防水施工合同包工包料不含税.doc

防水施工合同包工包料不含税
防水工程施工合同

甲 方：
乙 方：
经甲方对乙方承建专业资格考核，同意将“中心项目” 防水工程发包给乙方施工，根据《中华人民共和国建筑法》 、《中华人民共和国民法典》甲方与发包方签订《建设工程施工合同》以及相关工程补充协议和经济文件约定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议：
第一条 工程概况
　　1、工程地址：上海市浦东新区临港新城海洋三路303号
2、承包范围：包工包料、包检测、包验收、包安全、包工期等。
3、防水工程报价（含税金）
序号
名称
规格
数量
单位
单价（元）
小计（元）
1
合成高分子防水卷材专业胶黏贴
2.0厚
2000
M2

2
聚合物水泥基防水涂料
2.0厚
13000
M2

3
自粘性改性沥青防水卷材（聚氨酯基）
4.0厚
1300
M2

4
单组份PU聚氨酯水涂膜
2.0厚
1300
M2

5
硅楼面喷涂渗透性防水材料

150
M2

6
涂膜胶隔汽层
2.0厚
2300
M2

7
聚酯无纺布一层
200g
500
M2

合计人民币：

以上防水工程完工验收合格后，工程量按以实际完成平方数为准，工程总价以实际完成平方数×单价。
第二条 甲方工作责任
2.1开工前，甲方向乙方提供原设计图纸、变更通知及发包方要求说明，并向乙方作现场交底；基层要平整、干净、牢固、无空鼓、无松动、不得有起砂、开裂等缺陷，符合防水施工规范要求；清除影响施工障碍物。
2.2 合同签订后，甲方做好施工组织设计，各分部门分项开工前要有具体施工方案、方法、质量保证措施和技术交底工作。
2.3 驻工地代表： 同志负责合同履行、办理验收、签证、变更登记手续，协调主体施工各方关系及对工程工序整体调度，使施工能正常进行。
2.4 甲方向乙方免费提供施工用水、电源、垂直运输机械，以及乙方施工管理人员住宿场所等，并说明使用注意事项。
2.5 甲方协助乙方做好现场成品保护、防盗等工作。
2.6 甲方负责该防水工程项目质量、安全、进度、文明施工和技术检查和监督，组织工程质量检查、验收。
2.7对乙方施工工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格工程﹙工序﹚甲方有权责令其返工或停工，费用由乙方承担。因甲方原因返工，费用由甲方负责。
2.8 甲方对乙方交接防水层成品有保护责任。
第三条 乙方工作责任
3.1 严格执行施工规范、工地安全规程、防火安全规定，按图纸或双方协定方案施工，参加验收。
3.2工程完工未移交甲方前，负责对现场成品进行保护。
3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.4乙方负责提供产品出厂检验报告、出厂合格证、现场抽样检验报告、产品施工工艺并按时提供给甲方。
第四条 关于工程约定
4.1 因发包或甲方影响工期，工期顺延。
4.2 因设计变更、不可抗拒因素、雨天及非乙方原因停电造成一天内连续停工超过4小时，工期相应顺延。
4. 3 因甲方工程进度原因和基层面不符合防水施工规范造成无法施工，工期相应顺延。
第五条 关于工程质量及验收约定
5.1本工程按施工图纸或双方协定方案、做法说明、设计变更及国家制度施工规范组织施工、验收。
5.2采用合格防水材料，进场施工。
5.3防水工程达到优良标准，严格参照上海市防水工程新规范标准和现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
第六条 关于工程款支付约定
6.1 本合同生效后甲方付给乙方定金伍万元。
6.2乙方将工程做好50%，甲方付30%进度款（包括定金）；全部完工，甲方付至工程款项60%。整体工程竣工验收合格。甲方在两个月内需全部工程款项至95%。
6.3 保修期满甲方在一个月内将保修金一次性无息支付给乙方。
6.4　税金代扣代缴，乙方应提供甲方符合办理工程税金免税单一切资料，供甲方办理工程税金免税单。
第七条 工程保修
7.1工程质量保修期为5年，质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。甲方扣除相应保修金时给乙方办理保修金欠条、并将保修金存到双方指定银行帐户，保修期满甲方将保修金本金和保修期银行利息本息一起付还乙方。
7.2保修范围：材料老化、搭接开裂、材料脱落造成漏水属于保修范围。找平层开裂、基层裂缝、基层沉陷而造成材料断裂或人为损害造成漏水不属于保修范围。
7.3属于保修范围和内容项目，乙方应在接到保修通知之日后7个工作日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人修理，保修费从质量保修金内扣除。
第八条 违约责任
8.1甲方未按合同支付工程款，乙方有权停止施工，所造成工期延误由甲方负责。停工期间给乙方造成误工费用由甲方承担。
8.2方必须确保工程工期和施工质量及防水工程顺利进行。如果基层达不到防水施工规范要求，甲方要求乙方施工，其施工费用由甲方负责补给乙方。
8.3乙方在施工过程中，严格按图纸或按双方协定方案及甲方技术交底施工达到保质保量。
8.4方在施工中，甲方注意对成品进行保护，如因甲方在施工中对防水成品损坏或污染，经甲乙双方确认，由甲方负责处理。需要返工由甲方负责费用。
第九条 争议纠纷
9.1合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。
9.2 未尽事宜，双方共同协商，补充协议与本合同同具法律效力。
9.3本合同执行中发生争议，当事人不愿通过协商时，应向甲方所在人民法院起诉。
第十条 本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章之日起生效。在本合同项目工程竣工验收合格，保修期满甲方付清乙方保修金，该合同全失效。

甲 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人：

委 托 人： 委 托 人：

开 户 银 行： 开 户 银 行：
帐 户 名 称： 帐 户 名 称：
卡 号： 卡 号：

年 月 日 年 月 日