资源描述
编号:__________
内墙腻子工程施工合同书2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
内墙腻子工程施工合同书2025年通用
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章:工程内容与要求
3.1 工程内容
3.2 工程质量要求
3.3 工程进度要求
3.4 材料要求
第四章:合同价格与支付
4.1 合同总价
4.2 支付方式
4.3 支付时间表
4.4 价格调整机制
第五章:工期与交付
5.1 工期要求
5.2 交付标准
5.3 延期交付违约金
第六章:施工质量与验收
6.1 施工质量控制
6.2 验收标准
6.3 验收程序
6.4 验收结果处理
第七章:保修与售后服务
7.1 保修期限
7.2 保修范围
7.3 售后服务承诺
第八章:合同的变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同变更程序
8.3 合同解除条件
8.4 合同解除程序
第九章:违约责任与赔偿
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 赔偿金额计算
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 争议解决机构
10.3 适用法律
第十一章:合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更条件
11.3 合同终止条件
第十二章:其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
第十三章:附件
13.1 工程图纸
13.2 材料 specifications
13.3 施工方案
第十四章:合同的签署与备案
14.1 签署日期
14.2 签署地点
14.3 备案程序
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称:_________
1.1 甲方地址:_________
1.2 乙方名称:_________
1.2 乙方地址:_________
1.3 合同术语定义:
1.3.1 内墙腻子工程:指在内墙表面上进行的一系列施工处理,包括打磨、清洁、批刮腻子、涂刷面漆等工序。
1.3.2 甲方:指合同中承担发包人角色的双方或多方。
1.3.3 乙方:指合同中承担承包人角色的双方或多方。
1.3.4 工程质量合格:指工程符合国家及行业相关标准、规范要求,满足甲方使用需求。
第二章:工程概况
2.1 工程名称:_________
2.2 工程地点:_________
2.3 工程规模:_________
2.4 工程预算:人民币(大写):_________元整(小写):_________元。
第三章:工程内容与要求
3.1 工程内容:包括但不限于腻子批刮、打磨、涂刷面漆等。
3.2 工程质量要求:必须达到国家及行业相关标准、规范要求,表面光滑、不起皮、不脱落。
3.3 工程进度要求:按照甲方提供的施工计划进行,确保按时完成。
3.4 材料要求:乙方应使用甲方指定的材料品牌及型号,并符合国家及行业相关标准。
第四章:合同价格与支付
4.1 合同总价:人民币(大写):_________元整(小写):_________元。
4.2 支付方式:银行转账。
4.3 支付时间表:
a) 合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方合同总价的30%;
b) 工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价的30%;
c) 工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价的40%。
4.4 价格调整机制:如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格。
第五章:工期与交付
5.1 工期要求:自合同签订之日起,_________天内完成。
5.2 交付标准:工程质量合格,甲方满意。
5.3 延期交付违约金:如乙方原因导致工程延期,应支付甲方合同总价 daily rate% 的违约金。
第六章:施工质量与验收
6.1 施工质量控制:乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。
6.2 验收标准:按照国家及行业相关标准、规范进行验收。
6.3 验收程序:工程完成后,甲方组织验收,乙方协助。
6.4 验收结果处理:如验收不合格,乙方应在甲方指定期限内进行整改,直至达到验收标准。
第八章:合同的变更与解除
8.1 合同变更条件:
a) 经双方协商一致;
b) 因政策调整、法律法规变化等原因,双方同意对合同内容进行变更。
8.2 合同变更程序:
a) 双方协商确定变更内容;
b) 在合同上签订变更协议,并注明变更金额、工期等内容;
c) 双方按照变更协议执行。
8.3 合同解除条件:
a) 双方协商一致;
b) 因不可抗力导致合同无法履行;
c) 乙方严重违约,甲方有权解除合同。
8.4 合同解除程序:
a) 双方协商确定解除原因;
b) 在合同上签订解除协议;
c) 双方按照解除协议执行。
第九章:违约责任与赔偿
9.1 违约行为:
a) 乙方未按约定时间、质量完成工程;
b) 甲方未按约定支付合同款项。
9.2 违约责任:
a) 乙方违约,应支付甲方合同总价 daily rate% 的违约金;
b) 甲方违约,应支付乙方已施工部分的工程款及赔偿乙方损失。
9.3 赔偿金额计算:
a) 根据双方违约程度、损失大小等因素确定赔偿金额;
