2025装饰工程劳务施工合同书范本.docx

资源描述

编号：__________ 2025装饰工程劳务施工合同书范本甲方：___________________ 乙方：___________________ 签订日期：_____年_____月_____日 2025装饰工程劳务施工合同书范本合同目录第一章：总则 1.1 合同当事人 1.2 合同签订依据 1.3 合同效力 1.4 合同履行地点和时间第二章：工程概况 2.1 工程名称 2.2 工程地点 2.3 工程规模 2.4 工程内容第三章：劳务施工内容 3.1 劳务施工范围 3.2 劳务施工人数 3.3 劳务施工质量标准 3.4 劳务施工期限第四章：劳务费用 4.1 劳务费用计算方式 4.2 劳务费用支付方式 4.3 劳务费用支付时间 4.4 劳务费用调整第五章：劳务施工管理 5.1 施工组织管理 5.2 劳务人员管理 5.3 现场安全管理 5.4 质量管理第六章：违约责任 6.1 承包人违约 6.2 发包人违约 6.3 违约赔偿方式第七章：争议解决 7.1 争议解决方式 7.2 争议解决机构 7.3 诉讼管辖第八章：合同的变更和解除 8.1 合同变更条件 8.2 合同解除条件 8.3 变更和解除的程序第九章：合同的转让 9.1 合同转让条件 9.2 合同转让程序 9.3 转让后的合同责任第十章：保密条款 10.1 保密内容 10.2 保密期限 10.3 保密义务第十一章：合同的生效、变更和终止 11.1 合同生效条件 11.2 合同变更程序 11.3 合同终止条件第十二章：其他约定 12.1 税金 12.2 保险 12.3 知识产权 12.4 不可抗力第十三章：附件 13.1 工程图纸 13.2 技术规范 13.3 相关证书和文件第十四章：合同的份数和保管 14.1 合同份数 14.2 合同保管责任 14.3 合同的查阅和复制合同编号_________ 第一章：总则 1.1 合同当事人甲方：（全称）乙方：（全称） 1.2 合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订。 1.3 合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。 1.4 合同履行地点和时间合同履行地点：_________ 合同履行期限：自合同生效之日起至工程竣工交付之日止。第二章：工程概况 2.1 工程名称 _________ 2.2 工程地点 _________ 2.3 工程规模 _________ 2.4 工程内容 _________ 第三章：劳务施工内容 3.1 劳务施工范围乙方承担本合同约定的工程项目的全部或部分劳务施工工作。 3.2 劳务施工人数乙方向甲方提供具备相应技能和资质的劳务人员，具体人数和工种见附件。 3.3 劳务施工质量标准乙方的劳务施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。 3.4 劳务施工期限乙方的劳务施工应按照甲方提供的工程进度计划和施工组织设计进行，确保工程按时完成。第四章：劳务费用 4.1 劳务费用计算方式劳务费用的计算方式见附件。 4.2 劳务费用支付方式甲方按照乙方实际完成的工作量，以约定的支付方式支付劳务费用。 4.3 劳务费用支付时间甲方应在乙方完成约定的工作量并经甲方验收合格后及时支付劳务费用。 4.4 劳务费用调整劳务费用的调整按照双方约定的条件和程序进行。第五章：劳务施工管理 5.1 施工组织管理乙方应按照甲方的要求，制定施工组织设计，并报甲方审批。 5.2 劳务人员管理乙方应保证所提供的劳务人员具备相应的技能和资质，并对其进行管理和培训。 5.3 现场安全管理乙方应按照甲方的要求，制定现场安全管理措施，并报甲方审批。 5.4 质量管理乙方应保证其提供的劳务施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。第六章：违约责任 6.1 承包人违约乙方违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。 6.2 发包人违约甲方违反合同约定，导致乙方无法正常进行劳务施工，应承担相应的违约责任。 6.3 违约赔偿方式违约方应按照双方约定的方式赔偿对方因违约所造成的损失。第七章：争议解决 7.1 争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。 7.2 争议解决机构争议解决的机构为合同签订地人民法院。 7.3 诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第八章：合同的变更和解除 8.1 合同变更条件合同的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。 8.2 合同解除条件合同的解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。 8.3 变更和解除的程序合同变更或解除的程序按照双方约定的条件和程序进行。第九章：合同的转让 9.1 合同转让条件合同的转让需经甲乙双方协商一致，并签订书面转让协议。 