1 天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（ ）元。
A.1500
B.2500
C.4500
D.5500

【答案】 C
2、任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（ ）计算，提出应付价款。
A.工程实施地市场计日工单价
B.工程实施地信息价中的计日工单价
C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价
D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价

【答案】 D
3、（2018年真题）工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）。
A.分部分项工程的清单数量
B.安全文明施工费的清单总额
C.已标价工程量清单综合单价
D.总承包服务费清单总额

【答案】 C
4、根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138 号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 C
5、在采用FOB作为进口设备交易价格时，风险转移的分界点是（ ）。
A.到达进口国口岸
B.货物起运
C.货物装船
D.指定的装运港货物被装上指定船时

【答案】 D
6、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。
A.招标公告
B.资格预审公告
C.招标文件
D.投标文件

【答案】 A
7、在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。
A.审标、评标、资格定审
B.资格定审、开标、审标
C.开标、评标、资格定审
D.开标、审标、评标

【答案】 A
8、某政府投资项目已批准的投资估算为8000万元，其总概算投资为9000万元，则概算审查处理办法应是（）。
A.查明原因，调减至8000万元以内
B.对超投资估算部分，童新上报审批
C.查明原因，重新上报审批
D.如确实需要，即可直接作为预算控制依据

【答案】 C
9、投标保证金的数额不得超过投标总价的（　　）。
A. 1％
B. 2％
C. 3％
D. 5％

【答案】 B
10、根据《标准施工招标文件》，下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是（ ）。
A.施工中发现文物
B.发包人原因造成承包人人员工伤事故
C.施工中遇到不利物质条件
D.发包人在工程竣工前提前占用工程

【答案】 D
11、（2017年真题）在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。
A.超运距用工
B.材料加工用工
C.机械土方工程的配合用工
D.工种交叉作业相互影响的停歇用工

【答案】 D
12、下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（ ）。
A.施工本身造成的停工时间
B.休息时间
C.非施工本身造成的停工时间
D.准备与结束工作时间

【答案】 B
13、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是()
A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用
B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用
C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用
D.不可预见准备金是一定要发生的费用

【答案】 B
14、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出( )的索赔。
A.工程接收证书颁发前发生
B.工程接收证书颁发中发生
C.工程接收证书颁发后发生
D.工程接收证书颁发全过程发生

【答案】 C
15、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（ ）。
A.技术经济标准使用费
B.专有技术使用费
C.研究试验费
D.设计评审费

【答案】 A
16、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（　）。
A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据
B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破
C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据
D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据

【答案】 D
17、关于无形资产的计价，以下说法中错误的是（ ）。
A.如果商标权是自创的，一般应作为无形资产入账
B.购入的无形资产按照实际支付的价款计价
C.企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价
D.商标权的计价一般根据被许可方新增的收益确定。

【答案】 A
18、根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（　　）。
A.基本工作时间
B.辅助工作时间
C.准备与结束工作时间
D.多余工作时间

【答案】 C
19、下列费用包含在联合试运转费中的是（ ）。
A.由设备安装工程费用开支的调试及试车费用
B.试运转中因施工原因发生的处理费用
C.施工单位参加试运转人员工资
D.试运转中因设备缺陷发生的处理费用

【答案】 C
20、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。
A.有效的施工合同
B.经审批的施工方案
C.当事人双方确认的现场签证
D.对争议事件各方当事人理由

【答案】 D
21、关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（ ）。
A.第二级编码为分部工程顺序码
B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码
C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码
D.补充项目应采用6位编码工程

【答案】 D
22、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（　）。
A.检验试验费
B.办公费
C.差旅交通费
D.业务经费

【答案】 D
23、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。
A.流动资产=应收账款+存货+现金
B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数
C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品
D.现金=(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数

【答案】 D
24、《标准施工招标文件》附有的格式文件包括（ ）。
A.承包人承揽工程项目一览表.
B.预付款担保
C.工程质量保修书
D.发包人供应材料设备一览表

【答案】 B
25、根据FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是（ ）。
A.索赔事件发生沈天内
B.察觉或应当察觉索赔事件肋天内
C.察觉或应当察觉索赔事件42天内
D.索赔事件发生56天内

【答案】 C
26、综合单价确定的步骤：①分析每一清单项目的工程内容；②确定计算基础；③计算综合单价；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤计算工程内容的工程数量与清单单位的含量。下列工作排序正确的是（ ）。
A.①④②③⑤
B.②③④①⑤
C.①②③④⑤
D.②①⑤④③

【答案】 D
27、（2021年真题）编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表"的是（ ）。
A.脚手架
B.混凝土模板及支架
C.施工场地硬化
D.施工排水降水

【答案】 C
28、根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（　　）。
A.未明确项目准备金
B.基本预备费
C.不可预见准备金
D.建设成本上升费用

