工程劳务施工承包合同.docx

工程劳务施工承包合同

工 程 名 称:

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

签订日期： 年 月 日

劳务作业甲方： （以下简称甲方）
劳务作业乙方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
一、 工程名称：西宝高速改扩建项目眉县收费站部分工程
二、工程地点：西宝高速改扩建项目眉县收费站
三、工程施工内容和承包范围：
根据施工现场要求，甲方有选择的将其眉县收费站办宿楼、设备房、地下通道及门房、室外部分单项工程施工及所属项目现场材料转运等全部工作内容承包给乙方。乙方按现行施工规范进行施工。施工现场工完场清，承包项目的文明施工所需零工均有乙方承担。
四、工程发包形式及承包价格：
1、采取单包劳务工形式。施工所使用的安全帽、安全带、水管、水桶、存水罐、灰斗、灰斗车、刮杠、灰板、钢抹、木抹、尺杆、线绳、铁锨、照明灯具及电线、电缆、切割机、砂浆搅拌机等辅助材料和小型工用具均由乙方自备及维修。甲方只负责向乙方在办宿楼二层及以上施工时提供提升机（机械工费用使用方分摊）。其余的工机具均包括在乙方施工承包范围内。
2、工程项目按实际施工并验收合格的项目计算工程量（以竣工实际完成面积为准），具体如下：
⑴、内墙抹灰15元/㎡(包括门窗口及线脚等零星抹灰）；
⑵、内墙面砖25元/㎡(包括打底及门窗口等零星贴瓷）； ⑶、地板砖20元/㎡(包括踢脚线及楼梯等项目）；
⑷、外墙面砖40元/㎡(包括打底及装饰线条等零星贴瓷）；
⑸、 地下通道踏步砖40元/㎡(包括打底及装饰线条等零星贴瓷）；
3、另外甲方要求乙方施工其他项目时，承包单价及方式应执行以上相同项目单价。
五、合同生效时节
在本合同签订后3天内，乙方按约定将工程质量、工期、安全文明施工履约保证金2万元打入甲方指定账户，逾期则视为自动放弃，自行解除合同，该保证金在工程第一次支付进度款时返还保证金1万元，第二次支付进度款时返还剩余保证金1万元，履约保证金不计息。
六、施工工期及施工人员
1、分包工作期限开工日期：2011年2月21日（以发包方的开工指令为准）竣工日期：2011年4月5日，具体按照施工进度计划执行。
2、劳务作业人数：按照甲方同意制定的施工进度计划合理安排施工人员。如因乙方原因造成进度计划累计推迟一周时，甲方有权及时增加施工人员。实际发生费用（可以超过合同价）应从乙方施工费用中扣除。
七、甲方责任
1、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、为施工班组做好技术、安全交底，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2、随时对乙方实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
3、认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，监督乙方及时完善安全防护设备，确保施工安全。
4、行使依照本合同约定的对乙方行使扣款权利时，应当采用书面方式通知乙方。
八 、乙方责任
1、按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从甲方安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。
2、乙方必须在进入施工现场前及所有进场人员签订劳动合同、办理各种合法用工手续，若乙方漏签和不签的或由此发生的各类问题，乙方应承担由此造成的一切责任。
3、乙方进入施工现场3日内，负责提供本单位所有进场人员花名册、身份证复印件、上岗证及合同备案所需的一切基础资料。乙方进入施工现场的施工人员，甲方依据乙方提供的人员花名册及身份证复印件进行核查，发现不符的，甲方有权要求进行更换。乙方在施工全过程中，必须做到合法、合规、按要求用工，并随时掌握人员的变动情况。施工现场施工人员的调整变动，必须事前书面向甲方进行申请，经甲方同意后方可调换。因乙方私自调换施工人员，甲方有权进行处罚并要求更换，发生工伤事故的未注册人员，一切责任由乙方负责。
4、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延误、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
5、乙方保证及施工管理、作业人员签订书面劳务合同，并每月向甲方提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳务合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，乙方在本项目不存在其他用工行为。
