商丘市电厂供热管网工程施工合同.docx

商丘市电厂供热管网工程施工合同
商丘市电厂供热管网工程施工合同

发包方(全称):
承包方(全称):
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称:商丘市电厂供热管网工程施工合同
工程地点:商丘市城乡一体化示范区城内供热管网
工程内容:沟槽开挖回填、管网基础夯实，供热管网敷设及附材，保温。检查井、余土外运、地面回复等。承包范围:图纸所包含项目(包括地面恢复)。
二、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数:　　　　　　天
三、质量标准
工程质量标准合格并符合国家施工验收规范CU28-2014标准。
四、合同价款
金额:
五、组成合同文件
组成本合同文件包括:
1、 本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。
六、本协议 书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们定义相同。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。
九、合同生效
合同订立时间:　　　　年____月____ 日
合同订立地点:商丘市电厂供热管网工程
本合同双方约定双方签字盖章后生效。
第二部分　通用条款
一、词语定义及合同文件特形之，发似人承包人可以解除合同，
(1)因不可抗力致使合同无法履行；
(2)因方违约《包括因发包人原因造成工程停建建成缓建) 无法履行。
445方依据44.2. 443、44款约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通各，并在发出通各前7 天告知对方，通各到达对方时合同解除。对解除合同有争议，按本通用条款第37条关于争议约定处理。
44.6合同解除后，承包人应妥善傲好已完工程和已购材料、设备保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以下所发生费用，并按合同允定支付已完工程价款。已经订货材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还货款和因退货、解除订货合同发生费用，由发包人承担，因未及时退货造成损失由责任方承担。除此之外，有过错方应当赔偿因合同解除给对方造成损失。
44.7合同解除后，不影响双方在合同约定结算和清理条款效力。
45、合同生效与终止
45.1双方在协议书中约定合同生效方式。
45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
45.3合同权利义力终止事，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知，协助、保密等义务。
46、合同份数
46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条人约定。
47、补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分　专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，还使用__语言文字
3.2适用法律、法规
需要明示法律、行政法规
3.3适用标准、规范
适用标准、规范名称
《采暖工程施工与质量验收规范统一标准》
发包人提供标准、规范时间:
国内没有相应标准、规范时间约定:
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数
发包人对图纸保密要求:
使用国外图纸要求及费用承担:
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派工程师
姓名:
职务:
发包人委托职权:
需要取得发包人批准才能行使职权，
发包人派驻工程师
姓名:
职权:
施工现场管理
5.6不实行监理工程师职权:
7、项目经理
姓名:
级别:
_职务(职称):
8、发包人工作
8.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件要求及完成时间:
(2)将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地时间、地点和供应要求:
(3)施工声地与公共道路通道开通时间和要求:
(4)工程地质和地下管线资料提供时间:
(5)由发包人办理施工所需证件、批件名称和完成时间:
(6)木准点与座标控制点交验要求，
(7)图纸会市和设计交底时间，
