初勘探合同.doc

初勘探合同

建 设 工 程 勘 察 合 同

工程名称：合肥经济技术开发区商住项目

工程地点:合肥经济技术开发区

合同编号：____GC001_____

勘察证书等级：_综合甲级_

发包人：

勘察人：安徽省建设工程勘察设计院

签订日期：20004 年 7 月 7 日

发包人：
勘察人：安徽省建设工程勘察设计院
发包人委托勘察人承担：合肥经济技术开发区商住项目工程地质勘察任务。
　　根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
　　第一条：工程概况
　　1.1工程名称：合肥经济技术开发区商住项目
　　1.2工程建设地点：合肥经济技术开发区
　　1.3工程规模、特征：建筑用地206.33亩
　　1.4工程勘察任务委托文号、日期： /
　　1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：页：1
工程部提资补充
为地基基础设计和施工提供地质资料，满足现行有关地质勘察规范要求，提交勘察成果资料满足发包人项目规划设计及报批要求。
　　1.6承接方式：岩土工程勘察全过程_
1.7预计勘察工作量：
a) 钻探孔（4个控制性勘探孔，每孔深30米。）
b) 取土样16件。
c) 标贯：Ⅲ类土8次；Ⅳ类土4次。
d) 土工试验：土常规物理力学试验16件；土中压固结试验8件。
e) 静探（8个孔，每孔深20米）
　　第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
　　2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
　　2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围地形图、建筑总平面布置图。
　　2.3提供勘察工作范围已有技术资料及工程所需坐标与标高资料。
　　2.4提供勘察工作页：1
应承包人提供
范围地下已有埋藏物资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
　　2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集，发包人需向勘察人支付相应费用。
　　第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加份数另行收费。
　　第四条：开工及提交勘察成果资料时间和收费标准及付费方式
　　4.1开工及提交勘察成果资料时间
　　4.1.1本工程勘察工作定于_2004_年_7_月_*_日开工，_2004_年_7_月_*_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
　　4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达开工通知书或合同规定时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成停、窝工等）时，工期顺延。
　　4.2收费标准及付费方式
　　4.2.1本工程勘察按国家规定现行收费标准以“预算包干”形式计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定收费标准中没有规定收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
　　4.2.2本工程勘察费预算包干费用为__20000元_（大写__贰万元整__），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费 / ％作为定金、计/ 元（大写 / 元）（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度__/___％时，向勘察人支付预算勘察费__/__％工程进度款，计__/__元；勘察工作外业结束后__/__天内，发包人向勘察人支付预算勘察费__/_％，计_/ ；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
　　第五条：发包人、勘察人责任
　　5.1发包人责任
　　5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
　　5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
　　5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场工作条件和出现问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
　　5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业现场人员进行保健防护，并承担费用。
　　5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料，应根据勘察人提出工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人人员一起验收。
　　5.1.6勘察过程中任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生工作量支付勘察费。
　　5.1.7为勘察人工作人员提供必要生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费__/__元。
　　5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_/__元计算加班费。
　　5.1.9发包人应保护勘察人投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
　　5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负其它责任。
　　5.2勘察人责任
　　5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人任务委托书及技术要求进行工程勘察，。按本合同规定时间提交质量合格勘察成果资料，并对其负责。
　　5.2.2由于勘察人提供勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失__/_％。
　　5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人人员一起验收发包人提供材料。
　　5.2.4勘察过程中，根据工程岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作意见。并办理正式变更手续。
　　5.2.5在现场工作勘察人人员，应遵守发包人安全保卫及其它有关规章制度，承担其有关资料保密义务。
　　5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负其它责任。
　　第六条：违约责任
　　6.1由于发包人未给勘察人提供必要工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
　　6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。
　　6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作；完成工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％勘察费计_/_元；完成工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％勘察费。
　　6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费千分之一逾期违约金。
　　6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
　　6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
　　第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项：_
1.1发包人合同款支付完，勘察人提交给发包人报告书、文件、资料图纸、数据等勘察成果产权属发包人所有，未经发包人同意，勘察人不得复制、不得泄露、不得传送或向第三人转让或用于本合同外项目；如发生上述情况，勘察人应负法律责任，发包人有权索赔。___
1.2发包人提交勘察成果资料应满足发包人项目规划设计及报批要求。若达不到发包人项目规划及报批要求勘察深度，勘察人将增加补充勘察内容，其增加工作不再另行收取费用，直至提交勘察成果资料满足发包人项目规划设计及报批要求。
1.3本合同工期为发包人发出开工令后10个工作日。
　　第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_合肥市__仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议，可向人民法院起拆。
　　第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定义务后，本合同终止。
本合同一式_肆 份，发包人_贰_份、勘察人_贰_份。

（本页无正文）

发包人名称：合肥科园房地产开发责任公司　　勘察人名称：安徽省建设工程勘察设计院
（盖章） （盖章）

法定代表人：（签字）　　　　 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）　　　 　委托代理人：（签字）
住　　所：合肥市长江西路669号 住　　所：合肥市环城南路28号
邮政编码：230088　　　　　　 邮政编码：230001
电　　话：5314868　　　　　 电　　话：2871431
传　　真：5314868　　　　　 传　　真：2640839
开户银行：　　　　　　　　　 开户银行：
银行帐号：　　　　　　　　　 银行帐号：