9.2 合同转让程序合同转让的程序按照双方约定的条件和程序进行。 9.3 转让后的合同责任合同转让后，受让人应继续履行合同约定的义务。第十章：保密条款 10.1 保密内容双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息承担保密义务。 10.2 保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年。 10.3 保密义务双方应采取适当措施，确保保密信息不被泄露。第十一章：合同的生效、变更和终止 11.1 合同生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。 11.2 合同变更程序合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。 11.3 合同终止条件合同终止的条件见合同约定。第十二章：其他约定 12.1 税金税金按照国家相关法律法规的规定计算和支付。 12.2 保险乙方向甲方提供相应的保险，并承担保险费用。 12.3 知识产权双方对合同履行过程中产生的知识产权归属按照合同约定处理。 12.4 不可抗力不可抗力事件的影响按照双方约定的方式处理。第十三章：附件 13.1 工程图纸附件中包含工程图纸。 13.2 技术规范附件中包含技术规范。 13.3 相关证书和文件附件中包含相关证书和文件。第十四章：合同的份数和保管 14.1 合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 14.2 合同保管责任甲乙双方均有责任保管好合同副本，避免泄露合同内容。 14.3 合同的查阅和复制未经对方同意，不得查阅或复制合同内容。合同编号：_________ 甲方（签字）：_________ 日期：_________ 乙方（签字）：_________ 日期：_________ 多方为主导时的，附件条款及说明 1、甲方为主导时的附加条款（1）甲方责任甲方作为合同的主导方，负责对乙方的施工过程进行监督和管理，确保乙方按照合同约定的标准和质量完成施工。（2）甲方权利甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督和检查，并要求乙方按照合同约定的要求进行整改。（3）甲方义务甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方劳务费用，并承担因自身原因导致合同变更或解除的责任。 2、乙方为主导时的附加条款（1）乙方责任乙方作为合同的主导方，负责组织和管理施工团队，按照合同约定的标准和质量完成施工任务。（2）乙方权利乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和方式支付劳务费用，并有权对甲方的违约行为提出索赔。（3）乙方义务乙方应按照合同约定的施工计划和进度进行施工，并保证施工质量和安全符合国家相关法律法规和行业标准。 3、第三方中介时的附加条款（1）第三方中介责任第三方中介作为合同的协助方，负责协助甲方和乙方履行合同约定的义务，并负责协调双方之间的争议。（2）第三方中介权利第三方中介有权要求甲方和乙方按照合同约定的方式和时间履行合同义务，并有权对双方的违约行为提出索赔。（3）第三方中介义务第三方中介应按照合同约定的方式和时间协助甲方和乙方履行合同义务，并负责处理双方之间的争议。附件及其他补充说明一、附件列表： 1. 工程图纸 2. 技术规范 3. 相关证书和文件 4. 劳务费用计算明细 5. 施工组织设计 6. 现场安全管理措施 7. 保险单据 8. 知识产权归属确认文件 9. 税金计算和支付凭证 10. 合同变更和解除协议 11. 争议解决机构证明文件二、违约行为及认定： 1. 甲方违约行为未按约定时间支付劳务费用提供不实工程信息未提供必要的工作条件 2. 乙方违约行为未按约定标准完成施工未按约定时间进度施工施工质量不符合要求 3. 第三方中介违约行为未协助甲方和乙方履行合同义务处理争议不公正未按约定时间协调双方争议三、法律名词及解释： 1. 合同法合同的订立、履行、变更、解除和终止的法律规定 2. 建筑法建筑行业的法律规范，包括施工、监理、验收等方面的规定 3. 违约不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为 4. 不可抗力无法预见、无法避免并不能克服的客观情况 5. 争议解决处理合同履行过程中产生的分歧和纠纷的程序和方法四、执行中遇到的问题及解决办法： 1. 施工进度延误解决方案：协商确定合理的延期时间，并约定延期造成的损失赔偿责任。 2. 施工质量问题解决方案：立即停工，由乙方负责修复，并承担修复费用。 3. 劳务费用争议解决方案：按照合同约定的计算方式和支付时间解决，必要时可委托第三方审计。 4. 安全事故处理解决方案：立即报告并采取措施防止扩大损失，按照安全生产法规处理。五、所有应用场景： 1. 住宅装修工程 2. 商业建筑装修工程 3. 公共设施装修工程 4. 装饰材料供应和施工一体化服务 5. 异地施工项目 6. 涉及专业技术和特殊工艺的施工项目 7. 合同期限较长的施工项目

展开阅读全文