资源描述
建筑工程合同书范本(2025版)
合同编号:__________
一、工程概况
1.1 工程名称:__________
1.2 工程地点:__________
1.3 工程内容:__________
1.4 工程规模:__________
1.5 工程预算:__________
1.6 工程周期:__________
二、甲方权利和义务
2.1 甲方应按照合同约定提供施工场地,确保乙方施工顺利进行。
2.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.3 甲方应协助乙方办理相关施工手续,包括但不限于规划、土地、建设、环保等手续。
2.4 甲方应提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。
2.5 甲方不得干涉乙方的正常施工,不得擅自修改工程设计。
2.6 甲方应承担因自身原因导致工程延期、停工等损失。
三、乙方权利和义务
3.1 乙方应按照合同约定完成工程,确保工程质量、安全、进度达到甲方的要求。
3.2 乙方应严格按照国家及地方法律法规进行施工,确保施工过程中的安全生产。
3.3 乙方应保证工程质量,不得使用不合格的建筑材料、构配件和设备。
3.4 乙方应承担因自身原因导致工程延期、停工等损失。
3.5 乙方应在合同约定的期限内提交工程竣工验收报告。
3.6 乙方应按合同约定提供工程保修服务。
四、合同价款及支付方式
4.1 合同总价:__________元(大写:_______________________元整)。
4.2 支付方式:
(1)甲方支付工程预付款:合同总价的30%,即__________元(大写:_______________________元整)。
(2)工程进度付款:按照实际完成工程量的70%进行支付。
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的30%工程尾款,即__________元(大写:_______________________元整)。
五、工程质量及验收
5.1 工程质量应符合国家及地方相关法律法规、标准和规范的要求。
5.2 工程验收合格标准:
(1)工程实体质量符合设计文件及国家相关法律法规、标准和规范的要求。
(2)工程安全性、功能性、美观性达到甲方要求。
(3)工程环境保护、节能减排符合国家及地方政策要求。
5.3 工程验收程序:
(1)工程完成后,乙方应向甲方提交工程竣工验收报告。
(2)甲方收到竣工验收报告后,组织相关单位进行验收。
(3)验收合格的,双方签署工程验收合格证书。
六、违约责任
6.1 甲方未按照合同约定支付工程款项的,应支付违约金,违约金为应付款项的1%。
6.2 乙方未按照合同约定完成工程的,应支付违约金,违约金为合同总价的1%。
6.3 一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
七、争议解决
7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
8.3 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):______________________
乙方(盖章):______________________
签订日期:______________________
一、附件列表:
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 工程量清单
4. 建筑材料、构配件和设备的技术规格和标准
5. 施工组织设计
6. 安全生产管理制度
7. 环境保护措施方案
8. 工程验收标准和方法
9. 工程保修条款
10. 相关法律法规、标准和规范
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按照合同约定支付工程款项,认定违约行为。
2. 乙方未按照合同约定完成工程,认定违约行为。
3. 甲方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,认定违约行为。
4. 乙方未严格按照国家及地方法律法规进行施工,认定违约行为。
5. 乙方使用不合格的建筑材料、构配件和设备,认定违约行为。
三、法律名词及解释:
1. 甲方:指合同中约定的委托方。
2. 乙方:指合同中约定的受托方。
3. 工程:指合同中约定的建设项目。
4. 合同价款:指合同中约定的工程总价。
5. 违约金:指一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,应支付的赔偿金。
6. 工程验收:指对完成的建设工程进行质量、安全、进度等方面的检查、评定和认可。
7. 保修服务:指乙方对已交付的工程在一定期限内提供的质量保证和维修服务。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程款项支付问题:甲方应按照合同约定及时支付工程款项,如发生延迟支付,乙方可以与甲方协商解决,协商不成的,乙方可以依法向法院提起诉讼。
2. 工程进度延误问题:如乙方未按照合同约定完成工程,甲方可以与乙方协商解决,协商不成的,甲方可以依法向法院提起诉讼。
3. 工程质量问题:如工程质量不符合合同约定,甲方可以要求乙方进行整改或者重新施工,如乙方拒绝整改或者重新施工,甲方可以依法向法院提起诉讼。
4. 施工安全问题:乙方应严格按照国家及地方法律法规进行施工,确保施工过程中的安全生产,如发生安全事故,乙方应立即采取措施进行处理,并及时报告甲方。
五、所有应用场景:
本合同适用于各类建筑工程项目的施工合同,包括但不限于住宅建筑、商业建筑、公共建筑、工业建筑等。本合同可根据具体项目的需求和特点进行调整和修改。
展开阅读全文