6、乙方须遵守发包方制定的质量、安全、消防、文明施工奖罚制度，如不履行甲方签发的处罚决定或拒签处罚决定，甲方有权从乙方承包费用中扣除。
7、乙方应遵守甲方的一切现场管理细则，在任何时间对业主、现场监理、甲方及各级领导保持尊重。
8、地区停电、自然气候、重大会议、活动等影响造成的停工窝工费用。其他情况造成连续停、窝工部超过7天的（含7天）费用，窝工、停工天数不累计。
9、距建筑物400米范围以内的材料二次倒运，各种材料、机具、设备、材料的装卸车、组装、拆除、维护、清理、刷油、分类码放、挂牌等用工及管理用工费用，进场材料、成品、半成品以及完工程的成品保护费用。
10、季节性施工费用及降效窝工费用。
11、文明施工现场（包含各自生活区、施工区、办公区）的各项清理打扫卫生及迎接检查清理等用工费用（包括大门外三包用工费用），以及竣工清理费用。
12、乙方必须保证工人工资发放到本人手中，保证工人正当权益不受到损害，如出现工人到甲方或到劳动部门及其他相关部门举报，责任由乙方承担。
13、不可避免的工程技术间隙窝工费用；施工范围内结构易凿、凿毛、修补的用工费用和必要的安全防护用工费用；交叉施工降效窝工费用；取样用工费用；承包方人员往返路途降效的费用，乙方的交通费用和承包方自身使用机械的运输安拆费用；为适应现场施工任务，人员流动的各项费用。
14、乙方须对本工程施工期间因自身原因而引起发生的人身伤亡或财产损失负担全部费用、责任和损失的赔偿。乙方须根据政府要求缴纳施工工人意外伤害险保险费，并将保险单副本或保险合约有效证明交甲方备存。如乙方未能及时完成投保手续时，乙方须自行承担从开工日起至为完成投保手续的所有的责任。
九、付款方式：
甲方开始付第一次人工费，按完成工程量的 %人工费付给乙方；以后按月支付完成工程量的 70 %人工费，所承包项目全部完成并经质检及有关部门验收合格后一个月内甲方一次性付到所有工程款 95 %，扣除 5 ％的保修费，质保期间接到甲方通知24小时内必须到达现场进行维修，逾期乙方不来维修，甲方有权委派他人维修，其维修费用从质保金中扣除。保修期满后待业主退还保修金7天内付清 。
十、工程质量：
按照国家现行施工规范规定的标准进行验收，达到合格工程，若施工中出现质量问题，返工所需的所有费用均由乙方负担，甲方根据质量严重情况处予1000-5000元的罚款。
十一、施工安全：
1、本工程安全文明施工要求达到：陕西省文明施工现场并符合宝鸡市创建文明卫生城市的要求（合同单价已含达到此标准的要求）。
2、乙方在施工过程中，根据现行安全规范要求措施，认真落实执行。严禁一切安全事故发生。
3、发生重大伤亡及其他安全事故，由乙方承担其全部责任和经济损失甲方可按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规协助乙方对事故进行处理。
4、乙方要积极做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
5、在施工过程中若发现违反安全施工规范和《治安管理条例》行为的第一次罚款50元；第二次罚款100元；第三次劝其退场。
6、上班前不得饮酒。对有高血压、恐高等症状的工人不得进入现场施工。所有工人在进场前必须进行安全教育和身体检查，确保施工安全。
十二、解决合同纠纷的方式
1、双方协商解决
2、提交当地仲裁委员会仲裁
3、依法向工程所在地人民法院起诉
十三、违约责任：
1、甲、乙双方必须按合同条款执行，不得违约，否则违约方支付另一方工程总价3%的违约金。
2、乙方中途无故停工超过二天，甲方有权将乙方无条件清除施工场地并终止合同，同时赔偿给甲方造成的损失。
3、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付违约金2000 元，最高不超过合同总金额的3%。
4、乙方以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、甲方办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序；堵塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》（国务院第431号令）第二十条规定的行为）向甲方提出要求的，乙方支付违约金50000元/次；如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，甲方索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。承包方可以采用向发包方发函催要工程款、向当地劳动执法部门请求执行发放工程款、向当地仲裁部门或人民法院申请催讨工程款
十四、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章后立即生效。

甲方：（合同专用章） 乙方：（合同专用章）

委托代理人： 委托代理人：

联系 ： 联系 ：

年 月 日 年 月 日

6 / 6