天桥承包合同.docx

天桥承包合同

工程施工劳务合作合同

甲方：
乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建筑安装工程合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》（GF-91-0202）,结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成如下协议：
第一条、 工程概况
1、 工程名称：郑卢高速洛宁至卢氏段NO.2标桥梁工程。
2、 工程地点：郑卢高速洛宁至卢氏段NO.2标
3、 承包范围：NO.2标 工程内容：桥梁所有工程。
4、 工期：自开工之日 年 月 日起至 年 月 日前施工结束。（以公历天数为准，节假日包含在内）
5、 质量等级：优良。
第二条、 驻工地代表
　　甲方驻工地代表：
　　乙方驻工地代表：
第三条、 劳务费用及计量支付：
1、工程数量计算由甲方负责，计算依据为施工图纸和现场测量资料。
2、由乙方施工不当或未按时完成造成影响下道工序施工时，为保证整体计划不受影响，甲方测算影响下道工序施工数量和项目，并核定进行处罚。
3、本工程实行综合单价承包，总承包费用 万元，综合单价包括完成该项工程一切费用（包括临时工程、基桩(含声测费)、扩大基础、承台、立柱、盖梁、箱梁现浇、桥面铺装、耳背墙、企口缝、支座、伸缩缝、护栏、搭板、锚具、钢筋及钢绞线采购与加工安装等）。
4、乙方每月二十五日前必须向甲方报送一式二份由甲方指定格式验工计价报表，经甲方质量、技术、计划设材部等部室签认后，甲方主管审批，经监理验收合格计量批复后按当月所计价款90%予以支付，剩余10%部分在乙方所承包工程全部完工后一个月内经检验无工程缺陷后一次性支付乙方。
5、本工程承包方式为总价承包，工程数量以施工图纸及甲方技术交底为准，按甲方现场主管工程师认可工程数量进行计量支付。变更和额外工程价格双方另行协商。
6、乙方申请工程款时，应提交费用开支计划，列出已发生人工费、自购材料款、机械台班费、管理费等详细资料。但总额应不超过计量批复金额90%（扣除甲方供材料款等费用后），甲方按乙方费用开支计划按定比例分期拨付。如甲方拨付工程款后，乙方不按计划进行人工、材料费等应付费用支付，而从中截留，甲方一经核实，有权督促乙方支付，如不执行，暂停下期工程款拨付。
7、属于甲方投入材料（计价混凝土外），在计价拨款时按甲方采购价加运费扣除。甲方机械（除混凝土搅拌车）台班费按市场价格扣除。
第四条、 物资供应及采购
1、乙方自行生产和采购材料须满足本工程设计和规范要求，乙方自采材料经检测不满足要求甲方有权要求乙方清退。
2、甲方负责砼（结构物实体部分即有承包单价砼）供应。
3、材料管理：乙方应有专职或兼职材料人员负责材料供应、点收、保管发放和使用监控，严禁倒卖工程材料且保证现场材料堆放整齐。砼损耗不超设计1.03%，超出部分按成本价从工程款中扣除
第五条、双方责任及权利
一、 甲方：
1、 与建设单位共同办理永久性工程征地和拆迁工作。
2、 协助乙方做好进场准备工作。
3、 协助乙方确定水准点与坐标控制点位置，进行控制测量及必要施工测量。
4、 及时组织图纸会审及技术交底。
5、 负责总体施工组织设计、施工方案审定，施工技术指导。
6、 对工程进度、质量、安全等进行监控、检查，负责对隐蔽工程检查与验收。
7、 负责混凝土供应。
8、 负责与业主、监理、设计单位、地方各级政府联系和协调工作。
9、 负责组织工程竣工验收和交付。
　　10、负责对验收合格工程根据工序承包单价进行计量与支付。
　二、 乙方：
1、 负责现场和生活区场地平整，用水、用电、道路等小型临时设施修建、使用与维护管理，费用均由乙方自负。修建地点、标准需报甲方审批。
2、 所需机械设备和劳力要满足施工要求。管理人员和技术人员、特殊工种要持有效证件上岗。进场项目负责人、技术负责人等主要人员，未经甲方同意不得随意更换。
3、 除甲方指定供应材料外，负责其他材料采购。
4、 负责日常施工测量。
5、 根据甲方总体施工组织设计和阶段目标计划要求，合理组织，科学施工，确保合同工期和各项目标计划按期实现。
6、 实现按规定操作规程组织施工，建立严格安全制度，并配备一名专职安全员，负责主抓安全工作。如因乙方原因发生安全事故责任自负，除自负造成各种经济损失外，还要服从甲方依照上级有关规定进行处罚，直至自负法律责任。
7、 负责施工单元，必须有一名合格领工员兼质检员对其工作全面进行管理；如乙方无此人员，则甲方有权委派，其工资奖金每月不得少于3000元，从乙方劳务费中扣除。
8、乙方要加强劳务人员教育和管理，如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负，甲方不承担任何责任。
9、乙方应配合甲方做好工程试验、检测工作，认真做好施工记录，整理好必要资料并及时提供给甲方，并配合甲方计量支付、质量、安全、进度、现场管理、各种检查。
10、严格现场管理，做好文明施工，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理和环境保护。清理和环境保护标准按甲方与业主合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定造价进行扣款。
11、负责承担"第三条"中提及乙方应尽责任与义务。
12、根据现场实际情况，如甲方需要对工序安排进行调整，乙方无条件地服从。
13、乙方要加强对易燃易爆物品管理和使用，严格执行地方和甲方有关管理规定。
14、负责合同条款中乙方应负其他责任。
第六条、 工程质量
1、本合同工程质量执行公路工程质量检验评定标准JTJ041-2000，工程一次验收合格率100%，优良率95%以上。
2、乙方必须严格按照施工图纸、技术交底、甲方创优规划标准、施工技术规范施工，并接受甲方人员监控。
3、在施工中发生质量事故时，乙方应及时书面报告甲方，并承担相应责任和费用。
4、质量奖惩执行甲方制订《工程质量奖惩办法》。
5、甲方对工程质量实行一票否决权，工程质量达不到标准，一律不予计价。因质量不合格而发生返工费用及造成工期延误均由乙方自负。
6、保修期间，发生应由乙方承担维修项目时：
（1）乙方在接到甲方通知后7天内，应立即派足人员进行维修。
（2）、甲方保留自行维修权利，但在维修前首先通知乙方及时派人前来共同确认；如乙方未能在规定时间内派人确认，甲方有权单方面确认其维修工程量和费用。
（3）、乙方无力维修，参照第（2）款执行。
第七条、 劳务协作方式
1、 工序单价包含内容：指为完成质量合格工程项目施工应计工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需一切劳务（包括劳务管理）、各类材料（除工序单价见附表中混凝土外）、水电费、大小型施工机械（不含混凝土搅拌车）、现场管理、施工调遣、临建设施、成本节约形成利润，工程结束后现场清理以及其他应支付一切费用（不含营业费及附加）。
2、 具体工序单价见附表。
第八条、 变更与索赔
1、由于监理工程师指令或工程变更时，其工程数量确定，按监理批复量执行。单价确定如合同有相同或类似项目单价采用合同单价，如发生新增项目，甲方按合同单价编制原则重新确定单价，承包价格由甲乙双方协商确定。
2、本工程除因甲方违反本合同有关条款外，不支付索赔费用。
3、乙方应充分考虑市场物价指数影响，本合同在执行期间由于国家和地方法令、法规、政策等原因发生变更，致使劳务、材料和机械台班等费用增加或减少，其合同工序单位均不调整。