b) 双方可协商确定赔偿金额。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式:协商解决、调解、仲裁或诉讼。
10.2 争议解决机构:双方可约定仲裁委员会或人民法院解决争议。
10.3 适用法律:中华人民共和国法律。
第十一章:合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更条件:见第八章。
11.3 合同终止条件:见第八章。
第十二章:其他约定
12.1 保密条款:双方应对合同内容及签订过程予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。
12.2 知识产权保护:双方应对施工过程中涉及的知识产权予以保护,未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果。
12.3 不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解决。
第十三章:附件
13.1 工程图纸:见附件一。
13.2 材料 specifications:见附件二。
13.3 施工方案:见附件三。
第十四章:合同的签署与备案
14.1 签署日期:见合同封面。
14.2 签署地点:见合同封面。
14.3 备案程序:双方按照法律规定进行合同备案。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:____年__月__日
多方为主导时的,附件条款及说明
1、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
附加条款一:质量保证
1.1 乙方应在工程验收合格后,提供五年质保期。质保期内,如工程出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后七个工作日内到达现场进行维修或更换。
1.2 质保期内,乙方应对工程进行定期回访,确保工程质量。回访周期为每六个月一次。
附加条款二:材料供应
2.1 甲方应按照合同约定,向乙方供应符合国家及行业标准的材料。
2.2 甲方应在合同约定的时间内,将材料送达乙方指定地点。若甲方延迟交付材料,应按照延迟天数支付乙方 daily rate% 的违约金。
附加条款三:工程变更
3.1 如甲方因特殊原因需要变更工程内容或工期,应提前至少十五个工作日通知乙方。
3.2 甲方提出工程变更时,应与乙方协商确定变更后的工程价款及工期。
2、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
附加条款四:施工安全
4.1 乙方应严格按照国家及行业相关安全标准进行施工,确保施工过程中的人员安全。
4.2 乙方应在施工现场设置必要的安全防护措施,并对其进行定期检查和维护。
附加条款五:工程进度报告
5.1 乙方应在每个施工阶段结束后,向甲方提交工程进度报告。报告内容包括完成的工程量、施工进度及后续工作计划。
5.2 甲方对乙方提交的工程进度报告有异议时,乙方应在接到甲方通知后三个工作日内进行解释或调整。
3、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
附加条款六:中介服务费用
6.1 第三方中介在合同履行过程中提供服务,包括但不限于工程监理、质量检测等。
6.2 甲方应支付第三方中介的服务费用。服务费用的金额、支付时间及方式应在合同中明确。
附加条款七:中介责任
7.1 第三方中介应按照合同约定,提供专业、客观、公正的服务。
7.2 第三方中介对因其原因导致的合同纠纷,应承担相应的法律责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程图纸
2. 材料specifications
3. 施工方案
4. 工程进度报告
5. 质量保证协议
6. 材料供应协议
7. 工程变更协议
8. 施工安全措施
9. 工程验收标准
10. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定:
1. 乙方未按约定时间、质量完成工程
2. 甲方未按约定支付合同款项
3. 甲方延迟交付材料
4. 乙方使用不符合国家及行业标准的材料
5. 乙方未按照安全标准进行施工
6. 乙方未按时提交工程进度报告
7. 第三方中介未按约定提供服务
三、法律名词及解释:
1. 内墙腻子工程:指在内墙表面上进行的一系列施工处理,包括打磨、清洁、批刮腻子、涂刷面漆等工序。
2. 甲方:指合同中承担发包人角色的双方或多方。
3. 乙方:指合同中承担承包人角色的双方或多方。
4. 工程质量合格:指工程符合国家及行业相关标准、规范要求,满足甲方使用需求。
5. 违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。
6. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:提前制定详细施工计划,确保按计划施工。如有延误,及时沟通协商,调整施工计划。
2. 材料质量问题:乙方应严格把控材料质量,定期检查材料供应商的质量标准。如发现材料不符合要求,立即更换。
3. 工程质量争议:双方可共同委托第三方中介进行工程质量检测,根据检测结果确定解决方案。
4. 合同款项支付争议:明确合同支付条款,按照约定时间节点支付款项。如有争议,及时沟通协商解决。
五、所有应用场景:
1. 适用于各类建筑内墙腻子工程的建设项目。
2. 适用于甲方为房地产开发商、乙方为施工企业的合作模式。
3. 适用于工程项目中,甲方为主导方,乙方为执行方的合作模式。
4. 适用于工程项目中,乙方为主导方,甲方为委托方的合作模式。
5. 适用于有第三方中介参与的项目,如工程监理、质量检测等。
展开阅读全文