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木保护工作:
(9)双方约定发包人应做其他工作:
8.2发包人委托承包人办理工作:
9、承包人工作
9.1承包人应按我定时间和要求，完成以下工作:
(1)城由设计资质等级和业务范围允许承包人完成设计文件提交时间:
(2)应提供进度计划、统计报表名称及完成时间:
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和要求:由承包人负责
(4)向发包人提供办公和生活房屋及设施要求;
无
(5)需承包人办理有关施工场地交通，环卫和施工噪音管理等手续;
无
(6)已完工程成品保护特殊要求及费用承担，由发包人承担
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木保护要求及费用承担:
由承包人负责
(8)施工场地清洁卫生要求:
现场围挡施工
(9)双方约定承包人应做其他工作:
施工现场恢复原样
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划时间:
工程师确认时间:
13、 工期延误
13.1双方约定工期顺延其他情况:
四、质量与检验
15、工程质量
15.1工程质量须达到国家或专业质量检验评定合格条件，经协商，本工程质量等级约定为__合格如果此约定等级超过合格标准，应支付由此增加经济支出确定如下，
15.2技术要求
1、(1直埋保温管
内钢管当外径219mm时，采用以双面焊螺旋缝埋弧焊钢管，钢号Q235A.其质量要符合行业技术标准 《城市供热用螺旋缝埋弧焊钢管》规定。
(2)直埋保温弯头
直埋保温弯头采用预制保温弯头，不准在管沟内发泡制作。弯头采用压制钢弯头，钢号与直管相同，压力级别为PN1.6MPa,弯曲半径以图纸为准。保温弯头保温层厚度和塑料外套管规格与直管相同。
(3)变径管
管线上变径管采用挤制变径管，钢号与直管相同，压力级别PN1.6MPa,不得采用收口或抽条办法制作变径管。
(4)补偿器
供热管网采用套简补偿器，应按图纸核对每个补偿器型号规格及安装位置。保温材质与预制保温管材质相同。补偿器中心与管道同心。
(5)管沟开挖与回填
管沟深度按控制保温管最小埋深确定。沟槽满填砂垫层，回填砂中不得有砖头、石块，并要分层回填、分层夯实，特别是在固定墩和检查井周围要注意夯实。
(6)管线安装
管网施工程序建议先数设管线，后修建检查井，然后再安装井内阀门和附件，管线技不小于干分之二坡度数设。管道数设高点放气，低点收水其放水、放气并做法详见围。管道根穿车行路面时设钢路况是土套管，在保温管管口焊接前，必须清除管内砂土、铁锈和污物。在管线安装间断时，敞开管口，要临时点焊盲板，防止砂t和污物进入管内。管道施工焊口100探伤。合格率100验收按照“工业金属管道工程施1及验收规范标准”执行。
(7)管道开孔焊接
管道分支开孔处理方法见施工方法通用图。直埋管道采用气弧焊打底焊接方法。焊缝质量要符合《现场设备，工业管道焊接工程及验收规范》(GB50236-98) 规定。
(8)管网水压试验和冲洗
管网水压试验分为“强度性试压”和“严密性试压”强度性试压是在管道阀门及附件没有安装以前，按安装区段进行水压试验，试压合格后进行保温管“补口”，然后回填土。强度性水压试验试验压力为1.5MPa。严密性试压是在管线、阀门、管路附件安装完毕和固定点固定后进行水压试验，试验压力为1.25MPa。 严密性水压试验按单根管进行，不得两根同时进行试压。用压力水流将管内污物冲洗干净。
(9)检查室(井)采用防水阀室，室(井)内管道及阀门均应保温。保温材料采用30mm厚海藻石，外涂红调和漆两遍，阀门]保温后须在保温层外标明介质流向，压力及管径。
(10)检查室土建施工详见土建施工说明和土建通用图。
(11)以上未尽事项，均执行(城市供热管网施工与验收技术规范》和《城镇直埋供热管道技术规程》有关规定。
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:沟槽验收、焊缝验收、保温口验收、地面恢复。
19工程试车
19.5试车费用承担
安全施工
六、合同价款与支付，
发包方出示方案
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用_ (1)方式确定。
(1)采用固定价格合同，合同价款中包括风险范围:设计变更引起新工程量项目或工程量清单漏项，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。工程数量有误或设计变更引起工程量增减，在变化幅度士5%以内(含5%)不予以调整，士5%以外应执行原有综合单价，作为结算依据。