第九条、 工程验收
1、工程验收时，乙方应提供经甲方签认检查记录，及时交回所有设计资料。
2、工程验收合格后，乙方对所施工工程按规定负责保修。
第十条、 拖延工期处罚和业主奖罚
除甲方确认由于工程数量变化而造成工期延误外，乙方未按工期要求完工，每逾期一天罚款2000元。因甲方造成原因除外。业主对乙方所承包工程给予奖罚，甲方将给乙方适当奖罚。
第十一条、 违约责任
1、 甲、乙双方应认真履行合同，如一方违约，承担相应经济和法律责任制。
2、 乙方在履行合同中如有违约，甲方将违约金从工程进度款中扣除。
3、 由于业主原因，造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等，免除甲方责任，分包单位不得以任何理由起诉甲方。
第十二条、 终止合同条件
　　　乙方在执行合同中有下列情况之一者，甲方有权单方终止合同，并不负任何经济和法律责任，乙方还应承担甲方重新调整队伍发生调遣和赶工期措施费。
　　1、乙方在施工中不按施工图纸技术规范进行施工，出现偷工减料，影响工程质量，经两次下令整改不执行，或出现较大质量事故。
2、乙方进场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后，影响总体工期时，经两次督促无改观。
3、安全防范措施不严，造成等级以上安全事故。
4、乙方在施工中将工程转手他人，或工程第一负责人长期不在位。
5、合同中规定其他终止合同条款。
第十三条、 合同争端
甲、 乙双方同意，如在合同执行过程中发生合同争端，在双方不能自行调解时提交甲方企
业所在地法院判决。
第十四条、补充条款
第十五条、附则
1、本合同自双方签订之日起生效，工程结算后自行失效。
2、合同未尽事宜，由双方协商议定补充条款，该补充条款与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式四份，甲方两份，乙方两份。
第十六条、乙方可授权代表代表乙方办理劳务合同签订和劳务费用办理等相关手续。
乙方代表姓名：
身 份 证 号：
账 号：
甲 方： 驻马店市公路工程开发公司 乙 方：
郑卢高速洛宁至卢氏段NO.2标项目经理部

甲方代表： 乙方代表：

　　 年 月 日

1