【答案】 C
29、某工程项目工程造价为 47809.86 万元，建筑业适用增值税税率为 11%，则该工程项目的增值税为（）万元。
A.4737.91
B.4836.25
C.4356.82
D.4679.25

【答案】 A
30、关于建设用地的取用及使用年限，下列说法中正确的是()。
A.获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让
B.通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞标、挂牌三种
C.城市公益事业用地不得以划拨方式取得
D.将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70年

【答案】 A
31、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程在2018年5月15日出售招标文件，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（ ）。
A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018 年6 月15 日
B.将投标文件提交的截止日期延长到2018 年6 月18 日
C.将投标文件提交的截止日期延长到2018 年6 月21 日
D.宣布此次招标失败，重新组织招标

【答案】 C
32、根据《建设工程质量管理条例》的规定，承包人向业主出具质量保修书的时间应 是（ ）。
A.投标时
B.签订施工合同时
C.提交工程竣工报告时
D.办理工程移交时

【答案】 C
33、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。
A.担保人
B.调解人
C.仲裁机构
D.人民法院

【答案】 D
34、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（ ）。
A.建筑安装工程一切险保费
B.引进设备财产保险保费
C.工伤保险费
D.人身意外伤害险保费

【答案】 C
35、以下各项中属于不宜计量的措施项目的是（ ）。
A. 脚手架费
B. 垂直运输费
C. 冬雨季施工增加费
D. 施工排水、降水费

【答案】 C
36、包工包料工程的预付款的支付金额一般为签约合同价（扣除暂列金额）的（ ）
A.10％～20％
B.10％～30％
C.20％～30％
D.20％～40％

【答案】 B
37、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（ ）。
A.在通用条款中规定了调价公式
B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程
C.调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定,合同实施过程中不得调整
D.调价公式中的固定系数,在合同实施过程中可视情况调整

【答案】 B
38、关于工程变更的说法，正确的是（ ）。
A.发包人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更
B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施
C.发包人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更
D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担

【答案】 D
39、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（ ）。
A.总预算
B.综合预算表
C.单位工程预算表
D.附件

【答案】 B
40、在施工招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标人须知的是（　）。
A.招标文件的获取
B.要求投标人提交的履约担保
C.投标文件编制所应依据的参考格式
D.规定的各项技术标准

【答案】 B
41、用水泥砂浆砌筑2 m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113 块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（ ）。
A.1060块、0.449m3
B.1057块、0.372m3
C.1057块、0.454m3
D.1060块、0.372m3

【答案】 A
42、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（　）。
A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价
B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账
C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理
D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

【答案】 C
43、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。
A.筑路机在工作区末端的调头时间
B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间
C.机械在工作地点之间的转移时间
D.装车数量不足而在低负荷下的工作的时间

【答案】 B
44、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为 800 万元和 200 万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿 2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的 5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30 日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。
A.10
B.12
C.50
D.60

【答案】 B
45、（2015年真题）用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。
A.1057块、0.372m3
B.1057块、0.454m3
C.1060块、0.372m3
D.1060块、0.449m3

【答案】 D
46、某市属建筑公司收到某县城工程一笔税前1000万元(不包含增值税可抵扣的进项税额)的进度款，当采用一般计税方法时，该工程造价为（ ）万元。
A.30
B.110
C.1030
D.1090

【答案】 D
47、在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（ ）。
A.拆迁补偿费
B.生活设施费
C.动力设施费
D.原材料运输费

【答案】 D
48、招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（　　）。
A.3％～5％
B.5％～10％
C.10％～15％
D.15％～20％

【答案】 C
49、国外建筑安装工程费用中的暂定金额（ ）。
A.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用
B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用
C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用
D.包括在合同价中，由承包商自主使用

【答案】 A
50、关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是（）。
A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用
B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量
C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料
D.复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出

【答案】 C
51、下列不属于新增固定资产价值的内容的是（ ）。
A.工程中的标准的设备
B.已投入生产或交付使用的安装工程造价
C.已投入生产或交付使用的建筑工程造价
D.增加固定资产价值的其他费用

【答案】 A
52、下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是（）。
A.打桩机械
B.混凝土振拌机
C.水墨石机
D.吊装机械

【答案】 B
53、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（ ）。
A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制
B.工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制
C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量
D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

【答案】 B
54、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ ）。
A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用
B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资
C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D.在建设期内预计或实际支出的建设费用

【答案】 D
55、在制约项目规模合理化的主要因素中，确定项目生产规模的前提是（ ）。
A.市场因素
B.市场价格分析
C.市场需求状况
D.市场风险分析

【答案】 C
56、（2012年真题）下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。
A.未及时供料引起的机械停工时间
B.由于气候条件引起的机械停工时间
C.装料不足时的机械运转时间
D.因机械保养而中断使用的时间