风险费用计算方法:工程风险系数___ 1 或1万元风险范围以外合同价款调整方法:可浮动费用费率约定如下。综合费用利润____. 远地施工增加费_特种保健津贴___ 1 _, 赶
工措施费文明施工增加费
(2)采用可调价格合同，材料价差调整方法采用第_ 1种，合同价款调整方法:
①按主材计算价差。
②主材按材料计算价差，其它材料按系数计算价差。
③按工程造价管理机构公布竣工调差系数及调价计算方法计算价差。
可浮动费用费率约定如下:综合费用_ 1，利润_ L远地施工增加费_ 1，特种保健津贴___ L. 赶工措施费，文明施工增加费。
3)采用成本加洲金(利润)合同，双方约定采用_ 1种方式， 有关成本和酬金约定:
①按工程成本实报实销另加一笔酬金。
②预算成本加酬金。
③最高限顿成本加固定酬金。
可浮动费用费率约定如下:综合费用_ 1， 利润L,远地施工增加费__ 1，特种保健津贴__ 1__,赶工措施费_ 1文明施工增加费
23.3双方约定合同价款其他调整因素:
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款意境和金额或占合同价款总额比例:扣回工程款时间、比例:
25、工程量确认
25.1承包人向工生理现提交已完工程量报告时间:在工程量完成三天内提交
26、工程款(进度款)支付:
本工程不采用预付款，以每条施工道路供热管网作为一个单位工程(管径大于等于DN800管道以每1KM供热管网作为一个单位工程)，每个单位工程施工完毕，工程各项达到验收标准(包括清管、试压)后进行中间验收，验收后一周内发包方支付承包方该单位工程总款额80%。工程整体验收合格后10日内支付工程款额15%，其余作为质量保证金，一年后(以第一个采暖期结束为准，过10日内，无息)支付。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.1发包人供应材
料设备:直埋式预制保温管。单项套简补偿器。预制保温弯头。直埋预制变径管.阀门。
274发包人供应材料设备与览表不符时， 双方约定发包人承担责任如
(1)材料设备单价与一览表不符:
(2)材料设备品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
(3)承包人可代为调剂串换材料:
(4)到货地点与一-览表不符:
(5)供应数量与一览表不符:
(6)到货时间与一-览表不符:
27.6发包人供应材料设备结算方法:不计入工程造价
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备约定:符合国家标准，并提供产品合格证明。
八、工程变更
29、工程设计变更
29.3承包人在施工中提出合理化建义收益，承包人应获得其中%。
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图约定:
工程竣工5日内提供给发包人。
32.5发包人收到承包人政工验收报告后8天内不组织较牧，应承相责任
32.6中间交工工程范围和竣工时间:
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担违约责任:
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担违约责任:
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约承担违约责任:
双方约定发包人其他违约责任:
25.2本合同中关于承包人违约具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约自学成才承担违约责任:
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担违约责任:
双方约定承包人其他违约责任:
37、争议
37.1双力约定，在履行合同过程中产生争议时，可选择:
(1)请当地
建设行政主管部门工程造价管理机构调解:
(2)调解不成
发包方住所地
法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包工程:
39.不可抗力
39.1双方关于不可抗力约定:
40、 保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:
发包人委托承包人办理保险事项:
(2)承包人投保内容:
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
担保合同作为本合同附件。
承包人向发包人提供展约担保， 担保方式为，担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定其他担保事项:
46、合同份数
46.1双方约定合同副本份数:本合同副本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
47、补充条款
附件3:
工程质量保修书
发包人(全称);
承包人(全称):
发包人、承包人根据(中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章管理规定和双方约定，承担本工
程质量保修责任。
质量保修范围包括:
直埋保温管道、附件及土建安装工程(包括地面恢复)。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下:
1、地基基础工程和主休结构工设计文件规定该工程合理使用年限:
2、展面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙防渗漏为__ 1年，.装修工程为_____ 年:电所管线、给排水管道、设备安装工程为_ 1年;
5、供热与供冷系统为__ 2个采暖期、供冷期:
6、住宅小区内给排水设施、道路等配套工程为_ 1年;
7、其他项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容项目，承包人应在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷责任方承担。
五、其他
双方约定其他工程质量保修事项:本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章);
承包人(公章)，
法定代表人(签字);
法定代表人(签字);
发包人: (公章)
承包人: (公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
合同员:
合同员:
电话:
电话:
传真:
传真:
网址:
网址:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
建设行政主管部门审核备案意见;
经办人
审核备案机关(章)
年 月

工商行政管理机关鉴证意见：

经办人： 鉴证机关（章）

年 月 日