【答案】 D
57、在施工中根据设计规定必须进行试验、验证所需要的费用应列入( )。
A. 可行性研究费
B. 建设单位管理费
C. 建筑安装工程间接费
D. 固定资产其他费用

【答案】 D
58、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为 30万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万，包装费率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（ ）万元。
A.3.366
B.3.370
C.3.376
D.3.876

【答案】 C
59、根据我国现行《建设工程施工合同示范文本》通用条款以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，下列关于索赔程序和索赔时间的说法中，正确的是()。
A.承包人应在确认索赔事件发生后14天内向发包人发出索赔通知
B.承包人应在发出索赔通知后14天内向发包人递交详细的索赔报告
C.承包人应在收到索赔通知后28天内作出回应
D.发包人应在收到索赔报告后28天内作出答复

【答案】 D
60、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。
A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算
B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则
C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分
D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积

【答案】 D
61、某建设项目工程费用5000 万元，工程建设其他费用1000 万元，建设期利息800 万元。基本预备费率为6%，年均投资价格上涨率5%，项目建设前期年限为1 年，建设期为3 年，计划前两年各完成投资30%，第三年完成40%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（ ）万元。
A.247.52
B.280.52
C.290.38
D.300.47

【答案】 A
62、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。
A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算　　
B.暂列金额可以只列总额，但不同预留的暂列金额应分别列项
C.工程暂估价应包括利润、规费和税金
D.计日工的暂定数量可以由投标人填写

【答案】 B
63、确定材料定额消耗量的基本方法中，（ ）用于编制材料净用量定额。
A.观测法
B.实验室试验法
C.现场技术测定法
D.现场统计法

【答案】 B
64、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（　）。
A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成
B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额
C.标高金由公司本部费用.利润和风险费组成
D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分

【答案】 B
65、某地 2014 年拟建年产 40 万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目， 年产量为 10 万吨，建设投资为 8000 万元。若生产能力指数为 0.9，综合调整系数为 1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。
A.30643
B.32586
C.31546
D.39666

【答案】 A
66、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是（ ）。
A.招标人提供的措施项目清单
B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计
C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要
D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计

【答案】 D
67、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（　　）。
A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天
B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定
C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审
D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见

【答案】 C
68、（2012年真题）2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。
A.0.4～0.5
B.0.6～0.7
C.0.8～0.9
D.0.9～1

【答案】 C
69、工程量清单计价的基础公式正确的是（ ）。
A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）
B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费
C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
D.建设项目总报价=∑单位工程报价

【答案】 A
70、已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（　）万元
A.2286
B.6400
C.1600
D.5714

【答案】 D
71、工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（）。
A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整
B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整
C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整
D.无论何种情况，合同价款均应予调整

【答案】 C
72、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（　） 。
A.现场踏勘
B.拟定常规的施工组织设计
C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价
D.估算整体工程量

【答案】 C
73、通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6h，辅助工作时间占工序作 业时间的 2％。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3％、 2％、18％。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。
A.0.994
B.0.765
C.0.876
D.0.975

【答案】 A
74、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是()。
A.土地征购费
B.场外设施费
C.生产前费用
D.未明确项目准备金

【答案】 C
75、下列关于投标准备时间的说法错误的是（　）。
A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日
B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间
C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间
D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止

【答案】 A
76、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。
A.施工本身造成的停工时间
B.不可避免的中断工作时间
C.不可避免的无负荷工作时间
D.多余工作时间

【答案】 B
77、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。
A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调
B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批
C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布
D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝

【答案】 B
78、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。
A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价
B.工料单价指人工、材料和施工机具台班单价
C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成
D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价

【答案】 D
79、按照《基本建设财务规则》和《基本建设项目建设成本管理规定》，下列各项中不构成建设项目建设成本的是（ ）。
A.待核销基建支出
B.待摊投资支出
C.其他投资支出
D.设备工器具投资支出

【答案】 A
80、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营性项目转出投资”的是（　）。
A.水土保持、城市绿化费用
B.产权归属本单位的专用道路建设费
C.产权不归属本单位的送变电站建设费
D.产权归属本单位的地下管道建设费

【答案】 C
81、进口设备的原价是指进口设备的（ ）。
A.到岸价
B.抵岸价
C.离岸价
D.运费在内价

【答案】 B
82、关于编制最高投标限价的规定，下列说法中正确的是（ ）。
A.招标控制价超过批准概算3%时，应报原概算审批部门审核
B.工程造价管理机构应当在受理投诉的5天内完成复查，特殊情况下可适当延长
C.当重新公布最高投标限价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足20天的应延长投标截止期
D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正

【答案】 D
83、根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的公示时间为()
A.发出中标通知书之日起3日内
B.评标结束之日起3日内
C.签署评标报告之日起3日内
D.收到评标报告之日起3日内

【答案】 D
84、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，安全文明施工费应计列于()之中。
A.分部分项工程量清单计价表
B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表
C.其他项目清单与计价汇总表
D.规费、税金项目清单与计价表

【答案】 B
85、承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（ ）。
A.应扣回的工程预付款
B.应扣回的甲供材料金额
C.应扣回的安全文明施工费预付款
D.应扣留的质量保证金

【答案】 D
86、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（ ）。
A.③④②①
B.③④①②
C.④③②①
D.④③①②

【答案】 C
87、用于混凝土抹灰砂浆贴200*300瓷砖墙面，灰缝宽5mm ，假设瓷砖损耗率为8%， 则100m2瓷砖墙面的瓷砖损耗是（ ）m2。
A.103.6
B.104.3
C.108
D.108.7

【答案】 A
88、依照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（ ）。
A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工
B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算
C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费
D.包括工资、加班费和代理人费用

【答案】 C
89、已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（　）m3。
A.0.250
B.0.253
C.0.241
D.0.243

【答案】 A
90、（2018年真题）关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。
A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付
D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%。其余部分与进度款同期支付

【答案】 C
91、根据FIBIC《施工合同文件》（1999版）通用合同条件，关于发包人对保留金的保留和返还，下列说法中正确的是（　）。
A.每次期中支付时扣留2.5%～5%作为保留金
B.签发整个工程的接收证书后，返还40%的保留金
C.工程最后一个缺陷通知期满后，返还剩余的保留金
D.如承包人有尚未完成的工作，不应返还剩余的保证金

【答案】 C
92、在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（ ）。
A.能耗高的项目
B.技术密集型的建设项目
C.农产品、矿产品的初步加工项目
D.劳动密集型的建设项目

【答案】 C
93、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。
A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节
B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量×相应单价
C.编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分
D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价

【答案】 C
94、（2014年真题）管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）。
A.EPC总承包
B.交钥匙总承包
C.设计－采购总承包
D.工程项目管理总承包

【答案】 D
95、下列工程量清单计价，下列计算式正确的是（ ）。
A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）
B.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目工料单价
C.其他项目=暂列金额＋专业工程暂估价＋计日工＋总承包服务费
D.单位工程费=分部分项项目费＋措施项目费＋其他项目＋规费＋税金

【答案】 D
96、（2011年真题）砌筑每m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115 mm×53 mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10 mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（　　）m3。
A.0.217
B.0.222
C.0.226
D.0.231

【答案】 D
97、在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用功能的工程项目称为（）。
A.建设项目
B.单项工程
C.单位工程
D.分部工程

【答案】 B
98、土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的（ ）倍。
A.2～3
B.3～5
C.6～10
D.8～12

【答案】 C
99、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。
A.按照机械设备台班费计算
B.按照台班费中的设备使用费计算
C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算
D.租赁设备按照台班租金计算

【答案】 C
100、（2013年真题）关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。
A.应结合市场需求确定建设规模
B.生产方法应与拟采用的原材料相适应
C.工艺流程宜具有刚性安排
D.应选择最先进的生产方法

【答案】 B
101、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。
A.2.00
B.2.10
C.2.31
D.2.35

【答案】 D
102、关于投标人须知，下列说法中正确的是（ ）。
A.总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述
B.在正文中的未尽事宜可以通过'投标人须知前附表'进行进一步明确，如与投标人须知正文的内容相抵触，以投标人须知为准
C.说明评标委员会的组建方法，评标原则和评标委员会名单
D.投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于15天

【答案】 A
103、国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）。
A.市场价格+运杂费
B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费
C.市场价格+运杂费+采购保管费
D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】 D
104、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。
A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价
B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价
C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价
D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

【答案】 B
105、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列不应计入材料单价的是（ ）。
A.材料原价
B.材料检验试验费
C.材料运杂费
D.运输损耗费

【答案】 B
106、拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（ ）方法。
A.概算指标法
B.类似工程预算法
C.分组计算审查法
D.标准预算审查法

【答案】 B
107、某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（ ）。
A.1.37%
B.1.39%
C.1.37
D.1.39

【答案】 A
108、下列关于设备及工器具购置费用的说法，错误的是（ ）。
A.它是由设备购置费和工具.器具及生产家具购置费组成
B.在生产性工程建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步
C.它是固定资产投资中的积极部分
D.在非生产性工程建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

【答案】 D
109、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同谈判内容的是（　　）。
A.合同价格的优惠
B.合同双方的权利和义务
C.合同标的物数量增减引起的价格变化
D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务

【答案】 C
110、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（ ）。
A.有根据地降低负荷下的工作时间
B.机械的多余工